Обзор российского программного обеспечения по управлению строительными проектами с сайта Минстроя России. Ноябрь 2025 г.
Опубликовано: 18 ноября 2025 г.
Опубликовано: 18 ноября 2025 г.
👍3
<Письмо>_Роспотребнадзора_от_22_05_2025_N_02_9825_2025_27_"Об_эквивалентности.pdf
54.3 KB
Приведен список санитарных правил эквивалентных СанПиН 2.6.4115-25
В Письме Роспотребнадзора от 22.05.2025 N 02/9825-2025-27 приведен список санитарных правил, которым эквивалентен СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения".
Сообщается, что в результате принятия СанПиН 2.6.4115-25 обеспечен пересмотр 19 нормативных правовых актов по радиационной безопасности населения.
В Письме Роспотребнадзора от 22.05.2025 N 02/9825-2025-27 приведен список санитарных правил, которым эквивалентен СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения".
Сообщается, что в результате принятия СанПиН 2.6.4115-25 обеспечен пересмотр 19 нормативных правовых актов по радиационной безопасности населения.
pages4035996.pdf
6 MB
Парадоксы разработчики XML-схем по исполнительной документации
19.11.2025 г. на сайте Минстроя России опубликованы ряд новых XML-схем для этапа «Строительство», в т.ч. была опубликована XML-схема «Паспорт системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха)».
20.11.2025 г. Росстандарт уведомил о разработке Изменение № 3 к СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий», которым из указанного свода правил, среди прочего, предусмотрено исключение Приложение Е «Форма паспорта системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха)».
При этом, в описании к XML-схеме указано:
Про то, что СП 336 это вообще про эксплуатационную документацию, где используется форма паспорта с последующим его заполнением на этапе эксплуатации при каждой проверке в рамках эксплуатационного контроля мы писать уже не будем.
В сухом остатке, после сторнирование Приложения Е из СП 73, остается только ГОСТ 34060-2017, но в нем форма нетождественна форме в СП 73. В СП 73 та корректнее и шире.
Т.е. после утверждения Изм. 3 СП 73 одновременно с Приложением Е - формой паспорта указанных систем, исчезнет и Таблица Е.1.7 «Возлушно-тепловые завесы» и Таблица Е.1.6. «Теплоутилизатор», также в составе выводов исчезает отклонение (невязка) от проектных расходов на участках сети и воздухораспределительных/воздухоприемных устройствах (составляет не более +|-10%). Кроме того Таблица Е.1.2 «Воздухонагреватели, в т.ч. зональные» и Таблица Е.1.3 «Воздухоохладители» из СП 73 нетождественны Таблице А.1.3 ГОСТ 34060-2017 «Воздухонагреватели, воздухоохладители, в т.ч. зональные». В последней отсутствует «Мощность», «Температура воздуха», «Энтальпия воздуха», но при этом присутствует «Опробование теплообменников на рабочее давление». Ну как бы такое себе без таких показателей как температура и энтальпия оценивать качество наладки систем.
А есть еще и СП 32-105-2004 «Метроплитены», который при разработке не учли, не смотря на схожесть форм с ГОСТ 34060-2017, в том также есть отличия в части указания на схеме системы вентиляции (кондиционирования), которая прикладывается к паспорту, еще и расположения мест измерений (в ГОСТ - есть, в СП 32-105-2004 - нет). При этом область применения последнего шире, т.е. на только для ПНР, но и для проектирования.
Если СП 543 уже вошел в сферу технического регулирования, то разработка XML-схем без учета той плановой работы, которая сейчас осуществляется в отношении гармонизации всех сводов правил в части состава ИД, на выходе получится, что субъекты градостроительной деятельности на выпускают XML документов ИД, на вот таких вот XML-схемах, а органы ГСН их не примут, так как такие документы не будут соответствовать составу по СП 68, а равно СП 543.
То ли департаменты не слышат друг друга, то ли кто-то, не будет показывать пальцем кто, разработал XML-схемы за долго до все этой истории с сменой парадигмы в части исполнительной документации и тем самым подставил коллег.
