#PLP_Подряд
Разночтения в редакциях договоров необходимо устранять (Постановление АС ДВО от 29 февраля 2024 года по делу № А51-1831/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика неустойки за просрочку выполнения работ.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Удовлетворяя требования истца, суды признали установленным факт нарушения сроков выполнения работ по заявленному договору, проверили расчет неустойки и признали его верным, а также уменьшили размер неустойки.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В дело сторонами представлены разные редакции договоров от одной даты и номера, отличающихся по своему содержанию в части объемов и стоимости подлежащих выполнению работ, а также сроков их выполнения. В то же время представленные сторонами в дело договоры подряда на разную стоимость работ имеют идентичный предмет и по большей части совпадают по видам и этапам подлежащих выполнению работ;
(2) В ходе рассмотрения спора в судах нижестоящих инстанций необходимость заключения сторонами аналогичных договоров в рамках подрядных правоотношений по строительству одного объекта не раскрыта и судами данный вопрос на обсуждение не выносился. Разумных доводов и доказательств, объясняющих направленность воли сторон на заключение двух договоров по разной цене, материалы дела не содержат. Предметы и содержание двух договоров на предмет задвоения по объемам работ судами не анализировались и не сопоставлялись. Судами не выяснялся вопрос о составе и объеме подлежащих выполнению работ по заявленному истцом договору;
(3) Отсутствие согласованного сторонами локально-сметного расчета по договору 2 с отражением конкретных видов, объемов работ и используемых материалов не позволяет определить и соотнести объемы выполненных (невыполненных) ответчиком работ и их стоимость по названному истцом договору. Более того, не представляется возможным установить, что выполненные ответчиком работы были предусмотрены условиями именно договора 2, осуществлены подрядчиком во исполнение его условий и оплачены заказчиком именно по договору 2;
(4) В этой связи нельзя признать обоснованными и мотивированными выводы судов об имевшем месте факте неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства ответчиком по договору 2 на заявленную истцом сумму, а также о наличии оснований для привлечения последнего к ответственности в виде взыскания пени в заявленном размере.
Судебная практика всех остальных округов
Разночтения в редакциях договоров необходимо устранять (Постановление АС ДВО от 29 февраля 2024 года по делу № А51-1831/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика неустойки за просрочку выполнения работ.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Удовлетворяя требования истца, суды признали установленным факт нарушения сроков выполнения работ по заявленному договору, проверили расчет неустойки и признали его верным, а также уменьшили размер неустойки.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В дело сторонами представлены разные редакции договоров от одной даты и номера, отличающихся по своему содержанию в части объемов и стоимости подлежащих выполнению работ, а также сроков их выполнения. В то же время представленные сторонами в дело договоры подряда на разную стоимость работ имеют идентичный предмет и по большей части совпадают по видам и этапам подлежащих выполнению работ;
(2) В ходе рассмотрения спора в судах нижестоящих инстанций необходимость заключения сторонами аналогичных договоров в рамках подрядных правоотношений по строительству одного объекта не раскрыта и судами данный вопрос на обсуждение не выносился. Разумных доводов и доказательств, объясняющих направленность воли сторон на заключение двух договоров по разной цене, материалы дела не содержат. Предметы и содержание двух договоров на предмет задвоения по объемам работ судами не анализировались и не сопоставлялись. Судами не выяснялся вопрос о составе и объеме подлежащих выполнению работ по заявленному истцом договору;
(3) Отсутствие согласованного сторонами локально-сметного расчета по договору 2 с отражением конкретных видов, объемов работ и используемых материалов не позволяет определить и соотнести объемы выполненных (невыполненных) ответчиком работ и их стоимость по названному истцом договору. Более того, не представляется возможным установить, что выполненные ответчиком работы были предусмотрены условиями именно договора 2, осуществлены подрядчиком во исполнение его условий и оплачены заказчиком именно по договору 2;
(4) В этой связи нельзя признать обоснованными и мотивированными выводы судов об имевшем месте факте неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства ответчиком по договору 2 на заявленную истцом сумму, а также о наличии оснований для привлечения последнего к ответственности в виде взыскания пени в заявленном размере.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Если купил что-то на арендуемом земельном участке, то сразу стал арендатором (Постановление АС УО)
2️⃣ Погашение поручителем части долга перед кредитором должника влечет исключение требования из реестра в этой части (Постановление АС СКО)
3️⃣ Корпоративный конфликт не мешает компаниям банкротить друг друга (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Особая доказательная сила рукописных документов (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Несвоевременная поставка предмета лизинга влечет убытки (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Без документации строить нельзя (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Специфика расторжения договоров аренды, продленных на неопределенный срок (Постановление АС ПО)
8️⃣ Урегулирование договорного спора мировым соглашением влияет на неустойку (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Когда недостатки обнаружились, тогда и давность пошла (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Если купил что-то на арендуемом земельном участке, то сразу стал арендатором (Постановление АС УО)
2️⃣ Погашение поручителем части долга перед кредитором должника влечет исключение требования из реестра в этой части (Постановление АС СКО)
3️⃣ Корпоративный конфликт не мешает компаниям банкротить друг друга (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Особая доказательная сила рукописных документов (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Несвоевременная поставка предмета лизинга влечет убытки (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Без документации строить нельзя (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Специфика расторжения договоров аренды, продленных на неопределенный срок (Постановление АС ПО)
8️⃣ Урегулирование договорного спора мировым соглашением влияет на неустойку (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Когда недостатки обнаружились, тогда и давность пошла (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Банкротство
#PLP_Оспаривание_сделок
Дарить жилье престарелым родственникам - не злоупотребление (Постановление АС ДВО от 01 марта 2024 года по делу № А24-2712/23).
⚔️ Управляющий обратился в суд с заявлением об оспаривании договора дарения 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру.
🟦 Судами двух инстанций заявление удовлетворено.
🟢 Суды пришли к выводу о том, что сделка была совершена с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов должника, поскольку у последнего имелись неисполненные обязательства перед кредиторами.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Из договора дарения и доводов кассационной жалобы ответчика следует, что отчуждаемая должником доля в праве общей долевой собственности на квартиру принадлежала дарителю на основании свидетельства о праве на наследство по закону в связи со смертью его отца и сына ответчика; одаряемый прописан и постоянно проживает в указанной квартире с даты ее приобретения вместе со своей дочерью, которая фактически и заключала оспариваемый договор с ответчиком на основании предоставленной должником доверенности;
(2) Учитывая незначительный временной период между принятием наследств и отчуждением его в пользу постоянно проживающего и зарегистрированного в квартире сособственника, коллегия приходит к выводу, что фактически сложившиеся правоотношения являются сделкой по отказу от наследства.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Оспаривание_сделок
Дарить жилье престарелым родственникам - не злоупотребление (Постановление АС ДВО от 01 марта 2024 года по делу № А24-2712/23).
