#PLP_Подряд
Распределять нужно расходы на все проведенные по делу экспертизы (Постановление АС ДВО от 16 ноября 2023 года по делу № А73-4315/21).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности по муниципальному контракту подряда.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Изучив представленные в материалы дела акты формы КС-2 и справку формы КС-3, а также принимая во внимание выводы, изложенные в экспертном заключении, суды пришли к выводу о том, что оплате подлежат выполненные истцом работы в соответствии с контрактом (с учетом НДС 20%, коэффициента понижения - 33,56%) и учитывая произведенную ответчиком оплату суммы аванса, удовлетворили требование истца о взыскании задолженности по контракту, а также расходов на оплату судебной экспертизы.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Суд округа находит обоснованным довод жалобы администрации о том, что апелляционный суд не рассмотрел довод ее апелляционной жалобы о не распределении судом первой инстанции расходов за первую экспертизу;
(2) Суды первой и апелляционной инстанций, по существу положили в основу судебных актов только повторное экспертное исследование, в отсутствие выводов о признании первоначального заключения экспертизы доказательством, не соответствующим требованиям закона.
Судебная практика всех остальных округов
Распределять нужно расходы на все проведенные по делу экспертизы (Постановление АС ДВО от 16 ноября 2023 года по делу № А73-4315/21).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности по муниципальному контракту подряда.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Изучив представленные в материалы дела акты формы КС-2 и справку формы КС-3, а также принимая во внимание выводы, изложенные в экспертном заключении, суды пришли к выводу о том, что оплате подлежат выполненные истцом работы в соответствии с контрактом (с учетом НДС 20%, коэффициента понижения - 33,56%) и учитывая произведенную ответчиком оплату суммы аванса, удовлетворили требование истца о взыскании задолженности по контракту, а также расходов на оплату судебной экспертизы.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Суд округа находит обоснованным довод жалобы администрации о том, что апелляционный суд не рассмотрел довод ее апелляционной жалобы о не распределении судом первой инстанции расходов за первую экспертизу;
(2) Суды первой и апелляционной инстанций, по существу положили в основу судебных актов только повторное экспертное исследование, в отсутствие выводов о признании первоначального заключения экспертизы доказательством, не соответствующим требованиям закона.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
Для устранения недостатков работ надо указать на сами недостатки (Постановление АС ДВО от 27 декабря 2023 года по делу № А73-16088/21).
⚔️ Учре обратился в суд с иском о взыскании с ответчика штрафов за искажение сведений о массе груза в транспортных железнодорожных накладных и за превышение грузоподъемности вагона.
🟦 Суд первой инстанции иск удовлетворил.
🟢 Суд установил, что в период гарантийного срока заказчиком выявлены недостатки в выполненных работах, которые добровольно подрядчиком не устранены.
🟦 Апелляция в удовлетворении иска отказала.
🔴 Сопоставив требования истца и предмет контракта, суд пришел к выводу, что истец просит обязать подрядчика выполнить работу по контракту заново, однако понятия «устранение недостатков» и «выполнение работы заново» не являются тождественными, возможность предъявления заказчиком требования об устранении недостатков путем выполнения всей работы заново законом не предусмотрена.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В рассматриваемом случае требования истца не сформулированы применительно к конкретным недостаткам, поэтому подлежат установлению обстоятельства того, в чем заключается материально-правовой интерес истца и каковы правовые средства его удовлетворения. Формальный подход к квалификации заявленного требования, его формулировке недопустим, как и формальный отказ в иске;
(2) Суд первой инстанции при рассмотрении спора не соотносил заявленные истцом требования об устранении недостатков и конкретные действия по их устранению, которые должен произвести ответчик, с актом о выявленных дефектах. Судом также не устанавливалось, подтверждается ли материалами дела в полном объеме наличие всех заявленных к устранению дефектов;
(3) Отсутствие предметного формулирования исковых требований в части конкретизации недостатков выполненных работ, при несовершении судом указанных процессуальных действий, не может служить основанием для отказа в удовлетворении иска.
Судебная практика всех остальных округов
Для устранения недостатков работ надо указать на сами недостатки (Постановление АС ДВО от 27 декабря 2023 года по делу № А73-16088/21).
⚔️ Учре обратился в суд с иском о взыскании с ответчика штрафов за искажение сведений о массе груза в транспортных железнодорожных накладных и за превышение грузоподъемности вагона.
🟦 Суд первой инстанции иск удовлетворил.
🟢 Суд установил, что в период гарантийного срока заказчиком выявлены недостатки в выполненных работах, которые добровольно подрядчиком не устранены.
🟦 Апелляция в удовлетворении иска отказала.
🔴 Сопоставив требования истца и предмет контракта, суд пришел к выводу, что истец просит обязать подрядчика выполнить работу по контракту заново, однако понятия «устранение недостатков» и «выполнение работы заново» не являются тождественными, возможность предъявления заказчиком требования об устранении недостатков путем выполнения всей работы заново законом не предусмотрена.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В рассматриваемом случае требования истца не сформулированы применительно к конкретным недостаткам, поэтому подлежат установлению обстоятельства того, в чем заключается материально-правовой интерес истца и каковы правовые средства его удовлетворения. Формальный подход к квалификации заявленного требования, его формулировке недопустим, как и формальный отказ в иске;
(2) Суд первой инстанции при рассмотрении спора не соотносил заявленные истцом требования об устранении недостатков и конкретные действия по их устранению, которые должен произвести ответчик, с актом о выявленных дефектах. Судом также не устанавливалось, подтверждается ли материалами дела в полном объеме наличие всех заявленных к устранению дефектов;
(3) Отсутствие предметного формулирования исковых требований в части конкретизации недостатков выполненных работ, при несовершении судом указанных процессуальных действий, не может служить основанием для отказа в удовлетворении иска.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
Разночтения в редакциях договоров необходимо устранять (Постановление АС ДВО от 29 февраля 2024 года по делу № А51-1831/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика неустойки за просрочку выполнения работ.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Удовлетворяя требования истца, суды признали установленным факт нарушения сроков выполнения работ по заявленному договору, проверили расчет неустойки и признали его верным, а также уменьшили размер неустойки.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В дело сторонами представлены разные редакции договоров от одной даты и номера, отличающихся по своему содержанию в части объемов и стоимости подлежащих выполнению работ, а также сроков их выполнения. В то же время представленные сторонами в дело договоры подряда на разную стоимость работ имеют идентичный предмет и по большей части совпадают по видам и этапам подлежащих выполнению работ;
(2) В ходе рассмотрения спора в судах нижестоящих инстанций необходимость заключения сторонами аналогичных договоров в рамках подрядных правоотношений по строительству одного объекта не раскрыта и судами данный вопрос на обсуждение не выносился. Разумных доводов и доказательств, объясняющих направленность воли сторон на заключение двух договоров по разной цене, материалы дела не содержат. Предметы и содержание двух договоров на предмет задвоения по объемам работ судами не анализировались и не сопоставлялись. Судами не выяснялся вопрос о составе и объеме подлежащих выполнению работ по заявленному истцом договору;
(3) Отсутствие согласованного сторонами локально-сметного расчета по договору 2 с отражением конкретных видов, объемов работ и используемых материалов не позволяет определить и соотнести объемы выполненных (невыполненных) ответчиком работ и их стоимость по названному истцом договору. Более того, не представляется возможным установить, что выполненные ответчиком работы были предусмотрены условиями именно договора 2, осуществлены подрядчиком во исполнение его условий и оплачены заказчиком именно по договору 2;
(4) В этой связи нельзя признать обоснованными и мотивированными выводы судов об имевшем месте факте неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства ответчиком по договору 2 на заявленную истцом сумму, а также о наличии оснований для привлечения последнего к ответственности в виде взыскания пени в заявленном размере.
