#PLP_Подряд
Расчет неустойки имеет значение (Постановление АС СЗО от 08 августа 2024 года по делу № А56-4992/23).
⚔️ Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с общества неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Суды, сделав выводы о том, что по требованию о взыскании неустойки за период с 12.03.2019 по 22.01.2020 истцом пропущен срок исковой давности; неустойка не подлежит начислению за период приостановления работ ответчиком по вине истца с 15.02.2019 по 14.02.2020, на основании заявления ответчика снизил размер неустойки.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Суды, удовлетворяя иск учреждения в части взыскания неустойки и исключая неустойку за период истечения срока исковой давности и приостановления работ ответчиком по вине истца, в обжалуемых судебных актах не приводят расчет, подлежащей взысканию неустойки (до уменьшения ее размера);
(2) Суды не указали какой размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации применим к спорным отношениям при исчислении неустойки;
(3) Кроме того, судами не дана оценка доводам истца о том, что течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка;
(4) Снижая размер неустойки, суд первой инстанции не указал, какие доказательства были представлены ответчиком для такого снижения. В период действия моратория неустойка (пени) за период с 01.04.2022 по 01.10.2022, за исключением текущих платежей, начислению не подлежала.
Судебная практика всех остальных округов
Расчет неустойки имеет значение (Постановление АС СЗО от 08 августа 2024 года по делу № А56-4992/23).
⚔️ Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с общества неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Суды, сделав выводы о том, что по требованию о взыскании неустойки за период с 12.03.2019 по 22.01.2020 истцом пропущен срок исковой давности; неустойка не подлежит начислению за период приостановления работ ответчиком по вине истца с 15.02.2019 по 14.02.2020, на основании заявления ответчика снизил размер неустойки.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Суды, удовлетворяя иск учреждения в части взыскания неустойки и исключая неустойку за период истечения срока исковой давности и приостановления работ ответчиком по вине истца, в обжалуемых судебных актах не приводят расчет, подлежащей взысканию неустойки (до уменьшения ее размера);
(2) Суды не указали какой размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации применим к спорным отношениям при исчислении неустойки;
(3) Кроме того, судами не дана оценка доводам истца о том, что течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка;
(4) Снижая размер неустойки, суд первой инстанции не указал, какие доказательства были представлены ответчиком для такого снижения. В период действия моратория неустойка (пени) за период с 01.04.2022 по 01.10.2022, за исключением текущих платежей, начислению не подлежала.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
Если подрядчик не устраняет недостатки, пусть оплачивает стоимость их устранения (Постановление АС СЗО от 16 сентября 2024 года по делу № А21-9143/22).
⚔️ Администрация обратилась в суд с иском об обязании общества исполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков, допущенных в выполненных работах по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома.
После удовлетворения иска администрация обратилась в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения, в котором просила взыскать с ответчика расходы на выполнение указанных в решении работ.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении заявления отказано.
🔴 Суды исходили из того, что заявление удовлетворению не подлежит, поскольку истец реализовал право в виде требования о безвозмездном устранении недостатков, судом вынесено решение, выдан исполнительный лист.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В материалы дела представлено постановление пристава об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью исполнить исполнительный документ, исполнительный лист возвращен взыскателю;
(2) В подтверждение затрат на совершение действий во исполнение решения суда по настоящему делу администрация произвела оценку стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии с решением суда согласно ведомости объемов работ и локального сметного расчета ремонта дома. В данном случае общество не представило возражений по представленному заявителем локальному сметному расчету, а также доказательств, подтверждающих наличие обстоятельств, затрудняющих исполнение решения по настоящему делу;
(3) Возвращение исполнительного документа в данном случае не препятствует обращению взыскателя в суд с заявлением об изменении способа исполнения судебного акта путем замены исполнения гарантийных обязательств на взыскание стоимости работ по их выполнению, если иное не предусмотрено законом, либо предъявлению другого имущественного иска.
Судебная практика всех остальных округов
Если подрядчик не устраняет недостатки, пусть оплачивает стоимость их устранения (Постановление АС СЗО от 16 сентября 2024 года по делу № А21-9143/22).
⚔️ Администрация обратилась в суд с иском об обязании общества исполнить гарантийные обязательства по устранению недостатков, допущенных в выполненных работах по капитальному ремонту кровли многоквартирного жилого дома.