⚔️ Управляющий обратился в суд с заявлением об оспаривании договора дарения 1/3 доли в праве общей долевой собственности на квартиру.
🟦 Судами двух инстанций заявление удовлетворено.
🟢 Суды пришли к выводу о том, что сделка была совершена с целью причинения вреда имущественным правам кредиторов должника, поскольку у последнего имелись неисполненные обязательства перед кредиторами.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Из договора дарения и доводов кассационной жалобы ответчика следует, что отчуждаемая должником доля в праве общей долевой собственности на квартиру принадлежала дарителю на основании свидетельства о праве на наследство по закону в связи со смертью его отца и сына ответчика; одаряемый прописан и постоянно проживает в указанной квартире с даты ее приобретения вместе со своей дочерью, которая фактически и заключала оспариваемый договор с ответчиком на основании предоставленной должником доверенности;
(2) Учитывая незначительный временной период между принятием наследств и отчуждением его в пользу постоянно проживающего и зарегистрированного в квартире сособственника, коллегия приходит к выводу, что фактически сложившиеся правоотношения являются сделкой по отказу от наследства.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Процессуальный порядок рассмотрение внебанкротной субсидиарной ответственности (Постановление АС УО)
2️⃣ ТЦ должен работать (Постановление АС СКО)
3️⃣ Отказ от встречного иска влечет отказ от возможности зачета (Постановление АС ЦО)
4️⃣ И про давность не забудьте (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Прекратикопать лес (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Самостоятельное вскрытие покупателем товара ненадлежащего качества не лишает его права на замену (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Отсутствие документов ≠ отсутствие убытков (Постановление АС ПО)
8️⃣ Прокуратура и Росфинмониторинг не дремлют (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Дарить жилье престарелым родственникам - не злоупотребление (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Процессуальный порядок рассмотрение внебанкротной субсидиарной ответственности (Постановление АС УО)
2️⃣ ТЦ должен работать (Постановление АС СКО)
3️⃣ Отказ от встречного иска влечет отказ от возможности зачета (Постановление АС ЦО)
4️⃣ И про давность не забудьте (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Прекрати
6️⃣ Самостоятельное вскрытие покупателем товара ненадлежащего качества не лишает его права на замену (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Отсутствие документов ≠ отсутствие убытков (Постановление АС ПО)
8️⃣ Прокуратура и Росфинмониторинг не дремлют (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Дарить жилье престарелым родственникам - не злоупотребление (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Лица
Доказательная сила рецензии на заключение эксперта (Постановление АС ДВО от 14 марта 2024 года по делу № А51-523/22).
⚔️ Истцы обратились в суд с иском к обществу о взыскании действительной стоимости доли.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды удовлетворили заявленные требования, основываясь на выводах экспертизы стоимости доли.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Несмотря на то, что рецензия не является экспертизой оценки, она могла быть использована ответчиком в качестве доказательства для опровержения постановленных в экспертном заключении выводов;
(2) В этой связи следует признать, что эксперт отнеся здание гостиницы к офисно-торговым, при применении метода продаж выбрал, по крайней мере, один объект-аналог, используемый под размещение магазина и предприятия общественного питания, а также для сдачи в аренду офисных помещений, то есть не соответствующий характеристикам объекта оценки. В даном случае также заслуживает внимание довод ответчика о том, что, исходя из оценочной практики, при определении итогового значения рыночной стоимости гостиницы результат доходного подхода к оценке, как правило, имеет наибольшую значимость;
(3) Приведенные ответчиком доводы о выявленных противоречиях в экспертном заключении при наличии в материалах дела сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости, должны были вызвать у судов обоснованные сомнения в выводах эксперта и указывали на необходимость назначения повторной экспертизы, о чем заявляло общество в суде первой инстанции.
Судебная практика всех остальных округов
Доказательная сила рецензии на заключение эксперта (Постановление АС ДВО от 14 марта 2024 года по делу № А51-523/22).
⚔️ Истцы обратились в суд с иском к обществу о взыскании действительной стоимости доли.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды удовлетворили заявленные требования, основываясь на выводах экспертизы стоимости доли.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Несмотря на то, что рецензия не является экспертизой оценки, она могла быть использована ответчиком в качестве доказательства для опровержения постановленных в экспертном заключении выводов;
(2) В этой связи следует признать, что эксперт отнеся здание гостиницы к офисно-торговым, при применении метода продаж выбрал, по крайней мере, один объект-аналог, используемый под размещение магазина и предприятия общественного питания, а также для сдачи в аренду офисных помещений, то есть не соответствующий характеристикам объекта оценки. В даном случае также заслуживает внимание довод ответчика о том, что, исходя из оценочной практики, при определении итогового значения рыночной стоимости гостиницы результат доходного подхода к оценке, как правило, имеет наибольшую значимость;
(3) Приведенные ответчиком доводы о выявленных противоречиях в экспертном заключении при наличии в материалах дела сведений о кадастровой стоимости объектов недвижимости, должны были вызвать у судов обоснованные сомнения в выводах эксперта и указывали на необходимость назначения повторной экспертизы, о чем заявляло общество в суде первой инстанции.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Поставка
Сомнения в подлинности документа обосновывают необходимость представления его оригинала (Постановление АС ДВО от 20 марта 2024 года по делу № А51-727/23).
⚔️ Предприниматель обратился в суд с иском о взыскании с предприятия задолженности и неустойки по договорам поставки.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Суды, установив факт поставки товара и его принятие ответчиком в отсутствие доказательств оплаты товара в полном объеме, пришли к выводу о наличии совокупности обстоятельств для удовлетворения иска в части взыскания основного долга с учетом произведенного зачета встречных однородных требований предприятия к предпринимателю, так и неустойки за просрочку оплаты товара, исключив из ее расчета мораторный период.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Из материалов дела усматривается, что в обоснование заявленного требования предпринимателем представлено две копии УПД различного содержания, а именно в качестве приложения к исковому заявлению приложена копия, которая со стороны покупателя подписана вод. Макеевым И.И. (печать организации отсутствует) и копия с штампом «Получено, оприходовано на складе», подписанная кл-к Пономарчук И.М. (подпись Макеева И.И. отсутствует). Оба документа представлены в истцом в электронном виде;
(2) Суд первой инстанции не потребовал у предпринимателя предоставления подлинника спорного документа, несмотря на несогласие ответчика с фактом поставки товара и заявления возражений о том, что оригинал УПД в суд не представлен.
Судебная практика всех остальных округов
Сомнения в подлинности документа обосновывают необходимость представления его оригинала (Постановление АС ДВО от 20 марта 2024 года по делу № А51-727/23).