Дело то серьезное, с таким подходом просто парализуем выдачу ЗОС.
19.11.2025 г. на сайте Минстроя России опубликованы ряд новых XML-схем для этапа «Строительство», в т.ч. была опубликована XML-схема «Паспорт системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха)».
20.11.2025 г. Росстандарт уведомил о разработке Изменение № 3 к СП 73.13330.2016 «СНиП 3.05.01-85 Внутренние санитарно-технические системы зданий», которым из указанного свода правил, среди прочего, предусмотрено исключение Приложение Е «Форма паспорта системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха)».
При этом, в описании к XML-схеме указано:
XML-схема паспорта системы вентиляции (системы кондиционирования воздуха) разработана на основании пункта 11 Приложения N 1 и пунктов 1, 4 Приложения N 2 Приказа Минстроя России от 16.05.2023 Nº 344/пр "Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства".
Использование представленной формы паспорта допустимо и предусмотрено в соответствии с:
- приложением Е к СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические
системы зданий»;
- приложением Г к СП 336.1325800.2017 «Системы вентиляции кондиционирования воздуха. Правила эксплуатации»;
- приложением А к ГОСТ 34060-2017 «Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Испытание и наладка систем вентиляции и кондиционирования воздуха. Правила проведения и контроль выполнения работ».
Про то, что СП 336 это вообще про эксплуатационную документацию, где используется форма паспорта с последующим его заполнением на этапе эксплуатации при каждой проверке в рамках эксплуатационного контроля мы писать уже не будем.
В сухом остатке, после сторнирование Приложения Е из СП 73, остается только ГОСТ 34060-2017, но в нем форма нетождественна форме в СП 73. В СП 73 та корректнее и шире.
Т.е. после утверждения Изм. 3 СП 73 одновременно с Приложением Е - формой паспорта указанных систем, исчезнет и Таблица Е.1.7 «Возлушно-тепловые завесы» и Таблица Е.1.6. «Теплоутилизатор», также в составе выводов исчезает отклонение (невязка) от проектных расходов на участках сети и воздухораспределительных/воздухоприемных устройствах (составляет не более +|-10%). Кроме того Таблица Е.1.2 «Воздухонагреватели, в т.ч. зональные» и Таблица Е.1.3 «Воздухоохладители» из СП 73 нетождественны Таблице А.1.3 ГОСТ 34060-2017 «Воздухонагреватели, воздухоохладители, в т.ч. зональные». В последней отсутствует «Мощность», «Температура воздуха», «Энтальпия воздуха», но при этом присутствует «Опробование теплообменников на рабочее давление». Ну как бы такое себе без таких показателей как температура и энтальпия оценивать качество наладки систем.
А есть еще и СП 32-105-2004 «Метроплитены», который при разработке не учли, не смотря на схожесть форм с ГОСТ 34060-2017, в том также есть отличия в части указания на схеме системы вентиляции (кондиционирования), которая прикладывается к паспорту, еще и расположения мест измерений (в ГОСТ - есть, в СП 32-105-2004 - нет). При этом область применения последнего шире, т.е. на только для ПНР, но и для проектирования.
Если СП 543 уже вошел в сферу технического регулирования, то разработка XML-схем без учета той плановой работы, которая сейчас осуществляется в отношении гармонизации всех сводов правил в части состава ИД, на выходе получится, что субъекты градостроительной деятельности на выпускают XML документов ИД, на вот таких вот XML-схемах, а органы ГСН их не примут, так как такие документы не будут соответствовать составу по СП 68, а равно СП 543.
То ли департаменты не слышат друг друга, то ли кто-то, не будет показывать пальцем кто, разработал XML-схемы за долго до все этой истории с сменой парадигмы в части исполнительной документации и тем самым подставил коллег.
Дело то серьезное, с таким подходом просто парализуем выдачу ЗОС.