Судебная практика всех остальных округов
Разночтения в редакциях договоров необходимо устранять (Постановление АС ДВО от 29 февраля 2024 года по делу № А51-1831/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика неустойки за просрочку выполнения работ.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Удовлетворяя требования истца, суды признали установленным факт нарушения сроков выполнения работ по заявленному договору, проверили расчет неустойки и признали его верным, а также уменьшили размер неустойки.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В дело сторонами представлены разные редакции договоров от одной даты и номера, отличающихся по своему содержанию в части объемов и стоимости подлежащих выполнению работ, а также сроков их выполнения. В то же время представленные сторонами в дело договоры подряда на разную стоимость работ имеют идентичный предмет и по большей части совпадают по видам и этапам подлежащих выполнению работ;
(2) В ходе рассмотрения спора в судах нижестоящих инстанций необходимость заключения сторонами аналогичных договоров в рамках подрядных правоотношений по строительству одного объекта не раскрыта и судами данный вопрос на обсуждение не выносился. Разумных доводов и доказательств, объясняющих направленность воли сторон на заключение двух договоров по разной цене, материалы дела не содержат. Предметы и содержание двух договоров на предмет задвоения по объемам работ судами не анализировались и не сопоставлялись. Судами не выяснялся вопрос о составе и объеме подлежащих выполнению работ по заявленному истцом договору;
(3) Отсутствие согласованного сторонами локально-сметного расчета по договору 2 с отражением конкретных видов, объемов работ и используемых материалов не позволяет определить и соотнести объемы выполненных (невыполненных) ответчиком работ и их стоимость по названному истцом договору. Более того, не представляется возможным установить, что выполненные ответчиком работы были предусмотрены условиями именно договора 2, осуществлены подрядчиком во исполнение его условий и оплачены заказчиком именно по договору 2;
(4) В этой связи нельзя признать обоснованными и мотивированными выводы судов об имевшем месте факте неисполнения (ненадлежащего исполнения) обязательства ответчиком по договору 2 на заявленную истцом сумму, а также о наличии оснований для привлечения последнего к ответственности в виде взыскания пени в заявленном размере.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
#PLP_Убытки
Просрочка подрядчика и необходимость обеспечения граждан жильем (Постановление АС ДВО от 04 апреля 2024 года по делу № А59-1165/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскания с ответчика задолженности по договору подряда.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Суды, проверив наличие встречного однородного требования ответчика к истцу и прекращение обязательств в результате сделанного заявления о зачете, пришел к выводу о частичной правомерности зачета согласно письму ответчика, в связи с чем признали исковые требования законными и подлежащими частичному удовлетворению.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Ответчик ссылается на то, что в результате действий истца, выразившихся в нарушении срока выполнения работ по контракту, ответчик утратил возможность получать доход от использования принадлежащего ему имущества, который он бы получил при обычных условиях гражданского оборота, если бы обязательство было бы исполнено истцом в срок, предусмотренный контрактом;
(2) Отклоняя возражения ответчика только по тому основанию, что им не представило доказательства наличия реальной возможности со следующего дня после сдачи объекта в эксплуатацию по планируемым контрактом срокам, а именно с 02.08.2022 осуществить сдачу всех помещений в коммерческий наем и получать прибыль в виде арендных платежей, сдача квартир в наем производилась не одномоментно (с сентября по октябрь 2022 года), а в течение более месяца с даты, определенной им в расчетах как момент фактической передачи жилых помещений ответчику, отсутствие доказательств наличия у ответчика соглашений по сдаче всех 48 квартир в коммерческий наем по цене арендной платы в размере 100 %, в то время как программой по обеспечению населения качественным жильем и заключенными ответчиком договорами коммерческого найма установлен размер арендной платы – 50 %, суды не учли, что в условиях, когда нарушение срока исполнения обязательства является очевидным для кредитора, заключение им сделок в отношении отсутствующего имущества и принятие на себя обязательств перед третьими лицами (арендаторы, клиенты и т.п.) было бы неразумным и, в конечном счете, являлось бы поведением вопреки собственным интересам кредитора.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Убытки
Просрочка подрядчика и необходимость обеспечения граждан жильем (Постановление АС ДВО от 04 апреля 2024 года по делу № А59-1165/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскания с ответчика задолженности по договору подряда.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Суды, проверив наличие встречного однородного требования ответчика к истцу и прекращение обязательств в результате сделанного заявления о зачете, пришел к выводу о частичной правомерности зачета согласно письму ответчика, в связи с чем признали исковые требования законными и подлежащими частичному удовлетворению.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Ответчик ссылается на то, что в результате действий истца, выразившихся в нарушении срока выполнения работ по контракту, ответчик утратил возможность получать доход от использования принадлежащего ему имущества, который он бы получил при обычных условиях гражданского оборота, если бы обязательство было бы исполнено истцом в срок, предусмотренный контрактом;
(2) Отклоняя возражения ответчика только по тому основанию, что им не представило доказательства наличия реальной возможности со следующего дня после сдачи объекта в эксплуатацию по планируемым контрактом срокам, а именно с 02.08.2022 осуществить сдачу всех помещений в коммерческий наем и получать прибыль в виде арендных платежей, сдача квартир в наем производилась не одномоментно (с сентября по октябрь 2022 года), а в течение более месяца с даты, определенной им в расчетах как момент фактической передачи жилых помещений ответчику, отсутствие доказательств наличия у ответчика соглашений по сдаче всех 48 квартир в коммерческий наем по цене арендной платы в размере 100 %, в то время как программой по обеспечению населения качественным жильем и заключенными ответчиком договорами коммерческого найма установлен размер арендной платы – 50 %, суды не учли, что в условиях, когда нарушение срока исполнения обязательства является очевидным для кредитора, заключение им сделок в отношении отсутствующего имущества и принятие на себя обязательств перед третьими лицами (арендаторы, клиенты и т.п.) было бы неразумным и, в конечном счете, являлось бы поведением вопреки собственным интересам кредитора.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
Много экспертиз - много расхождений (Постановление АС ДВО от 08 апреля 2024 года по делу № А24-3096/22).