⚔️ Предприниматель обратился в суд с иском о взыскании с предприятия задолженности и неустойки по договорам поставки.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Суды, установив факт поставки товара и его принятие ответчиком в отсутствие доказательств оплаты товара в полном объеме, пришли к выводу о наличии совокупности обстоятельств для удовлетворения иска в части взыскания основного долга с учетом произведенного зачета встречных однородных требований предприятия к предпринимателю, так и неустойки за просрочку оплаты товара, исключив из ее расчета мораторный период.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Из материалов дела усматривается, что в обоснование заявленного требования предпринимателем представлено две копии УПД различного содержания, а именно в качестве приложения к исковому заявлению приложена копия, которая со стороны покупателя подписана вод. Макеевым И.И. (печать организации отсутствует) и копия с штампом «Получено, оприходовано на складе», подписанная кл-к Пономарчук И.М. (подпись Макеева И.И. отсутствует). Оба документа представлены в истцом в электронном виде;
(2) Суд первой инстанции не потребовал у предпринимателя предоставления подлинника спорного документа, несмотря на несогласие ответчика с фактом поставки товара и заявления возражений о том, что оригинал УПД в суд не представлен.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Специфика учета налоговых требований для целей банкротства с учетом ЕНС (Постановление АС УО)
2️⃣ Особенности признания права собственности за Почтой России (Постановление АС СКО)
3️⃣ Право, а не обязанность (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Как принципалу защитить свои права при переплате по гарантии? (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Наличие права собственности исключает неосновательное обогащение (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Насколько незаконны действия органов власти? (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Реституция должна быть соразмерной (Постановление АС ПО)
8️⃣ Как правильно идентифицировать получателя платежа? (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Доказательная сила рецензии на заключение эксперта (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Специфика учета налоговых требований для целей банкротства с учетом ЕНС (Постановление АС УО)
2️⃣ Особенности признания права собственности за Почтой России (Постановление АС СКО)
3️⃣ Право, а не обязанность (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Как принципалу защитить свои права при переплате по гарантии? (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Наличие права собственности исключает неосновательное обогащение (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Насколько незаконны действия органов власти? (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Реституция должна быть соразмерной (Постановление АС ПО)
8️⃣ Как правильно идентифицировать получателя платежа? (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Доказательная сила рецензии на заключение эксперта (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Договорное
#PLP_Недействительность
Безакцептное списание средств со счетов в других банках неправомерно (Постановление АС ДВО от 25 марта 2024 года по делу № А51-7780/23).
⚔️ Общество обратилось в суд с иском к банку об оспаривании условий кредитного договора.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано.
🔴 Суды пришли к выводу, что оспариваемый пункт договора сам по себе не нарушает основные начала гражданского законодательства, не является злоупотреблением правом со стороны Банка в отличие от истца, а спорное условие включено по обоюдному согласию.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, удовлетворив иск.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Приведенные судом мотивы (подписание истцом договора на предложенных Банком условиях, своей волей и в своем интересе, предоставление информации о наличии счетов в других банках, исполнение спорного условия кредитного договора) не указывали на безусловное принятие заемщиком условий кредитного договора и не лишали права на оспаривание его отдельных условий, а лишь констатировали согласие на заключение сделки путем присоединения к предложенному договору в целом и исполнение требований Банка о предоставлении требуемой информации;
(2) Суд апелляционной инстанции, не усмотрев оснований для признания договора недействительным в части, поскольку действующее законодательство не содержит положений, запрещающих кредитным организациям и их клиентам включать условия о заключении соглашения о безакцептном списании, а оспариваемое условие является обычным в банковской практике способом уменьшения риска неисполнения заемщиком обязательства перед банком-кредитором;
(3) Исходя из взаимосвязанных положений закона, условия пункта 12.2.6 кредитного договора не является предусмотренным действующим законодательством распоряжением клиента на списание денежных средств с его счетов и, следовательно, не является основанием для включения в договор условия о заранее данном акцепте на списание средств без распоряжения заемщика в погашение просроченной задолженности по договору со счетов заемщика, открытых в других банках. Включение указанного условия означает ограничение прав потребителя, в том числе, свободно распоряжаться своим имуществом - денежными средствами, уже имеющимися либо поступившими на его счета, открытые в рамках иных договоров, не связанных с кредитным обязательством.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Недействительность
Безакцептное списание средств со счетов в других банках неправомерно (Постановление АС ДВО от 25 марта 2024 года по делу № А51-7780/23).
⚔️ Общество обратилось в суд с иском к банку об оспаривании условий кредитного договора.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано.
🔴 Суды пришли к выводу, что оспариваемый пункт договора сам по себе не нарушает основные начала гражданского законодательства, не является злоупотреблением правом со стороны Банка в отличие от истца, а спорное условие включено по обоюдному согласию.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, удовлетворив иск.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Приведенные судом мотивы (подписание истцом договора на предложенных Банком условиях, своей волей и в своем интересе, предоставление информации о наличии счетов в других банках, исполнение спорного условия кредитного договора) не указывали на безусловное принятие заемщиком условий кредитного договора и не лишали права на оспаривание его отдельных условий, а лишь констатировали согласие на заключение сделки путем присоединения к предложенному договору в целом и исполнение требований Банка о предоставлении требуемой информации;
(2) Суд апелляционной инстанции, не усмотрев оснований для признания договора недействительным в части, поскольку действующее законодательство не содержит положений, запрещающих кредитным организациям и их клиентам включать условия о заключении соглашения о безакцептном списании, а оспариваемое условие является обычным в банковской практике способом уменьшения риска неисполнения заемщиком обязательства перед банком-кредитором;
(3) Исходя из взаимосвязанных положений закона, условия пункта 12.2.6 кредитного договора не является предусмотренным действующим законодательством распоряжением клиента на списание денежных средств с его счетов и, следовательно, не является основанием для включения в договор условия о заранее данном акцепте на списание средств без распоряжения заемщика в погашение просроченной задолженности по договору со счетов заемщика, открытых в других банках. Включение указанного условия означает ограничение прав потребителя, в том числе, свободно распоряжаться своим имуществом - денежными средствами, уже имеющимися либо поступившими на его счета, открытые в рамках иных договоров, не связанных с кредитным обязательством.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Предприниматель бывшим не бывает (Постановление АС УО)
2️⃣ Нельзя понуждать контрагента к ретроактивному изменению договора (Постановление АС СКО)
3️⃣ Правомерно ли оборудование передано на хранение? (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Если сам виноват в причинении вреда, полного возмещения убытков требовать нельзя (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Не всё решается преюдицией (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Ну чем вам мешает пристрой? (Постановление АС ВСО)
7️⃣ За демонтаж объектов на изъятом участке тоже придется заплатить (Постановление АС ПО)
8️⃣ Коммерческий кредит - не ответственность (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Безакцептное списание средств со счетов в других банках неправомерно (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Предприниматель бывшим не бывает (Постановление АС УО)
2️⃣ Нельзя понуждать контрагента к ретроактивному изменению договора (Постановление АС СКО)
3️⃣ Правомерно ли оборудование передано на хранение? (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Если сам виноват в причинении вреда, полного возмещения убытков требовать нельзя (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Не всё решается преюдицией (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Ну чем вам мешает пристрой? (Постановление АС ВСО)
7️⃣ За демонтаж объектов на изъятом участке тоже придется заплатить (Постановление АС ПО)
8️⃣ Коммерческий кредит - не ответственность (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Безакцептное списание средств со счетов в других банках неправомерно (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Лица
#PLP_Недействительность