❤1🔥1👏1😁1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Если коротко ответить на вопрос будут ли способны к использованию XML-схемы исполнительной документации, которые сейчас публикуются в отрыве от происходящих изменений в сводах правил с введением в действие СП 543, то ответ в отношении большинства из них - будет как на видео.
2😁9🔥8👏1
В ChatGPT появятся групповые чаты
В OpenAI объявили о запуске функции групповых чатов в ChatGPT для всех пользователей, независимо от тарифа или плана.
Новый режим позволяет осуществлять совместные беседы с участием ChatGPT в одном общем чате, при этом ИИ будет помогать искать и обобщать информацию, сравнивать варианты результатов.
В групповом чате могут участвовать до 20 человек, при условии что они приняли приглашение. При этом личные настройки и память остаются приватными для каждого участника.
Все приглашённые должны заполнить краткий профиль с указанием имени, логина и аватара. При добавлении нового участника в уже существующий чат создаётся отдельная копия диалога, а исходная беседа сохраняется без изменений.
ChatGPT умеет определять, когда уместно вмешиваться в диалог. Пользователи также могут упомянуть ИИ с помощью тега, чтобы получить ответ.
P.S. В интересные времена живем. Можно писать стандарты, НПА и целые произведения уже сообща, посредством голосового набора, закинув в промт еще и требования к оформлению того или иного документа.
В OpenAI объявили о запуске функции групповых чатов в ChatGPT для всех пользователей, независимо от тарифа или плана.
Новый режим позволяет осуществлять совместные беседы с участием ChatGPT в одном общем чате, при этом ИИ будет помогать искать и обобщать информацию, сравнивать варианты результатов.
В групповом чате могут участвовать до 20 человек, при условии что они приняли приглашение. При этом личные настройки и память остаются приватными для каждого участника.
Все приглашённые должны заполнить краткий профиль с указанием имени, логина и аватара. При добавлении нового участника в уже существующий чат создаётся отдельная копия диалога, а исходная беседа сохраняется без изменений.
ChatGPT умеет определять, когда уместно вмешиваться в диалог. Пользователи также могут упомянуть ИИ с помощью тега, чтобы получить ответ.
P.S. В интересные времена живем. Можно писать стандарты, НПА и целые произведения уже сообща, посредством голосового набора, закинув в промт еще и требования к оформлению того или иного документа.
❤1
Минстрой России объяснил, чем отличается общежитие от многоквартирного дома
В Письме Минстроя России от 10.11.2025 N 68319-ДН/04 сообщается, что жилые помещения в общежитиях относятся к жилым помещениям специализированного жилищного фонда.
Общежитие не является многоквартирным домом, в силу чего нормы ЖК РФ, регулирующие отношения по управлению МКД, по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД, по выбору лиц, управляющих МКД, по внесению платы за жилое помещение в МКД, за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях МКД, к общежитиям не применяются.
В общежитиях не имеется общего имущества, поскольку право собственности регистрируется на специально построенный или переоборудованный под общежитие дом (либо часть дома) в целом.
Положения о договоре найма специализированного жилого помещения не подлежат применению к отношениям по предоставлению гражданину койко-места в общежитии.
В Письме Минстроя России от 10.11.2025 N 68319-ДН/04 сообщается, что жилые помещения в общежитиях относятся к жилым помещениям специализированного жилищного фонда.
Общежитие не является многоквартирным домом, в силу чего нормы ЖК РФ, регулирующие отношения по управлению МКД, по содержанию и текущему ремонту общего имущества в МКД, по выбору лиц, управляющих МКД, по внесению платы за жилое помещение в МКД, за коммунальные услуги, потребляемые в помещениях МКД, к общежитиям не применяются.
В общежитиях не имеется общего имущества, поскольку право собственности регистрируется на специально построенный или переоборудованный под общежитие дом (либо часть дома) в целом.
Положения о договоре найма специализированного жилого помещения не подлежат применению к отношениям по предоставлению гражданину койко-места в общежитии.