⚔️ Предприниматель обратился в суд с иском о взыскании с общества задолженности и процентов по договору подряда.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды исходили из подписания ответчиком акта об оказании услуг, принятия услуг без замечаний и возражений, согласования сторонами в добровольном порядке при заключении договора его условий, порядка оплаты и стоимости.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Взыскивая стоимость выполненных работ в размере, указанном истцом, суды исходили из того, что проведенными по делу судебными экспертизами стоимость выполненных истцом ремонтных работ превышает стоимость работ, фактически им оказанных;
(2) Между тем, данный вывод сделан судами без учета того, что итоговая стоимость ремонта складывается из трех составляющих: стоимость непосредственно работ, стоимость материалов и стоимость запасных частей. На основании изложенного сравнение судами стоимости ремонта (взыскиваемая истцом задолженность) со стоимостью работ, которые являются составной частью ремонта, нельзя признать обоснованным. Вопреки выводам судов стоимость работ, определенная заключением по первичной экспертизе и повторной экспертизе не превышает стоимость работ в акте выполненных работ;
(3) При наличии в материалах дела двух внесудебных заключений и двух судебных экспертиз, то есть четырех различных вариантов стоимости ремонта (работы + запасные части + материалы), суды не привели иных мотивов по которым, приняли взыскиваемую истцом стоимость по акту и отклонили выводы в заключениях.
Судебная практика всех остальных округов
Много экспертиз - много расхождений (Постановление АС ДВО от 08 апреля 2024 года по делу № А24-3096/22).
⚔️ Предприниматель обратился в суд с иском о взыскании с общества задолженности и процентов по договору подряда.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды исходили из подписания ответчиком акта об оказании услуг, принятия услуг без замечаний и возражений, согласования сторонами в добровольном порядке при заключении договора его условий, порядка оплаты и стоимости.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Взыскивая стоимость выполненных работ в размере, указанном истцом, суды исходили из того, что проведенными по делу судебными экспертизами стоимость выполненных истцом ремонтных работ превышает стоимость работ, фактически им оказанных;
(2) Между тем, данный вывод сделан судами без учета того, что итоговая стоимость ремонта складывается из трех составляющих: стоимость непосредственно работ, стоимость материалов и стоимость запасных частей. На основании изложенного сравнение судами стоимости ремонта (взыскиваемая истцом задолженность) со стоимостью работ, которые являются составной частью ремонта, нельзя признать обоснованным. Вопреки выводам судов стоимость работ, определенная заключением по первичной экспертизе и повторной экспертизе не превышает стоимость работ в акте выполненных работ;
(3) При наличии в материалах дела двух внесудебных заключений и двух судебных экспертиз, то есть четырех различных вариантов стоимости ремонта (работы + запасные части + материалы), суды не привели иных мотивов по которым, приняли взыскиваемую истцом стоимость по акту и отклонили выводы в заключениях.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
Правом на приостановление выполнения работ надо пользоваться (Постановление АС ДВО от 05 июня 2024 года по делу № А51-22862/22).
⚔️ Общество обратилось в суд с иском об оспаривании одностороннего отказа предпринимателя от исполнения договора подряда.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано.
🔴 Отказывая в удовлетворении иска, суды, квалифицировав возникшие между сторонами правоотношения, как подрядных, констатировав факт представления заказчиком исходных данных с просрочкой и отсутствие полного комплекта подлежащей передаче документации, о чем подрядчик неоднократно уведомлял заказчика, расценив такое поведение подрядчика в полной мере соответствующим закону, не усмотрев со стороны заказчика надлежащего содействия в выполнении работ, пришли к выводу о законности одностороннего отказа субподрядчика от заключенного договора.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Судами должным образом не исследованы вопросы о том, препятствовали ли допущенные заказчиком нарушения исполнению подрядчиком работ по договору, принимались ли заказчиком меры к устранению выявленных нарушений (соответствующие доводы о предоставлении надлежащих документов заказчиком приводились в ходе рассмотрения спора), повлияли ли указанные обстоятельства несвоевременного предоставления исходных данных и их непредставления в полном объеме на исполнение договора, срок выполнения работ и их результат. Соответствующая переписка участников спора, хронология сложившихся правоотношений и поведение сторон в ходе исполнения договора судами должным образом не исследована, юридические значимые обстоятельства судами не выяснены;
(2) Данные обстоятельства имеют существенное значение для рассмотрения спора, учитывая, что, как усматривается из материалов дела, несмотря на отсутствие полной исходной информации подрядчик вплоть до отказа от договора (13.06.2022) продолжал выполнять работы, о наличии объективных препятствий к их выполнению не заявлял и свое право на их приостановление не реализовал, в предмет доказывания обстоятельства, касающиеся наличия (отсутствия) препятствий при исполнении договора, причин неприостановления работ подрядчиком, судами не включены;
(3) Учитывая, что значимые для дела обстоятельства относительно действий и поведения подрядчика в ходе исполнения работ судами не исследованы и не установлены, выводы судов об отсутствии правовых оснований у истца для возврата аванса по договору со ссылкой на выполнение ответчиком работ на сумму, превышающую размер перечисленного аванса, являются преждевременными.