Права кредиторов участников корпорации по оспариванию корпоративных сделок ограничены (Постановление АС ДВО от 29 марта 2024 года по делу № А73-4857/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о признании недействительной сделки, оформленной решением единственного участника общества о принятии в состав участников общества нового участника, увеличении уставного капитала за счет дополнительного вклада участника; восстановлении ответчика в правах единственного участника общества с долей в уставном капитале в размере 100%.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды исходили из того, что сделка по увеличению уставного капитала общества и включению в состав общества нового участника является притворной, прикрывающей отчуждение части принадлежащей ответчику доли в пользу нового участника и квалифицировав такие действия сторон, как злоупотребление правом.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, отказав в удовлетворении иска.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В обоснование права на оспаривание сделки по увеличению уставного капитала общества за счет дополнительного вклада нового участника, истец сослался на то, что является кредитором единственного участника общества в связи с рассматриваемым районным судом делом о взыскании с него убытков, в рамках которого определением суда приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на долю ответчика;
(2) Для того, чтобы признать у истца наличие права (законного интереса), защита которого возможна лишь путем применения последствий недействительности ничтожной сделки, стороной которой истец не является, суд должен был установить отсутствие у ответчика иного имущества, достаточного по рыночной стоимости для погашения задолженности по исполнительному производству;
(3) Истец на отсутствие у ответчика иного имущества не ссылался, соответствующие доказательства не представил, судами такие обстоятельства не установлены.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Недействительность
Права кредиторов участников корпорации по оспариванию корпоративных сделок ограничены (Постановление АС ДВО от 29 марта 2024 года по делу № А73-4857/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о признании недействительной сделки, оформленной решением единственного участника общества о принятии в состав участников общества нового участника, увеличении уставного капитала за счет дополнительного вклада участника; восстановлении ответчика в правах единственного участника общества с долей в уставном капитале в размере 100%.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды исходили из того, что сделка по увеличению уставного капитала общества и включению в состав общества нового участника является притворной, прикрывающей отчуждение части принадлежащей ответчику доли в пользу нового участника и квалифицировав такие действия сторон, как злоупотребление правом.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, отказав в удовлетворении иска.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В обоснование права на оспаривание сделки по увеличению уставного капитала общества за счет дополнительного вклада нового участника, истец сослался на то, что является кредитором единственного участника общества в связи с рассматриваемым районным судом делом о взыскании с него убытков, в рамках которого определением суда приняты обеспечительные меры в виде наложения ареста на долю ответчика;
(2) Для того, чтобы признать у истца наличие права (законного интереса), защита которого возможна лишь путем применения последствий недействительности ничтожной сделки, стороной которой истец не является, суд должен был установить отсутствие у ответчика иного имущества, достаточного по рыночной стоимости для погашения задолженности по исполнительному производству;
(3) Истец на отсутствие у ответчика иного имущества не ссылался, соответствующие доказательства не представил, судами такие обстоятельства не установлены.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
#PLP_Убытки
Просрочка подрядчика и необходимость обеспечения граждан жильем (Постановление АС ДВО от 04 апреля 2024 года по делу № А59-1165/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскания с ответчика задолженности по договору подряда.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Суды, проверив наличие встречного однородного требования ответчика к истцу и прекращение обязательств в результате сделанного заявления о зачете, пришел к выводу о частичной правомерности зачета согласно письму ответчика, в связи с чем признали исковые требования законными и подлежащими частичному удовлетворению.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Ответчик ссылается на то, что в результате действий истца, выразившихся в нарушении срока выполнения работ по контракту, ответчик утратил возможность получать доход от использования принадлежащего ему имущества, который он бы получил при обычных условиях гражданского оборота, если бы обязательство было бы исполнено истцом в срок, предусмотренный контрактом;
(2) Отклоняя возражения ответчика только по тому основанию, что им не представило доказательства наличия реальной возможности со следующего дня после сдачи объекта в эксплуатацию по планируемым контрактом срокам, а именно с 02.08.2022 осуществить сдачу всех помещений в коммерческий наем и получать прибыль в виде арендных платежей, сдача квартир в наем производилась не одномоментно (с сентября по октябрь 2022 года), а в течение более месяца с даты, определенной им в расчетах как момент фактической передачи жилых помещений ответчику, отсутствие доказательств наличия у ответчика соглашений по сдаче всех 48 квартир в коммерческий наем по цене арендной платы в размере 100 %, в то время как программой по обеспечению населения качественным жильем и заключенными ответчиком договорами коммерческого найма установлен размер арендной платы – 50 %, суды не учли, что в условиях, когда нарушение срока исполнения обязательства является очевидным для кредитора, заключение им сделок в отношении отсутствующего имущества и принятие на себя обязательств перед третьими лицами (арендаторы, клиенты и т.п.) было бы неразумным и, в конечном счете, являлось бы поведением вопреки собственным интересам кредитора.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Убытки
Просрочка подрядчика и необходимость обеспечения граждан жильем (Постановление АС ДВО от 04 апреля 2024 года по делу № А59-1165/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскания с ответчика задолженности по договору подряда.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Суды, проверив наличие встречного однородного требования ответчика к истцу и прекращение обязательств в результате сделанного заявления о зачете, пришел к выводу о частичной правомерности зачета согласно письму ответчика, в связи с чем признали исковые требования законными и подлежащими частичному удовлетворению.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Ответчик ссылается на то, что в результате действий истца, выразившихся в нарушении срока выполнения работ по контракту, ответчик утратил возможность получать доход от использования принадлежащего ему имущества, который он бы получил при обычных условиях гражданского оборота, если бы обязательство было бы исполнено истцом в срок, предусмотренный контрактом;
(2) Отклоняя возражения ответчика только по тому основанию, что им не представило доказательства наличия реальной возможности со следующего дня после сдачи объекта в эксплуатацию по планируемым контрактом срокам, а именно с 02.08.2022 осуществить сдачу всех помещений в коммерческий наем и получать прибыль в виде арендных платежей, сдача квартир в наем производилась не одномоментно (с сентября по октябрь 2022 года), а в течение более месяца с даты, определенной им в расчетах как момент фактической передачи жилых помещений ответчику, отсутствие доказательств наличия у ответчика соглашений по сдаче всех 48 квартир в коммерческий наем по цене арендной платы в размере 100 %, в то время как программой по обеспечению населения качественным жильем и заключенными ответчиком договорами коммерческого найма установлен размер арендной платы – 50 %, суды не учли, что в условиях, когда нарушение срока исполнения обязательства является очевидным для кредитора, заключение им сделок в отношении отсутствующего имущества и принятие на себя обязательств перед третьими лицами (арендаторы, клиенты и т.п.) было бы неразумным и, в конечном счете, являлось бы поведением вопреки собственным интересам кредитора.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Непредставление должником документов по запросу управляющего не является добросовестным (Постановление АС УО)
2️⃣ Акты подписал - услуги оказал (Постановление АС СКО)
3️⃣ Суды на страже бюджета (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Чье крыльцо? (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Специфика налогового залога (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Сервитут - почти аренда (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Нельзя списать уже оплаченную неустойку (Постановление АС ПО)
8️⃣ Чего нет в договоре, того не может быть в иске (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Просрочка подрядчика и необходимость обеспечения граждан жильем (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Непредставление должником документов по запросу управляющего не является добросовестным (Постановление АС УО)
2️⃣ Акты подписал - услуги оказал (Постановление АС СКО)
3️⃣ Суды на страже бюджета (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Чье крыльцо? (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Специфика налогового залога (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Сервитут - почти аренда (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Нельзя списать уже оплаченную неустойку (Постановление АС ПО)
8️⃣ Чего нет в договоре, того не может быть в иске (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Просрочка подрядчика и необходимость обеспечения граждан жильем (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Банкротство
#PLP_Включение_в_реестр
Просрочка подрядчика и необходимость обеспечения граждан жильем (Постановление АС ДВО от 09 апреля 2024 года по делу № А59-6874/22).