После удовлетворения иска администрация обратилась в суд с заявлением об изменении способа и порядка исполнения решения, в котором просила взыскать с ответчика расходы на выполнение указанных в решении работ.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении заявления отказано.
🔴 Суды исходили из того, что заявление удовлетворению не подлежит, поскольку истец реализовал право в виде требования о безвозмездном устранении недостатков, судом вынесено решение, выдан исполнительный лист.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В материалы дела представлено постановление пристава об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью исполнить исполнительный документ, исполнительный лист возвращен взыскателю;
(2) В подтверждение затрат на совершение действий во исполнение решения суда по настоящему делу администрация произвела оценку стоимости работ, подлежащих выполнению в соответствии с решением суда согласно ведомости объемов работ и локального сметного расчета ремонта дома. В данном случае общество не представило возражений по представленному заявителем локальному сметному расчету, а также доказательств, подтверждающих наличие обстоятельств, затрудняющих исполнение решения по настоящему делу;
(3) Возвращение исполнительного документа в данном случае не препятствует обращению взыскателя в суд с заявлением об изменении способа исполнения судебного акта путем замены исполнения гарантийных обязательств на взыскание стоимости работ по их выполнению, если иное не предусмотрено законом, либо предъявлению другого имущественного иска.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
Кто перед кем отвечает в рамках субподряда? (Постановление АС СЗО от 30 сентября 2024 года по делу № А56-111080/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о солидарном взыскании с ответчиков задолженности и неустойки по договору.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢Суды сочли требования общества подлежащими удовлетворению и взыскал в солидарном порядке с ответчиков долг и неустойку.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил в части, отказав в удовлетворении иска к соответчику.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В рамках настоящего спора общество, организация и компания не заключали соглашений, предусматривающих солидарную ответственность одной из сторон при неисполнении обязательств другой;
(2) Объем совместных прав и обязанностей общества перед организацией не позволяет сделать вывод о том, что отношения общества и организации охватываются единым обязательством организации перед компанией. При этом в материалах дела имеются доказательства задолженности исключительно организации перед обществом.
Судебная практика всех остальных округов
Кто перед кем отвечает в рамках субподряда? (Постановление АС СЗО от 30 сентября 2024 года по делу № А56-111080/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о солидарном взыскании с ответчиков задолженности и неустойки по договору.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢Суды сочли требования общества подлежащими удовлетворению и взыскал в солидарном порядке с ответчиков долг и неустойку.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил в части, отказав в удовлетворении иска к соответчику.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В рамках настоящего спора общество, организация и компания не заключали соглашений, предусматривающих солидарную ответственность одной из сторон при неисполнении обязательств другой;
(2) Объем совместных прав и обязанностей общества перед организацией не позволяет сделать вывод о том, что отношения общества и организации охватываются единым обязательством организации перед компанией. При этом в материалах дела имеются доказательства задолженности исключительно организации перед обществом.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
Приостанавливая работы, не надо продолжать их выполнять (Постановление АС СЗО от 24 октября 2024 года по делу № А42-6669/23).
⚔️ Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с общества штрафов и неустоек по муниципальному контракту.
🟦 Судом первой инстанции иск удовлетворен частично.
🟢 Признав недоказанным довод ответчика о невозможности выполнить работы на основании представленной истцом проектной документации ввиду того, что последовательность выполнения работ в Контракте не соответствует последовательности выполнения работ, предусмотренной проектом, посчитав неправомерным определение истцом размера неустойки за просрочку выполнения отдельных этапов (комплексов) работ от всей цены контракта, а не от стоимости конкретного комплекса работ, суд признал обоснованными требования о взыскании штрафа по условиям контракта за невыполнение требования об устранении нарушения технологии выполнения работ, штрафов за непредоставление обеспечения исполнения контракта и договора страхования строительно-монтажных рисков и штрафа за нарушение требований в части захламления территории строительного объекта строительным мусором.
🟦 Апелляция решение изменила.
🟢 Апелляционный суд, приняв во внимание решение антимонопольного органа, приняв представленный ответчиком контррасчет неустоек с учетом времени приостановления выполнения работ, изменил решение суда первой инстанции в данной части.