Судебная практика всех остальных округов
Правом на приостановление выполнения работ надо пользоваться (Постановление АС ДВО от 05 июня 2024 года по делу № А51-22862/22).
⚔️ Общество обратилось в суд с иском об оспаривании одностороннего отказа предпринимателя от исполнения договора подряда.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано.
🔴 Отказывая в удовлетворении иска, суды, квалифицировав возникшие между сторонами правоотношения, как подрядных, констатировав факт представления заказчиком исходных данных с просрочкой и отсутствие полного комплекта подлежащей передаче документации, о чем подрядчик неоднократно уведомлял заказчика, расценив такое поведение подрядчика в полной мере соответствующим закону, не усмотрев со стороны заказчика надлежащего содействия в выполнении работ, пришли к выводу о законности одностороннего отказа субподрядчика от заключенного договора.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Судами должным образом не исследованы вопросы о том, препятствовали ли допущенные заказчиком нарушения исполнению подрядчиком работ по договору, принимались ли заказчиком меры к устранению выявленных нарушений (соответствующие доводы о предоставлении надлежащих документов заказчиком приводились в ходе рассмотрения спора), повлияли ли указанные обстоятельства несвоевременного предоставления исходных данных и их непредставления в полном объеме на исполнение договора, срок выполнения работ и их результат. Соответствующая переписка участников спора, хронология сложившихся правоотношений и поведение сторон в ходе исполнения договора судами должным образом не исследована, юридические значимые обстоятельства судами не выяснены;
(2) Данные обстоятельства имеют существенное значение для рассмотрения спора, учитывая, что, как усматривается из материалов дела, несмотря на отсутствие полной исходной информации подрядчик вплоть до отказа от договора (13.06.2022) продолжал выполнять работы, о наличии объективных препятствий к их выполнению не заявлял и свое право на их приостановление не реализовал, в предмет доказывания обстоятельства, касающиеся наличия (отсутствия) препятствий при исполнении договора, причин неприостановления работ подрядчиком, судами не включены;
(3) Учитывая, что значимые для дела обстоятельства относительно действий и поведения подрядчика в ходе исполнения работ судами не исследованы и не установлены, выводы судов об отсутствии правовых оснований у истца для возврата аванса по договору со ссылкой на выполнение ответчиком работ на сумму, превышающую размер перечисленного аванса, являются преждевременными.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
Неожиданности всё меняют (Постановление АС ДВО от 19 июня 2024 года по делу № А73-2452/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском об оспаривании одностороннего отказа ответчика от исполнения государственного контракта.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды сочли, что заказчиком приняты все необходимые меры для надлежащего выполнения подрядчиком работ по контракту. В качестве таковых судами указано на предложения заказчика разместить сборно-разборный модуль в границах частично отсыпанной площадки без нарушения охранных зон газопроводов, организовать подъезды к площадке вне этих зон, заключить дополнительное соглашение к контракту, изменив схему монтажа сборно-разборного модуля, с учетом подготовленных технических условий, подготовленных по заданию истца. При этом доказательств невозможности выполнения подрядчиком работ по контракту на условиях, предложенных заказчиком в дополнительном соглашении, суды не усмотрели. Кроме того, суды указали на отсутствие у истца права требовать увеличения твердой цены контракта. В результате суды пришли к выводу о необоснованности (недействительности) решения исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, отказав в удовлетворении иска.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Судами не учтено, что подрядчик уведомил истца о невозможности исполнения контракта по причинам, не зависящим от исполнителя, поскольку проведение работ без согласования на местах прохождения газопровода в нарушение параметров охранной зоны недопустимо;
(2) Подрядчик предупредил заказчика, что при наложении схемы монтажа на указанные последним точки исполнитель контракта при неукоснительном требовании пунктов контракта вынужден расположить здание на непосредственно проходящем газопроводе среднего давления;
(3) Как усматривается из материалов дела и не оспорено сторонами, последовавшая в дальнейшем переписка сторон и обмен взаимными предложениями при активном участии подрядчика и содействии заказчика по разрешению спорного вопроса, в том числе посредством изменения схемы монтажа сборно-разборного модуля, изменения цены и сроков выполнения работ не привели к итоговому удовлетворяющему обеих сторон результату;
(4) По существу, возникшее в ходе исполнения контракта непредвиденное для обеих сторон контракта обстоятельство наложения площадки под сборно-разборный модуль на охранную зону газопровода, исключающее возможность продолжения работ на согласованных в контракте условиях, не позволило подрядчику исполнить обязательства по возведению сборно-разборного модуля на предоставленной заказчиком площадке, а заказчику - получить результат выполненных подрядчиком работ по контракту. В этой связи подрядчик реализовал предусмотренное контрактом право на отказ от контракта, который по существу не противоречит ни нормам Закона № 44-ФЗ, ни нормам гражданского законодательства.