⚔️ Агентство по обеспечению деятельности мировых судей обратилось в суд с заявлением о включении требования в реестр должника-банкрота.
🟦 Судами двух инстанций заявление оставлено без рассмотрения.
🔴 Суды исходили из того, что заявитель не наделен специальными полномочиями на предъявление в деле о банкротстве требования по денежным обязательствам перед РФ. Такими полномочиями, по мнению судов, обладает только ФНС РФ.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта РФ и местного бюджета в отношении доходов от административных штрафов, установленных КоАП РФ, в случае, если постановления о наложении административных штрафов, вынесенных мировыми судьями, осуществляются органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим финансовое (организационное) обеспечение деятельности мировых судей;
(2) При изложенных обстоятельствах суд кассационной инстанции считает, что агентство, как исполнительный орган области, правомерно обратилось в суд с настоящим заявлением, а выводы судов об отсутствии у агентства специальных полномочий для предъявления соответствующего требования в рамках дела о банкротстве основаны на неправильном применении норм материального и процессуального права.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Включение_в_реестр
Просрочка подрядчика и необходимость обеспечения граждан жильем (Постановление АС ДВО от 09 апреля 2024 года по делу № А59-6874/22).
⚔️ Агентство по обеспечению деятельности мировых судей обратилось в суд с заявлением о включении требования в реестр должника-банкрота.
🟦 Судами двух инстанций заявление оставлено без рассмотрения.
🔴 Суды исходили из того, что заявитель не наделен специальными полномочиями на предъявление в деле о банкротстве требования по денежным обязательствам перед РФ. Такими полномочиями, по мнению судов, обладает только ФНС РФ.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Полномочия главного администратора доходов бюджета субъекта РФ и местного бюджета в отношении доходов от административных штрафов, установленных КоАП РФ, в случае, если постановления о наложении административных штрафов, вынесенных мировыми судьями, осуществляются органом исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим финансовое (организационное) обеспечение деятельности мировых судей;
(2) При изложенных обстоятельствах суд кассационной инстанции считает, что агентство, как исполнительный орган области, правомерно обратилось в суд с настоящим заявлением, а выводы судов об отсутствии у агентства специальных полномочий для предъявления соответствующего требования в рамках дела о банкротстве основаны на неправильном применении норм материального и процессуального права.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Неправильный расчет астрента нарушает права должника (Постановление АС УО)
2️⃣ Если можешь подписать ЭП - подписывай (Постановление АС СКО)
3️⃣ Хоть определение статуса недвижимости - прерогатива суда, экспертиза не помешает (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Не всякую неустойку можно списать (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Если нормально делать, то нормально будет (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ За незаконное использование убытки не возмещаются, но неосновательное обогащение взыскать иногда можно (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Кто кому возместит стоимость утраченного груза? (Постановление АС ПО)
8️⃣ Насколько обоснованно одностороннее увеличение ставки по кредиту? (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Просрочка подрядчика и необходимость обеспечения граждан жильемПросрочка подрядчика и необходимость обеспечения граждан жильем (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Неправильный расчет астрента нарушает права должника (Постановление АС УО)
2️⃣ Если можешь подписать ЭП - подписывай (Постановление АС СКО)
3️⃣ Хоть определение статуса недвижимости - прерогатива суда, экспертиза не помешает (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Не всякую неустойку можно списать (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Если нормально делать, то нормально будет (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ За незаконное использование убытки не возмещаются, но неосновательное обогащение взыскать иногда можно (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Кто кому возместит стоимость утраченного груза? (Постановление АС ПО)
8️⃣ Насколько обоснованно одностороннее увеличение ставки по кредиту? (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Просрочка подрядчика и необходимость обеспечения граждан жильемПросрочка подрядчика и необходимость обеспечения граждан жильем (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
Много экспертиз - много расхождений (Постановление АС ДВО от 08 апреля 2024 года по делу № А24-3096/22).
⚔️ Предприниматель обратился в суд с иском о взыскании с общества задолженности и процентов по договору подряда.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды исходили из подписания ответчиком акта об оказании услуг, принятия услуг без замечаний и возражений, согласования сторонами в добровольном порядке при заключении договора его условий, порядка оплаты и стоимости.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Взыскивая стоимость выполненных работ в размере, указанном истцом, суды исходили из того, что проведенными по делу судебными экспертизами стоимость выполненных истцом ремонтных работ превышает стоимость работ, фактически им оказанных;
(2) Между тем, данный вывод сделан судами без учета того, что итоговая стоимость ремонта складывается из трех составляющих: стоимость непосредственно работ, стоимость материалов и стоимость запасных частей. На основании изложенного сравнение судами стоимости ремонта (взыскиваемая истцом задолженность) со стоимостью работ, которые являются составной частью ремонта, нельзя признать обоснованным. Вопреки выводам судов стоимость работ, определенная заключением по первичной экспертизе и повторной экспертизе не превышает стоимость работ в акте выполненных работ;
(3) При наличии в материалах дела двух внесудебных заключений и двух судебных экспертиз, то есть четырех различных вариантов стоимости ремонта (работы + запасные части + материалы), суды не привели иных мотивов по которым, приняли взыскиваемую истцом стоимость по акту и отклонили выводы в заключениях.
Судебная практика всех остальных округов
Много экспертиз - много расхождений (Постановление АС ДВО от 08 апреля 2024 года по делу № А24-3096/22).