Сбер опубликовал в открытом доступе свои флагманские ИИ-модели
Открыт доступ к весам Ultra-Preview и Lightning, двух новых флагманских MoE-моделей в линейке GigaChat, а также к новому поколению моделей GigaAM-v3 и моделям новой линейки Kandinsky 5.0, сообщили «Коду Дурова» в пресс-службе Сбера.
Открыт доступ к весам Ultra-Preview и Lightning, двух новых флагманских MoE-моделей в линейке GigaChat, а также к новому поколению моделей GigaAM-v3 и моделям новой линейки Kandinsky 5.0, сообщили «Коду Дурова» в пресс-службе Сбера.
PDF: стандарты и структура формата
PDF (Portable Document Format) — универсальный формат документов, который выглядит одинаково на любом устройстве. PDF поддерживает шрифты, графику, мультимедиа, аннотации и встроенные метаданные.
Со временем PDF превратился в семейство стандартов ISO для разных задач: архивирование, печать, инженерная документация, доступность и персонализированная печать.
Семейство стандартов PDF:
• ISO 32000 - PDF: базовый формат;
• ISO 19005 - PDF/A: архивное хранение документов;
• ISO 15930 - PDF/X: профессиональная печать;
• ISO 24517 - PDF/E: инженерная документация и 3D-модели;
• ISO 14289 - PDF/UA: доступность для людей с ограниченными возможностями;
• ISO 16612-2 - PDF/VT: переменные данные и массовая персонализация.
Иерархия форматов PDF:
Основные особенности форматов:
• PDF/A* - гарантирует долговременную сохранность: все шрифты встроены, цвета предсказуемы, нет шифрования;
• PDF/X - для печати: контроль цветов, запрещены мультимедиа и скрипты;
• PDF/E - для инженерных документов: поддержка 2D/3D моделей и CAD;
• PDF/UA - доступность: теги, правильный порядок чтения, альтернативные описания.
• PDF/VT - переменные данные: массовая персонализация и потоковая структура.
Уровни PDF/А*:
A - полная доступность, теги;
B - визуальная воспроизводимость;
U - обязательный Unicode;
E - инженерная ориентация (PDF/A-4);
F - слой изображений (PDF/A-4).
Перспективы развития PDF:
• переход на PDF 2.0 с улучшенной безопасностью и структурой;
• развитие PDF/A-4 для архивов и инженерных систем;
• PDF/UA-2 - новые требования к доступности;
• использование ИИ для автоматического тегирования;
• развитие интеграции 3D и BIM в PDF/E;
• рост значимости PDF/VT.
PDF (Portable Document Format) — универсальный формат документов, который выглядит одинаково на любом устройстве. PDF поддерживает шрифты, графику, мультимедиа, аннотации и встроенные метаданные.
Со временем PDF превратился в семейство стандартов ISO для разных задач: архивирование, печать, инженерная документация, доступность и персонализированная печать.
Семейство стандартов PDF:
• ISO 32000 - PDF: базовый формат;
• ISO 19005 - PDF/A: архивное хранение документов;
• ISO 15930 - PDF/X: профессиональная печать;
• ISO 24517 - PDF/E: инженерная документация и 3D-модели;
• ISO 14289 - PDF/UA: доступность для людей с ограниченными возможностями;
• ISO 16612-2 - PDF/VT: переменные данные и массовая персонализация.
Иерархия форматов PDF:
PDF (ISO 32000)
│
├── PDF/A (ISO 19005)
│ ├── PDF/A-1 (A, B)
│ ├── PDF/A-2 (A, B, U)
│ ├── PDF/A-3 (A, B, U)
│ └── PDF/A-4 (A, E, F)
│
├── PDF/X (ISO 15930)
│ ├── PDF/X-1a
│ ├── PDF/X-3
│ ├── PDF/X-4
│ └── PDF/X-5
│
├── PDF/E (ISO 24517)
│
├── PDF/UA (ISO 14289)
│
└── PDF/VT (ISO 16612-2)Основные особенности форматов:
• PDF/A* - гарантирует долговременную сохранность: все шрифты встроены, цвета предсказуемы, нет шифрования;
• PDF/X - для печати: контроль цветов, запрещены мультимедиа и скрипты;
• PDF/E - для инженерных документов: поддержка 2D/3D моделей и CAD;
• PDF/UA - доступность: теги, правильный порядок чтения, альтернативные описания.