Судебная практика всех остальных округов
Неожиданности всё меняют (Постановление АС ДВО от 19 июня 2024 года по делу № А73-2452/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском об оспаривании одностороннего отказа ответчика от исполнения государственного контракта.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды сочли, что заказчиком приняты все необходимые меры для надлежащего выполнения подрядчиком работ по контракту. В качестве таковых судами указано на предложения заказчика разместить сборно-разборный модуль в границах частично отсыпанной площадки без нарушения охранных зон газопроводов, организовать подъезды к площадке вне этих зон, заключить дополнительное соглашение к контракту, изменив схему монтажа сборно-разборного модуля, с учетом подготовленных технических условий, подготовленных по заданию истца. При этом доказательств невозможности выполнения подрядчиком работ по контракту на условиях, предложенных заказчиком в дополнительном соглашении, суды не усмотрели. Кроме того, суды указали на отсутствие у истца права требовать увеличения твердой цены контракта. В результате суды пришли к выводу о необоснованности (недействительности) решения исполнителя об одностороннем отказе от исполнения контракта.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, отказав в удовлетворении иска.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Судами не учтено, что подрядчик уведомил истца о невозможности исполнения контракта по причинам, не зависящим от исполнителя, поскольку проведение работ без согласования на местах прохождения газопровода в нарушение параметров охранной зоны недопустимо;
(2) Подрядчик предупредил заказчика, что при наложении схемы монтажа на указанные последним точки исполнитель контракта при неукоснительном требовании пунктов контракта вынужден расположить здание на непосредственно проходящем газопроводе среднего давления;
(3) Как усматривается из материалов дела и не оспорено сторонами, последовавшая в дальнейшем переписка сторон и обмен взаимными предложениями при активном участии подрядчика и содействии заказчика по разрешению спорного вопроса, в том числе посредством изменения схемы монтажа сборно-разборного модуля, изменения цены и сроков выполнения работ не привели к итоговому удовлетворяющему обеих сторон результату;
(4) По существу, возникшее в ходе исполнения контракта непредвиденное для обеих сторон контракта обстоятельство наложения площадки под сборно-разборный модуль на охранную зону газопровода, исключающее возможность продолжения работ на согласованных в контракте условиях, не позволило подрядчику исполнить обязательства по возведению сборно-разборного модуля на предоставленной заказчиком площадке, а заказчику - получить результат выполненных подрядчиком работ по контракту. В этой связи подрядчик реализовал предусмотренное контрактом право на отказ от контракта, который по существу не противоречит ни нормам Закона № 44-ФЗ, ни нормам гражданского законодательства.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
Все должны иметь возможность изучить экспертное заключение (Постановление АС ДВО от 02 июля 2024 года по делу № А37-616/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взсыкании с ответчика неосновательного обогащения и процентов.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды пришли к выводу, что работы выполнены ответчиком не в полном объеме, некачественно, с грубыми отклонениями от проекта и СНиП, что привело к множественным нарушениям устойчивости и сейсмостойкости здания кафе, просадке пола, изменению конструкции лестницы и всех смежных с ней узлов – стен, пола, проемов и т.д.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив спор на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Ответчик приводит доводы, что не мог ознакомиться и заявить ходатайство о назначении дополнительной экспертизы в связи с поступлением экспертного заключения в суд 15.04.2024, информация о чем отразилась для сторон в системе «Мой арбитр» в ночь с 15.04.2024 на 16.04.2024, тогда как рассмотрение апелляционной жалобы было назначено на 16.04.2024 в 10:30;
(2) Суд апелляционной инстанции, не предоставивший ответчику реальную возможность заблаговременно ознакомиться с заключением судебной экспертизы с изложением своей позиции по нему и отказав в отложении судебного разбирательства / в объявлении перерыва по ходатайству ответчика, фактически лишил ответчика права представлять свою позицию и мотивированно возражать по заключению экспертизы, при наличии у него сомнений в обоснованности выводов эксперта оспорить представленное им заключение, чем поставил одну сторону в преимущественное положение перед другой стороной.
Судебная практика всех остальных округов
Все должны иметь возможность изучить экспертное заключение (Постановление АС ДВО от 02 июля 2024 года по делу № А37-616/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взсыкании с ответчика неосновательного обогащения и процентов.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды пришли к выводу, что работы выполнены ответчиком не в полном объеме, некачественно, с грубыми отклонениями от проекта и СНиП, что привело к множественным нарушениям устойчивости и сейсмостойкости здания кафе, просадке пола, изменению конструкции лестницы и всех смежных с ней узлов – стен, пола, проемов и т.д.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив спор на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Ответчик приводит доводы, что не мог ознакомиться и заявить ходатайство о назначении дополнительной экспертизы в связи с поступлением экспертного заключения в суд 15.04.2024, информация о чем отразилась для сторон в системе «Мой арбитр» в ночь с 15.04.2024 на 16.04.2024, тогда как рассмотрение апелляционной жалобы было назначено на 16.04.2024 в 10:30;
(2) Суд апелляционной инстанции, не предоставивший ответчику реальную возможность заблаговременно ознакомиться с заключением судебной экспертизы с изложением своей позиции по нему и отказав в отложении судебного разбирательства / в объявлении перерыва по ходатайству ответчика, фактически лишил ответчика права представлять свою позицию и мотивированно возражать по заключению экспертизы, при наличии у него сомнений в обоснованности выводов эксперта оспорить представленное им заключение, чем поставил одну сторону в преимущественное положение перед другой стороной.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
Сколько согласовано, столько и должно быть оплачено (Постановление АС ДВО от 05 июля 2024 года по делу № А04-9662/23).
⚔️ Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с общества неосновательного обогащения.
🟦 Судом первой инстанции иск удовлетворен.
🟢 Суд сослался на преюдициальность судебного акта по другому делу и исходил из того, что применение сторонами тендерного коэффициента неправомерно, поскольку возможность такого применения не предусмотрена ни контрактом, ни аукционной документацией, соответственно, выплата подрядчику в составе стоимости работ указанного коэффициента также неправомерно, что свидетельствует о возникновении на стороне подрядчика неосновательного обогащения.
🟦 Апелляция в удовлетворении требований отказала.
🔴 Апелляционный суд не согласился с подходом суда первой инстанции в части взыскания неосновательного обогащения. При этом апелляционный суд, не оспаривая выводов суда первой инстанции относительно необоснованного применения сторонами при расчетах за выполненные работы коэффициента перерасчета при УСН 1,2, исходил из того, что спорная сумма получена ответчиком за фактически выполненные работы на основании заключенного с истцом муниципального контракта по согласованной цене, включая НДС.