⚔️ Предприниматель обратился в суд с иском о взыскании с общества задолженности и процентов по договору подряда.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды исходили из подписания ответчиком акта об оказании услуг, принятия услуг без замечаний и возражений, согласования сторонами в добровольном порядке при заключении договора его условий, порядка оплаты и стоимости.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Взыскивая стоимость выполненных работ в размере, указанном истцом, суды исходили из того, что проведенными по делу судебными экспертизами стоимость выполненных истцом ремонтных работ превышает стоимость работ, фактически им оказанных;
(2) Между тем, данный вывод сделан судами без учета того, что итоговая стоимость ремонта складывается из трех составляющих: стоимость непосредственно работ, стоимость материалов и стоимость запасных частей. На основании изложенного сравнение судами стоимости ремонта (взыскиваемая истцом задолженность) со стоимостью работ, которые являются составной частью ремонта, нельзя признать обоснованным. Вопреки выводам судов стоимость работ, определенная заключением по первичной экспертизе и повторной экспертизе не превышает стоимость работ в акте выполненных работ;
(3) При наличии в материалах дела двух внесудебных заключений и двух судебных экспертиз, то есть четырех различных вариантов стоимости ремонта (работы + запасные части + материалы), суды не привели иных мотивов по которым, приняли взыскиваемую истцом стоимость по акту и отклонили выводы в заключениях.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Договорное
Не надо взыскивать лишнюю неустойку/Если требование не заявлялось, в его удовлетворении нельзя отказать (Постановление АС ДВО от 18 апреля 2024 года по делу № А73-12435/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности и неустойки по договору.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды пришли к выводу об обоснованности требований истца о взыскании долга, неустойки, а также неустойки в размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил в части взыскания неустойки.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Как следует из материалов дела, истец требования о взыскании неустойки по дату фактического исполнения обязательства не заявлял (в просительной части иска, в заявление об уточнении исковых требований, устных ходатайств о включении данного требования, отраженного в протоколах судебных заседаний) соответствующих указаний не содержится). Напротив, из аудиопротокола судебного заседания следует, что истец настаивал на удовлетворении требования в части начисления неустойки исключительно по день вынесения решения по делу;
(2) Из содержания решения суда первой инстанции следует, что удовлетворяя требования о взыскании неустойки в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с 13.10.2023 по день оплаты долга, фактически рассмотрено требование, не заявленное истцом в настоящем деле.
Судебная практика всех остальных округов
Не надо взыскивать лишнюю неустойку/Если требование не заявлялось, в его удовлетворении нельзя отказать (Постановление АС ДВО от 18 апреля 2024 года по делу № А73-12435/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности и неустойки по договору.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды пришли к выводу об обоснованности требований истца о взыскании долга, неустойки, а также неустойки в размере 0,05 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил в части взыскания неустойки.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Как следует из материалов дела, истец требования о взыскании неустойки по дату фактического исполнения обязательства не заявлял (в просительной части иска, в заявление об уточнении исковых требований, устных ходатайств о включении данного требования, отраженного в протоколах судебных заседаний) соответствующих указаний не содержится). Напротив, из аудиопротокола судебного заседания следует, что истец настаивал на удовлетворении требования в части начисления неустойки исключительно по день вынесения решения по делу;
(2) Из содержания решения суда первой инстанции следует, что удовлетворяя требования о взыскании неустойки в размере 0,05% от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с 13.10.2023 по день оплаты долга, фактически рассмотрено требование, не заявленное истцом в настоящем деле.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Иногда расторжение договора - это не просто расторжение договора (Постановление АС УО)
2️⃣ До и послеморатория (Постановление АС СКО)
3️⃣ Точно ли надо представлять автомобиль для осмотра? (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Не только передать на экспертизу, но и получить положительное заключение (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Не забывая о ретроактивности зачета (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Санкции поставке не помеха (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Прокуратура на страже законности гражданско-правовых соглашений (Постановление АС ПО)
8️⃣ Заключить с кредитором мировое соглашение и пойти банкротиться - не лучшая идея (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Не надо взыскивать лишнюю неустойку/Если требование не заявлялось, в его удовлетворении нельзя отказать (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Иногда расторжение договора - это не просто расторжение договора (Постановление АС УО)
2️⃣ До и после
3️⃣ Точно ли надо представлять автомобиль для осмотра? (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Не только передать на экспертизу, но и получить положительное заключение (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Не забывая о ретроактивности зачета (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Санкции поставке не помеха (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Прокуратура на страже законности гражданско-правовых соглашений (Постановление АС ПО)
8️⃣ Заключить с кредитором мировое соглашение и пойти банкротиться - не лучшая идея (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Не надо взыскивать лишнюю неустойку/Если требование не заявлялось, в его удовлетворении нельзя отказать (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Страхование
В первую очередь - винить перевозчика (Постановление АС ДВО от 22 апреля 2024 года по делу № А51-23094/22).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика в порядке суброгации убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору, приведшего к повреждению груза.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано.
🔴 Суды заключили об отсутствии доказательств, подтверждающих факт повреждения груза, нарушение перевозчиком договорных обязательств и, следовательно, наличие причинно-следственной связи между причиненным ущербом и действиями ответчика.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Возражая против исковых требований, ответчик указал на неисполнение именно заказчиком возложенных на него пунктом 2.2.3 договора обязательств по надлежащему креплению груза, что, по мнению ответчика, при экстренном торможении и привело к срыву груза; а также пункта 5.2 договора о совместном проведении оценки величины ущерба и составлении коммерческого акта. Поддерживая вышеизложенную позицию ответчика, судами не принято во внимание, что в соответствии с вышеизложенными правовыми положениями бремя доказывания факта повреждения груза вследствие особого риска, в том числе ненадлежащей упаковки, возложено на перевозчика;
(2) Как профессиональный перевозчик, после принятия груза ответчик взял на себя ответственность за обеспечение сохранности переданного товара на протяжении всего маршрута следования, в связи с чем при его повреждении обязан доказать наличие обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств и исключающих его ответственность за причиненный ущерб;
(3) Из пояснительной водителя ответчика следует, что в период осуществления перевозки произошел случай, в результате которого груз, вверенный клиентом, сорвало с крепления и опрокинуло на обочину. Между тем в материалах дела отсутствуют документы, касающиеся ДТП, а также свидетельства того, что произошедшее обусловлено именно неудовлетворительным состоянием крепления, а не иными обстоятельствами (например, нарушением водителем скоростного режима, резкое торможение автомобиля), в том числе зафиксированные самим перевозчиком (видеозапись с видеорегистратора; фотоснимки места происшествия, состояния груза после указанного события). Сама по себе ссылка на ненадлежащее крепление груза также не имеет документального обоснования; заключений относительно недостаточной прочности крепления, упаковочных материалов, причин их повреждения, в деле не имеется.