• PDF/VT - переменные данные: массовая персонализация и потоковая структура.
Уровни PDF/А*:
A - полная доступность, теги;
B - визуальная воспроизводимость;
U - обязательный Unicode;
E - инженерная ориентация (PDF/A-4);
F - слой изображений (PDF/A-4).
Перспективы развития PDF:
• переход на PDF 2.0 с улучшенной безопасностью и структурой;
• развитие PDF/A-4 для архивов и инженерных систем;
• PDF/UA-2 - новые требования к доступности;
• использование ИИ для автоматического тегирования;
• развитие интеграции 3D и BIM в PDF/E;
• рост значимости PDF/VT.
❤4👍2
0001202511210013.pdf
446.9 KB
Правительство ограничило число платных мест на обучение по 40 направлениям высшего образования
Распоряжением Правительства РФ от 19.11.2025 № 3339-р утвержден перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, по которым определяется предельное количество мест для приема на обучение по образовательным программам высшего образования по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, на 2026/27 учебный год.
В перечень вошли 28 специальностей бакалавриата и 12 программ специалитета, по которым будет ограничено зачисление в университеты на платной основе, в том числе:
- Архитектура (бакалавриат);
- Дизайн архитектурной среды (бакалавриат);
- Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (бакалавриат);
- Пожарная безопасность (специалитет);
- Судебная экспертиза (специалитет).
Распоряжением Правительства РФ от 19.11.2025 № 3339-р утвержден перечень направлений подготовки и специальностей высшего образования, научных специальностей, по которым определяется предельное количество мест для приема на обучение по образовательным программам высшего образования по договорам об образовании, заключаемым при приеме на обучение за счет средств физического и (или) юридического лица, на 2026/27 учебный год.
В перечень вошли 28 специальностей бакалавриата и 12 программ специалитета, по которым будет ограничено зачисление в университеты на платной основе, в том числе:
- Архитектура (бакалавриат);
- Дизайн архитектурной среды (бакалавриат);
- Жилищное хозяйство и коммунальная инфраструктура (бакалавриат);
- Пожарная безопасность (специалитет);
- Судебная экспертиза (специалитет).
1❤2👍1
Фингимнастика: как несвоевременное взыскание неустойки с подрядчика привело к ущербу для бюджета (не про BIM)
Вдох глубокий, руки шире, не спешите три четыре,
Бодрость духа грация и пла-с-ти-ка…
Общеукрепляющая, после расторжения контракта отрезвляющая - фингимнастика!
Введение
Очередным ярким примером защиты публичных интересов в рамках исполнения контракта по 44-ФЗ со стороны контрольно-ревизионных органов стал контракт на проектно-изыскательские работы (ПИР) по реконструкции Краснодарского цирка. В истории фигурируют сразу три арбитражных дела:
• А32-24529/2023 - о признании незаконными акта проверки и представления Департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края.
• А32-6795/2024 - об оспаривании отказа Департамента в продлении срока исполнения предписания.
• А32-68215/2023 - об оспаривании законности самого предписания, обязывающего учреждение возместить ущерб бюджету.
Все три дела связаны с контрактом на реконструкцию Краснодарского цирка и спором о взыскании неустойки с подрядчика.
Часть 1/5: Оспаривание акта проверки и представления (А32-24529/2023)
В рамках внеплановой выездной проверки, проведённой Департаментом финансово-бюджетного надзора Краснодарского края, был составлен акт от 23.03.2023 и направлено представление от 21.04.2023 № 23-012. В них указывалось на нарушение учреждением - ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" - законодательства о контрактной системе. Конкретно речь шла о непредъявлении подрядчику требования об уплате неустойки за нарушение условий контракта на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации.