🟦 Суд кассационной инстанции постановление отменил, оставив решение в силе.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Указание заказчиком в проекте контракта цены, включающей НДС, не возлагает на участника закупки, применяющего упрощенную систему налогообложения, безусловной обязанности по исчислению и уплате НДС;
(2) В рассматриваемом случае возможность снижения цены контракта по соглашению сторон предусмотрена в пункте 2.3 контракта. Исходя из изложенного, применение победителем аукциона специального налогового режима либо освобождение его от обязанностей плательщика НДС не дает заказчику оснований в одностороннем порядке снижать цену контракта при его заключении и исполнении на сумму НДС, заказчик обязан оплатить выполненные подрядчиком работы по согласованной цене;
(3) В то же время подрядчик не вправе вносить в одностороннем порядке изменения в сметную документацию;
(4) Как установлено судами в ходе рассмотрения дела, спорный контракт заключен сторонами на условиях предусмотренной аукционной документации, исходя из которой начальная максимальная цена контракта включает НДС по ставке 20%. То есть цена контракта фактически сформирована с учетом НДС. Контракт с ответчиком как с единственным участником аукциона заключен по цене, предложенной победителем, и не превышает начальную максимальную цену контракта. Таким образом, лицо, принявшее участие в закупке, в том числе применяющее упрощенную систему налогообложения, надлежаще осведомлено о наличии в составе цены НДС;
(5) Между тем, в рассматриваемом случае при заключении контракта сторонами изменена структура цены, которая по сравнению с начальной максимальной ценой контракта, определенной на основании локальных сметных расчетов, осталась без изменения, при этом сумму НДС не включает;
(6) В этой связи, составление актов формы КС-2, справок формы КС-3 по цене не соответствующей сметной документации без НДС и применение в локальной смете не предусмотренного действующим законодательством поправочного коэффициента повлекло перечисление бюджетных средств на спорную сумму на затраты, фактически не произведенные подрядчиком. По сути, заказчик оплатил подрядчику стоимость работ по цене, не соответствующей аукционной документации.
Судебная практика всех остальных округов
Сколько согласовано, столько и должно быть оплачено (Постановление АС ДВО от 05 июля 2024 года по делу № А04-9662/23).
⚔️ Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с общества неосновательного обогащения.
🟦 Судом первой инстанции иск удовлетворен.
🟢 Суд сослался на преюдициальность судебного акта по другому делу и исходил из того, что применение сторонами тендерного коэффициента неправомерно, поскольку возможность такого применения не предусмотрена ни контрактом, ни аукционной документацией, соответственно, выплата подрядчику в составе стоимости работ указанного коэффициента также неправомерно, что свидетельствует о возникновении на стороне подрядчика неосновательного обогащения.
🟦 Апелляция в удовлетворении требований отказала.
🔴 Апелляционный суд не согласился с подходом суда первой инстанции в части взыскания неосновательного обогащения. При этом апелляционный суд, не оспаривая выводов суда первой инстанции относительно необоснованного применения сторонами при расчетах за выполненные работы коэффициента перерасчета при УСН 1,2, исходил из того, что спорная сумма получена ответчиком за фактически выполненные работы на основании заключенного с истцом муниципального контракта по согласованной цене, включая НДС.
🟦 Суд кассационной инстанции постановление отменил, оставив решение в силе.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Указание заказчиком в проекте контракта цены, включающей НДС, не возлагает на участника закупки, применяющего упрощенную систему налогообложения, безусловной обязанности по исчислению и уплате НДС;
(2) В рассматриваемом случае возможность снижения цены контракта по соглашению сторон предусмотрена в пункте 2.3 контракта. Исходя из изложенного, применение победителем аукциона специального налогового режима либо освобождение его от обязанностей плательщика НДС не дает заказчику оснований в одностороннем порядке снижать цену контракта при его заключении и исполнении на сумму НДС, заказчик обязан оплатить выполненные подрядчиком работы по согласованной цене;
(3) В то же время подрядчик не вправе вносить в одностороннем порядке изменения в сметную документацию;
(4) Как установлено судами в ходе рассмотрения дела, спорный контракт заключен сторонами на условиях предусмотренной аукционной документации, исходя из которой начальная максимальная цена контракта включает НДС по ставке 20%. То есть цена контракта фактически сформирована с учетом НДС. Контракт с ответчиком как с единственным участником аукциона заключен по цене, предложенной победителем, и не превышает начальную максимальную цену контракта. Таким образом, лицо, принявшее участие в закупке, в том числе применяющее упрощенную систему налогообложения, надлежаще осведомлено о наличии в составе цены НДС;
(5) Между тем, в рассматриваемом случае при заключении контракта сторонами изменена структура цены, которая по сравнению с начальной максимальной ценой контракта, определенной на основании локальных сметных расчетов, осталась без изменения, при этом сумму НДС не включает;
(6) В этой связи, составление актов формы КС-2, справок формы КС-3 по цене не соответствующей сметной документации без НДС и применение в локальной смете не предусмотренного действующим законодательством поправочного коэффициента повлекло перечисление бюджетных средств на спорную сумму на затраты, фактически не произведенные подрядчиком. По сути, заказчик оплатил подрядчику стоимость работ по цене, не соответствующей аукционной документации.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
А был ли коэффициент? (Постановление АС ДВО от 25 июля 2024 года по делу № А04-2372/23).
⚔️ Учреждение обратилось в суд с иском к обществу о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в результате совершения излишне оплаченного платежа в связи с применением договорного (повышающего) коэффициента при расчетах, произведенных по муниципальному контракту.
🟦 Судом первой инстанции иск удовлетворен.
🟢 Суд исходил из того, что использование в акте КС-2 повышающего коэффициента не предусмотрено ни документацией электронного аукциона, ни локальным расчетом (сметой), ни условиями муниципального контракта, ни действующим законодательством, что повлекло завышение стоимости работ на размер данного коэффициента.
🟦 Апелляция в удовлетворении иска отказала.
🔴 Суд, принимая во внимание, что работы выполнены и оплачены по цене, согласованной сторонами при заключении контракта, а сметная стоимость не ставилась заказчиком под сомнение, учитывая, что заказчиком не доказано выполнение подрядчиком работ в меньшем объеме либо ненадлежащего качества, пришел к выводу об отсутствии на стороне ответчика неосновательного обогащения.
🟦 Суд кассационной инстанции постановление отменил, оставив решение в силе.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Примененный подрядчиком коэффициент доведения цены договора не предусмотрен законодательством, аукционной документацией, контрактом, локальной сметой, что привело к незаконному изменению структуры цены контракта и повлекло перечисление бюджетных средств за фактически не выполненные работы. Соответствующий вывод сделан судом первой инстанции, указавшим, что применение в акте выполненных работ коэффициента, не предусмотренного действующим законодательством, условиями контракта и сметной документацией, является неправомерным и влечет перечисление бюджетных средств на фактически не произведенные затраты. При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции не имелось правовых оснований для отмены решения суда и отказа истцу в иске.
Судебная практика всех остальных округов
А был ли коэффициент? (Постановление АС ДВО от 25 июля 2024 года по делу № А04-2372/23).