🟦 Суд кассационной инстанции постановление отменил, оставив решение в силе.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Поскольку в процессе эксплуатации объективно возникает износ имущества, в результате чего оно теряет в стоимости по сравнению с новым аналогичным имуществом, при расчете рыночной стоимости утраченного имущества на момент ДТП учитывается процент износа утраченного имущества к моменту его гибели. Бывшее в эксплуатации имущество не может быть отчуждено на вторичном рынке по цене нового имущества, а потому размер подлежащих возмещению страховщиком убытков в ситуации полной гибели имущества, вопреки выводам суда апелляционной инстанции, не может определяться на основании цен на аналогичное новое имущество;
(2) Факт нарушения ответчиком условий контракта, просрочка выполнения работ подтверждаются представленными в дело доказательствами, в связи с чем суд первой инстанции, посчитав неправомерным начисление неустойки от всей цены контракта и рассчитав размер неустойки от стоимости соответствующих комплексов работ, пришел к правильному выводу о взыскании с общества неустойки и штрафов. При этом суд пришел к выводу о том, что у подрядчика не имелось законных оснований для приостановления работ, кроме того, факт выполнения работ и сдачи их результата истцу подтверждается актами приемки работ и оплатой выполненных работ заказчиком в установленные контрактом сроки;
(3) Как установлено судом первой инстанции, в акте комиссионного осмотра здания, составленном истцом в присутствии представителя ответчика, помимо фиксации наличия трещин, отражено, что на дату осмотра подрядчик выполняет работы. Данный довод суда первой инстанции никак не опровергнут. При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно отклонил довод ответчика о приостановке выполнения работ и у апелляционного суда не имелось оснований для изменения решения.
Судебная практика всех остальных округов
Приостанавливая работы, не надо продолжать их выполнять (Постановление АС СЗО от 24 октября 2024 года по делу № А42-6669/23).
⚔️ Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с общества штрафов и неустоек по муниципальному контракту.
🟦 Судом первой инстанции иск удовлетворен частично.
🟢 Признав недоказанным довод ответчика о невозможности выполнить работы на основании представленной истцом проектной документации ввиду того, что последовательность выполнения работ в Контракте не соответствует последовательности выполнения работ, предусмотренной проектом, посчитав неправомерным определение истцом размера неустойки за просрочку выполнения отдельных этапов (комплексов) работ от всей цены контракта, а не от стоимости конкретного комплекса работ, суд признал обоснованными требования о взыскании штрафа по условиям контракта за невыполнение требования об устранении нарушения технологии выполнения работ, штрафов за непредоставление обеспечения исполнения контракта и договора страхования строительно-монтажных рисков и штрафа за нарушение требований в части захламления территории строительного объекта строительным мусором.
🟦 Апелляция решение изменила.
🟢 Апелляционный суд, приняв во внимание решение антимонопольного органа, приняв представленный ответчиком контррасчет неустоек с учетом времени приостановления выполнения работ, изменил решение суда первой инстанции в данной части.
🟦 Суд кассационной инстанции постановление отменил, оставив решение в силе.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Поскольку в процессе эксплуатации объективно возникает износ имущества, в результате чего оно теряет в стоимости по сравнению с новым аналогичным имуществом, при расчете рыночной стоимости утраченного имущества на момент ДТП учитывается процент износа утраченного имущества к моменту его гибели. Бывшее в эксплуатации имущество не может быть отчуждено на вторичном рынке по цене нового имущества, а потому размер подлежащих возмещению страховщиком убытков в ситуации полной гибели имущества, вопреки выводам суда апелляционной инстанции, не может определяться на основании цен на аналогичное новое имущество;
(2) Факт нарушения ответчиком условий контракта, просрочка выполнения работ подтверждаются представленными в дело доказательствами, в связи с чем суд первой инстанции, посчитав неправомерным начисление неустойки от всей цены контракта и рассчитав размер неустойки от стоимости соответствующих комплексов работ, пришел к правильному выводу о взыскании с общества неустойки и штрафов. При этом суд пришел к выводу о том, что у подрядчика не имелось законных оснований для приостановления работ, кроме того, факт выполнения работ и сдачи их результата истцу подтверждается актами приемки работ и оплатой выполненных работ заказчиком в установленные контрактом сроки;
(3) Как установлено судом первой инстанции, в акте комиссионного осмотра здания, составленном истцом в присутствии представителя ответчика, помимо фиксации наличия трещин, отражено, что на дату осмотра подрядчик выполняет работы. Данный довод суда первой инстанции никак не опровергнут. При таких обстоятельствах суд первой инстанции обоснованно отклонил довод ответчика о приостановке выполнения работ и у апелляционного суда не имелось оснований для изменения решения.
Судебная практика всех остальных округов