Судебная практика всех остальных округов
В первую очередь - винить перевозчика (Постановление АС ДВО от 22 апреля 2024 года по делу № А51-23094/22).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика в порядке суброгации убытков, возникших в результате ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по договору, приведшего к повреждению груза.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано.
🔴 Суды заключили об отсутствии доказательств, подтверждающих факт повреждения груза, нарушение перевозчиком договорных обязательств и, следовательно, наличие причинно-следственной связи между причиненным ущербом и действиями ответчика.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Возражая против исковых требований, ответчик указал на неисполнение именно заказчиком возложенных на него пунктом 2.2.3 договора обязательств по надлежащему креплению груза, что, по мнению ответчика, при экстренном торможении и привело к срыву груза; а также пункта 5.2 договора о совместном проведении оценки величины ущерба и составлении коммерческого акта. Поддерживая вышеизложенную позицию ответчика, судами не принято во внимание, что в соответствии с вышеизложенными правовыми положениями бремя доказывания факта повреждения груза вследствие особого риска, в том числе ненадлежащей упаковки, возложено на перевозчика;
(2) Как профессиональный перевозчик, после принятия груза ответчик взял на себя ответственность за обеспечение сохранности переданного товара на протяжении всего маршрута следования, в связи с чем при его повреждении обязан доказать наличие обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению обязательств и исключающих его ответственность за причиненный ущерб;
(3) Из пояснительной водителя ответчика следует, что в период осуществления перевозки произошел случай, в результате которого груз, вверенный клиентом, сорвало с крепления и опрокинуло на обочину. Между тем в материалах дела отсутствуют документы, касающиеся ДТП, а также свидетельства того, что произошедшее обусловлено именно неудовлетворительным состоянием крепления, а не иными обстоятельствами (например, нарушением водителем скоростного режима, резкое торможение автомобиля), в том числе зафиксированные самим перевозчиком (видеозапись с видеорегистратора; фотоснимки места происшествия, состояния груза после указанного события). Сама по себе ссылка на ненадлежащее крепление груза также не имеет документального обоснования; заключений относительно недостаточной прочности крепления, упаковочных материалов, причин их повреждения, в деле не имеется.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Какая цена контракта правильная? (Постановление АС УО)
2️⃣ Если договор аренды изначально порочен, арендодатель обязан вернуть арендатору уплаченное (Постановление АС СКО)
3️⃣ Особенности приемки технически сложного товара (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Ремонт вагонов - это не просто ремонт (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Истребование встречного предоставления - не тождественное требование (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Так ли холодно в квартирах для сирот? (Постановление АС ВСО)
7️⃣ А вдруг кто-то согласится профинансировать процедуру? (Постановление АС ПО)
8️⃣ Предъявление взаимоисключающих требований одновременно недопустимо (Постановление АС ВВО)
9️⃣ В первую очередь - винить перевозчика (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Какая цена контракта правильная? (Постановление АС УО)
2️⃣ Если договор аренды изначально порочен, арендодатель обязан вернуть арендатору уплаченное (Постановление АС СКО)
3️⃣ Особенности приемки технически сложного товара (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Ремонт вагонов - это не просто ремонт (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Истребование встречного предоставления - не тождественное требование (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Так ли холодно в квартирах для сирот? (Постановление АС ВСО)
7️⃣ А вдруг кто-то согласится профинансировать процедуру? (Постановление АС ПО)
8️⃣ Предъявление взаимоисключающих требований одновременно недопустимо (Постановление АС ВВО)
9️⃣ В первую очередь - винить перевозчика (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Лица
#PLP_Недействительность
Корпоративный конфликт не мешает исполнять договор (Постановление АС ДВО от 27 апреля 2024 года по делу № А73-3694/22).
⚔️ Общество в лице участника обратилось в суд с иском об оспаривании сделки.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды признали договор инвестирования недействительным по мотиву мнимости, руководствуясь тем, что ответчиком денежные средства в рамках спорного договора не вносились. Суды признали, что договор инвестирования со стороны предпринимателя фактически не исполнялся; стороны, заключая договор, цели реального финансирования строительства объекта не преследовали.
В этой связи суды, приняв во внимание отсутствие надлежащих доказательств по зачету денежных средств, за счет которых, по мнению предпринимателя, осуществлено строительство объекта, сочли возможным признать спорную сделку мнимой.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Участник общества, оспаривая договор инвестирования как мнимую сделку, полагает, что общество в результате совершения сделки лишилось того, на что вправе было рассчитывать по окончании строительства здания торгового центра. Первоначальным участником часть доли в уставном капитале общества, а именно 50%, продана по договору купли-продажи истцу; доля продана по номинальной цене. Обстоятельства того, что с момента продажи доли общества между его участниками возник корпоративный конфликт, подтверждается материалами дела и не опровергается сторонами;
(2) В период корпоративного конфликта уставная деятельность в обществе не велась; участниками общества решения о деятельности общества, а также о финансировании строительства объекта (за счет совместных средств участников либо привлеченных с определением условий привлечения), не принималось, как и не принималось решения о дальнейшей судьбе земельного участка;
(3) Строительство объекта начато за счет денежных средств первоначального участника, поступивших на расчетный счет общества в качестве займа. Согласно выписке по счету от участника на расчетный счет общества поступили денежные средства, за счет которых осуществлялись, в том числе арендные платежи за земельный участок, платежи по договору подряда (за разработку котлована), за инженерно-геологические изыскания, за материалы, строительную технику, за прокладку сетей водопровода. После погашения всех займов платежи по строительству объекта на счета непосредственных исполнителей подрядных работ по строительству объекта продолжились, в том числе в рамках договора инвестирования, вплоть до завершения строительства объекта. Таким образом, строительство объекта осуществлялось как в период действия предварительного договора купли-продажи (в последующем, судебном порядке признан недействительным), так и в период действия оспариваемого договора инвестирования, который был заключен до рассмотрения всех судебных споров в отношении предварительного договора купли-продажи.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Недействительность
Корпоративный конфликт не мешает исполнять договор (Постановление АС ДВО от 27 апреля 2024 года по делу № А73-3694/22).
⚔️ Общество в лице участника обратилось в суд с иском об оспаривании сделки.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды признали договор инвестирования недействительным по мотиву мнимости, руководствуясь тем, что ответчиком денежные средства в рамках спорного договора не вносились. Суды признали, что договор инвестирования со стороны предпринимателя фактически не исполнялся; стороны, заключая договор, цели реального финансирования строительства объекта не преследовали.