⚔️ Учреждение обратилось в суд с иском к обществу о взыскании неосновательного обогащения, возникшего в результате совершения излишне оплаченного платежа в связи с применением договорного (повышающего) коэффициента при расчетах, произведенных по муниципальному контракту.
🟦 Судом первой инстанции иск удовлетворен.
🟢 Суд исходил из того, что использование в акте КС-2 повышающего коэффициента не предусмотрено ни документацией электронного аукциона, ни локальным расчетом (сметой), ни условиями муниципального контракта, ни действующим законодательством, что повлекло завышение стоимости работ на размер данного коэффициента.
🟦 Апелляция в удовлетворении иска отказала.
🟦 Суд кассационной инстанции постановление отменил, оставив решение в силе.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Примененный подрядчиком коэффициент доведения цены договора не предусмотрен законодательством, аукционной документацией, контрактом, локальной сметой, что привело к незаконному изменению структуры цены контракта и повлекло перечисление бюджетных средств за фактически не выполненные работы. Соответствующий вывод сделан судом первой инстанции, указавшим, что применение в акте выполненных работ коэффициента, не предусмотренного действующим законодательством, условиями контракта и сметной документацией, является неправомерным и влечет перечисление бюджетных средств на фактически не произведенные затраты. При таких обстоятельствах у суда апелляционной инстанции не имелось правовых оснований для отмены решения суда и отказа истцу в иске.
Судебная практика всех остальных округов
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
#PLP_Подряд
Применение подрядчиком повышающего коэффициента приводит к его неосновательному обогащению (Постановление АС ДВО от 19 сентября 2024 года по делу № А04-4266/23).
⚔️ Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с общества неосновательного обогащения.
🟦 Судом первой инстанции иск удовлетворен.
🟢 Суд исходил из того, что использование в актах КС-2 тендерных коэффициентов не предусмотрено ни действующим законодательством, ни документацией электронного аукциона, ни условиями контракта, и повлекло завышение стоимости работ на размер данного коэффициента.
🟦 Апелляция отказала в удовлетворении иска.
🔴 Соглашаясь с выводами суда первой инстанции о том, что контракт заключался между сторонами на условиях, предусмотренных аукционной документацией, которой не предусмотрена возможность предъявления указанного коэффициента, суд апелляционной инстанции, однако пришел к выводу о том, что судом первой инстанции ошибочно не учтено, что Законом № 44-ФЗ не предусмотрена и возможность изменения твердой цены контракта на сумму НДС в случае, если победитель аукциона применяет УСН.
🟦 Суд кассационной инстанции постановление отменил, оставив решение в силе.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Подрядчик вне зависимости от применяемого налогового режима имеет право на оплату фактически выполненных работ с применением порядка определения цены, установленной контрактом;
(2) Отказывая в иске, суд апелляционной инстанции в качестве законного основания для получения подрядчиком денежных средств в размере тендерного коэффициента указал на обязанность заказчика оплатить работы по твердой цене контракта с учетом НДС. Однако из материалов дела следует, что цена контракта при его заключении на основании аукционной документации определена без учета НДС. Впоследствии дополнительным соглашением цена контракта увеличена, НДС не предусмотрен;
(3) Исключение НДС после закупки при исполнении контракта допустимо по соглашению сторон, если такая возможность была предусмотрена условиями контракта и документацией о закупке. Исходя из изложенного, применение победителем аукциона специального налогового режима либо освобождение его от обязанностей плательщика НДС не дает заказчику оснований в одностороннем порядке снижать цену контракта при его заключении и исполнении на сумму НДС, заказчик обязан оплатить выполненные подрядчиком работы по согласованной цене;
(4) При этом подрядчик не вправе изменять установленную в закупочной документации структуру цены контракта в одностороннем порядке путем определения стоимости работ с учетом каких бы то ни было повышающих коэффициентов, не примененных заказчиком при определении НМЦК, в том числе их применения вместо НДС;
(5) Примененный подрядчиком тендерный коэффициент не предусмотрен законодательством, аукционной документацией, контрактом, локальной сметой, что привело к незаконному изменению структуры цены контракта и повлекло перечисление бюджетных средств за фактически не выполненные работы. Соответствующий вывод сделан судом первой инстанции, указавшим, что применение в акте выполненных работ тендерных коэффициентов, не предусмотренных действующим законодательством, условиями контракта и сметной документацией, является неправомерным и влечет перечисление бюджетных средств на фактически не произведенные затраты.
Судебная практика всех остальных округов
Применение подрядчиком повышающего коэффициента приводит к его неосновательному обогащению (Постановление АС ДВО от 19 сентября 2024 года по делу № А04-4266/23).
⚔️ Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с общества неосновательного обогащения.
🟦 Судом первой инстанции иск удовлетворен.
🟢 Суд исходил из того, что использование в актах КС-2 тендерных коэффициентов не предусмотрено ни действующим законодательством, ни документацией электронного аукциона, ни условиями контракта, и повлекло завышение стоимости работ на размер данного коэффициента.
🟦 Апелляция отказала в удовлетворении иска.
🔴 Соглашаясь с выводами суда первой инстанции о том, что контракт заключался между сторонами на условиях, предусмотренных аукционной документацией, которой не предусмотрена возможность предъявления указанного коэффициента, суд апелляционной инстанции, однако пришел к выводу о том, что судом первой инстанции ошибочно не учтено, что Законом № 44-ФЗ не предусмотрена и возможность изменения твердой цены контракта на сумму НДС в случае, если победитель аукциона применяет УСН.
🟦 Суд кассационной инстанции постановление отменил, оставив решение в силе.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Подрядчик вне зависимости от применяемого налогового режима имеет право на оплату фактически выполненных работ с применением порядка определения цены, установленной контрактом;
(2) Отказывая в иске, суд апелляционной инстанции в качестве законного основания для получения подрядчиком денежных средств в размере тендерного коэффициента указал на обязанность заказчика оплатить работы по твердой цене контракта с учетом НДС. Однако из материалов дела следует, что цена контракта при его заключении на основании аукционной документации определена без учета НДС. Впоследствии дополнительным соглашением цена контракта увеличена, НДС не предусмотрен;
(3) Исключение НДС после закупки при исполнении контракта допустимо по соглашению сторон, если такая возможность была предусмотрена условиями контракта и документацией о закупке. Исходя из изложенного, применение победителем аукциона специального налогового режима либо освобождение его от обязанностей плательщика НДС не дает заказчику оснований в одностороннем порядке снижать цену контракта при его заключении и исполнении на сумму НДС, заказчик обязан оплатить выполненные подрядчиком работы по согласованной цене;
(4) При этом подрядчик не вправе изменять установленную в закупочной документации структуру цены контракта в одностороннем порядке путем определения стоимости работ с учетом каких бы то ни было повышающих коэффициентов, не примененных заказчиком при определении НМЦК, в том числе их применения вместо НДС;
(5) Примененный подрядчиком тендерный коэффициент не предусмотрен законодательством, аукционной документацией, контрактом, локальной сметой, что привело к незаконному изменению структуры цены контракта и повлекло перечисление бюджетных средств за фактически не выполненные работы. Соответствующий вывод сделан судом первой инстанции, указавшим, что применение в акте выполненных работ тендерных коэффициентов, не предусмотренных действующим законодательством, условиями контракта и сметной документацией, является неправомерным и влечет перечисление бюджетных средств на фактически не произведенные затраты.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
Гарантийный срок работает против подрядчика (Постановление АС ДВО от 08 октября 2024 года по делу № А51-18023/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском об обязании ответчика устранить недостатки работ по контракту.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано.
🔴 Суды, констатировав, что недостатки, указанные в акте осмотра, не являются результатом ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по контракту, поскольку работы по ремонту смотровых, канализационных колодцев, подрядчик не осуществлял и техническим заданием и локальным сметным расчетом не предусмотрено выполнение работ по устройству дренажной системы септика в целях предотвращения подтопления грунтовыми водами основания бака, а также формирование дорожного покрытия для проезда автотранспорта, пришел к выводу об отсутствии оснований для возложения на подрядчика обязательств по устранению обнаруженных недостатков. При этом суды указали на непредставление истцом доказательств негерметичности септика.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Применительно к спорной ситуации муниципальный контракт заключался не по поводу собственно строительных работ как деятельности подрядчика, а направлен на достижение результата - эксплуатация объекта (септика). В силу названных условий договора все работы должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих данный вид деятельности, подрядчик обязуется своевременно и надлежащим образом осуществить работы собственными силами и средствами, включая возможные работы, определенно в контракте не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации объекта;
(2) Учитывая, что недостатки выполненных работ обнаружены заказчиком в пределах гарантийного срока, бремя доказывания причин их возникновения, исключающих ответственность подрядной организации за некачественное выполнение им работ (нарушение технологии установки канализационного сооружения), возлагается на последнюю. Выводы судов, переложивших на заказчика бремя доказывания причин возникновения дефектов, не соответствуют требованиям законодательства;
(3) Истец, обращаясь с настоящим иском в суд и заявляя претензии по качеству выполненных и принятых работ, факт наличия дефектов на объекте, являющемся предметом спорного договора подряда, равно как и факт обращения к подрядчику с требованием об их устранении доказал. При этом истцом в обоснование своей правовой позиции по делу представлено техническое заключение по обследованию наружных канализационных сетей и септика в многоквартирном доме;
(4) Заключая контракт на выполнение подрядных работ по устройству септика и соглашаясь при заключении контракта с установленными в нем условиями, подрядчик обязан был проанализировать характер предполагаемых работ, требующих соблюдения обязательных норм и правил, возможные риски, влекущие для него правовые последствия, а также соразмерность объема работ и сроков, отведенных для их выполнения, надлежащим образом организовывать и обеспечивать своевременное и качественное выполнение работ.
Судебная практика всех остальных округов
Гарантийный срок работает против подрядчика (Постановление АС ДВО от 08 октября 2024 года по делу № А51-18023/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском об обязании ответчика устранить недостатки работ по контракту.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано.
🔴 Суды, констатировав, что недостатки, указанные в акте осмотра, не являются результатом ненадлежащего исполнения ответчиком обязательств по контракту, поскольку работы по ремонту смотровых, канализационных колодцев, подрядчик не осуществлял и техническим заданием и локальным сметным расчетом не предусмотрено выполнение работ по устройству дренажной системы септика в целях предотвращения подтопления грунтовыми водами основания бака, а также формирование дорожного покрытия для проезда автотранспорта, пришел к выводу об отсутствии оснований для возложения на подрядчика обязательств по устранению обнаруженных недостатков. При этом суды указали на непредставление истцом доказательств негерметичности септика.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Применительно к спорной ситуации муниципальный контракт заключался не по поводу собственно строительных работ как деятельности подрядчика, а направлен на достижение результата - эксплуатация объекта (септика). В силу названных условий договора все работы должны осуществляться в соответствии с требованиями нормативных документов, регламентирующих данный вид деятельности, подрядчик обязуется своевременно и надлежащим образом осуществить работы собственными силами и средствами, включая возможные работы, определенно в контракте не упомянутые, но необходимые для полной и нормальной эксплуатации объекта;
(2) Учитывая, что недостатки выполненных работ обнаружены заказчиком в пределах гарантийного срока, бремя доказывания причин их возникновения, исключающих ответственность подрядной организации за некачественное выполнение им работ (нарушение технологии установки канализационного сооружения), возлагается на последнюю. Выводы судов, переложивших на заказчика бремя доказывания причин возникновения дефектов, не соответствуют требованиям законодательства;
(3) Истец, обращаясь с настоящим иском в суд и заявляя претензии по качеству выполненных и принятых работ, факт наличия дефектов на объекте, являющемся предметом спорного договора подряда, равно как и факт обращения к подрядчику с требованием об их устранении доказал. При этом истцом в обоснование своей правовой позиции по делу представлено техническое заключение по обследованию наружных канализационных сетей и септика в многоквартирном доме;
(4) Заключая контракт на выполнение подрядных работ по устройству септика и соглашаясь при заключении контракта с установленными в нем условиями, подрядчик обязан был проанализировать характер предполагаемых работ, требующих соблюдения обязательных норм и правил, возможные риски, влекущие для него правовые последствия, а также соразмерность объема работ и сроков, отведенных для их выполнения, надлежащим образом организовывать и обеспечивать своевременное и качественное выполнение работ.
Судебная практика всех остальных округов