В этой связи суды, приняв во внимание отсутствие надлежащих доказательств по зачету денежных средств, за счет которых, по мнению предпринимателя, осуществлено строительство объекта, сочли возможным признать спорную сделку мнимой.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Участник общества, оспаривая договор инвестирования как мнимую сделку, полагает, что общество в результате совершения сделки лишилось того, на что вправе было рассчитывать по окончании строительства здания торгового центра. Первоначальным участником часть доли в уставном капитале общества, а именно 50%, продана по договору купли-продажи истцу; доля продана по номинальной цене. Обстоятельства того, что с момента продажи доли общества между его участниками возник корпоративный конфликт, подтверждается материалами дела и не опровергается сторонами;
(2) В период корпоративного конфликта уставная деятельность в обществе не велась; участниками общества решения о деятельности общества, а также о финансировании строительства объекта (за счет совместных средств участников либо привлеченных с определением условий привлечения), не принималось, как и не принималось решения о дальнейшей судьбе земельного участка;
(3) Строительство объекта начато за счет денежных средств первоначального участника, поступивших на расчетный счет общества в качестве займа. Согласно выписке по счету от участника на расчетный счет общества поступили денежные средства, за счет которых осуществлялись, в том числе арендные платежи за земельный участок, платежи по договору подряда (за разработку котлована), за инженерно-геологические изыскания, за материалы, строительную технику, за прокладку сетей водопровода. После погашения всех займов платежи по строительству объекта на счета непосредственных исполнителей подрядных работ по строительству объекта продолжились, в том числе в рамках договора инвестирования, вплоть до завершения строительства объекта. Таким образом, строительство объекта осуществлялось как в период действия предварительного договора купли-продажи (в последующем, судебном порядке признан недействительным), так и в период действия оспариваемого договора инвестирования, который был заключен до рассмотрения всех судебных споров в отношении предварительного договора купли-продажи.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Банкротство
#PLP_Убытки
Нельзя рассматривать спор о взыскании убытков с контролирующего лица по односторонней позиции ответчика (Постановление АС ДВО от 02 мая 2024 года по делу № А73-9703/21).
⚔️ Управляющий обратился в суд с заявлением о взыскании убытков с ответчика.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении заявления.
🔴 Суды сочли недоказанным заявителем факт наличия убытков и вины ответчика в их причинении обществу-должнику и в связи с этим отказали в удовлетворении заявленных требований.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В рассматриваемом случае, разрешая обособленный спор и отклоняя доводы конкурсного управляющего и присоединившегося к его позиции кредитора о наличии самих фактов, положенных в основу позиции о причинении должнику убытков, суды фактически ограничились лишь ссылками на как таковую констатацию того, что все спорные платежи были совершены должником в рамках осуществления хозяйственной деятельности исходя из данных ответчиком пояснений и представленных им доказательств;
(2) Вопросы реального исполнения указанных сделок и действительного расходования на нужды общества фактически перечислявшихся должником средств и их связь с возможным причинением убытков, роль и поведение применительно к этим эпизодам ответчика исходя из норм об ответственности руководителей хозяйственных обществ остались за рамками исследования нижестоящих судов и их судебной оценки по настоящему спору;
(3) Принимая во внимание доводы, приведенные кредитором, оспорившим подлинность представленных ответчиком документов, и учитывая непредставление ответчиком на соответствующие возражения логических объяснений указанным выше многочисленным несоответствиям, усматривалось наличие оснований как для сомнений относительно достоверности представленных копий спорных документов, так и для проведения судебной проверки имеющихся доказательств исходя из требований повышенного стандарта доказывания в рамках обособленного спора по банкротному делу;
(4) Вместе с тем в настоящем случае при оценке доказательств судами, несмотря на требования закона, все недостатки в оформлении документов истолкованы в пользу ответчика, при этом у последнего не истребованы подлинники спорных документов. Данные копии документов, заверенные ответчиком и получателями денежных средств, признаны судами первой и апелляционной инстанций надлежащими доказательствами, подтверждающими существование договорных отношений у указанных лиц с должником и реальность их исполнения;
(5) Применительно к рассматриваемому спору при отказе ответчика от исключения спорных документов из числа доказательств по делу суд должен был осуществить проверку заявления о фальсификации, включая принятие мер по установлению обстоятельств, подтверждающих либо опровергающих достоверность оспариваемых доказательств, наличия (отсутствия) фактов, в подтверждение (отрицание) которых они были представлены; таким образом, делая выводы по данному эпизоду, суды первой и апелляционной инстанций сослались на спорные доказательства, хотя ими не были созданы условия для действительного установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Убытки
Нельзя рассматривать спор о взыскании убытков с контролирующего лица по односторонней позиции ответчика (Постановление АС ДВО от 02 мая 2024 года по делу № А73-9703/21).
⚔️ Управляющий обратился в суд с заявлением о взыскании убытков с ответчика.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении заявления.
🔴 Суды сочли недоказанным заявителем факт наличия убытков и вины ответчика в их причинении обществу-должнику и в связи с этим отказали в удовлетворении заявленных требований.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В рассматриваемом случае, разрешая обособленный спор и отклоняя доводы конкурсного управляющего и присоединившегося к его позиции кредитора о наличии самих фактов, положенных в основу позиции о причинении должнику убытков, суды фактически ограничились лишь ссылками на как таковую констатацию того, что все спорные платежи были совершены должником в рамках осуществления хозяйственной деятельности исходя из данных ответчиком пояснений и представленных им доказательств;
(2) Вопросы реального исполнения указанных сделок и действительного расходования на нужды общества фактически перечислявшихся должником средств и их связь с возможным причинением убытков, роль и поведение применительно к этим эпизодам ответчика исходя из норм об ответственности руководителей хозяйственных обществ остались за рамками исследования нижестоящих судов и их судебной оценки по настоящему спору;
(3) Принимая во внимание доводы, приведенные кредитором, оспорившим подлинность представленных ответчиком документов, и учитывая непредставление ответчиком на соответствующие возражения логических объяснений указанным выше многочисленным несоответствиям, усматривалось наличие оснований как для сомнений относительно достоверности представленных копий спорных документов, так и для проведения судебной проверки имеющихся доказательств исходя из требований повышенного стандарта доказывания в рамках обособленного спора по банкротному делу;
(4) Вместе с тем в настоящем случае при оценке доказательств судами, несмотря на требования закона, все недостатки в оформлении документов истолкованы в пользу ответчика, при этом у последнего не истребованы подлинники спорных документов. Данные копии документов, заверенные ответчиком и получателями денежных средств, признаны судами первой и апелляционной инстанций надлежащими доказательствами, подтверждающими существование договорных отношений у указанных лиц с должником и реальность их исполнения;
(5) Применительно к рассматриваемому спору при отказе ответчика от исключения спорных документов из числа доказательств по делу суд должен был осуществить проверку заявления о фальсификации, включая принятие мер по установлению обстоятельств, подтверждающих либо опровергающих достоверность оспариваемых доказательств, наличия (отсутствия) фактов, в подтверждение (отрицание) которых они были представлены; таким образом, делая выводы по данному эпизоду, суды первой и апелляционной инстанций сослались на спорные доказательства, хотя ими не были созданы условия для действительного установления фактических обстоятельств, имеющих существенное значение для правильного разрешения спора.
Судебная практика всех остальных округов