Учреждение обратилось в суд с требованием признать акт проверки и представление незаконными. Однако Арбитражный суд Краснодарского края (решение от 04.10.2023) и апелляционная инстанция (постановление от 08.12.2023) отказали в удовлетворении требований. Суд установил, что подрядчик допустил нарушение сроков и условий контракта, а учреждение не предприняло мер для взыскания неустойки. Акт проверки не может быть самостоятельным предметом спора, так как не является окончательным документом.
Вывод: Представление Департамента признано законным, а действия учреждения - недобросовестными, так как оно злоупотребило правом на расторжение контракта по соглашению сторон, утратив возможность взыскать неустойку.
Часть 2/5: Отказ в продлении срока исполнения предписания (А32-6795/2024)
После вынесения представления Департамент направил учреждению предписание от 28.09.2023 № 23-012, обязывающее возместить ущерб бюджету в размере 769 994 ₽. Учреждение обратилось с ходатайством о продлении срока исполнения предписания, ссылаясь на ведение претензионно-исковой работы - подачу иска о взыскании неустойки с подрядчика.
Однако Департамент отказал в продлении срока (письмо от 14.12.2023), указав, что подача иска не является основанием для продления. Учреждение оспорило этот отказ в суде (дело А32-6795/2024), но Арбитражный суд Краснодарского края (решение от 09.08.2024) и апелляционная инстанция (постановление от 02.11.2024) отказали в удовлетворении требований.
Вывод: Суд подтвердил законность отказа, так как продление срока исполнения предписания - право, а не обязанность контролирующего органа (п. 3.2 ст. 270.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 19 Федерального стандарта № 1095). Вместо того, что бы подать в суд на подрядчика, тратили время на суды с контрольным органом.
Вдох глубокий, руки шире, не спешите три четыре,
Бодрость духа грация и пла-с-ти-ка…
Общеукрепляющая, после расторжения контракта отрезвляющая - фингимнастика!
Введение
Очередным ярким примером защиты публичных интересов в рамках исполнения контракта по 44-ФЗ со стороны контрольно-ревизионных органов стал контракт на проектно-изыскательские работы (ПИР) по реконструкции Краснодарского цирка. В истории фигурируют сразу три арбитражных дела:
• А32-24529/2023 - о признании незаконными акта проверки и представления Департамента финансово-бюджетного надзора Краснодарского края.
• А32-6795/2024 - об оспаривании отказа Департамента в продлении срока исполнения предписания.
• А32-68215/2023 - об оспаривании законности самого предписания, обязывающего учреждение возместить ущерб бюджету.
Все три дела связаны с контрактом на реконструкцию Краснодарского цирка и спором о взыскании неустойки с подрядчика.
Часть 1/5: Оспаривание акта проверки и представления (А32-24529/2023)
В рамках внеплановой выездной проверки, проведённой Департаментом финансово-бюджетного надзора Краснодарского края, был составлен акт от 23.03.2023 и направлено представление от 21.04.2023 № 23-012. В них указывалось на нарушение учреждением - ГКУ "Главное управление строительства Краснодарского края" - законодательства о контрактной системе. Конкретно речь шла о непредъявлении подрядчику требования об уплате неустойки за нарушение условий контракта на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации.
Учреждение обратилось в суд с требованием признать акт проверки и представление незаконными. Однако Арбитражный суд Краснодарского края (решение от 04.10.2023) и апелляционная инстанция (постановление от 08.12.2023) отказали в удовлетворении требований. Суд установил, что подрядчик допустил нарушение сроков и условий контракта, а учреждение не предприняло мер для взыскания неустойки. Акт проверки не может быть самостоятельным предметом спора, так как не является окончательным документом.
Вывод: Представление Департамента признано законным, а действия учреждения - недобросовестными, так как оно злоупотребило правом на расторжение контракта по соглашению сторон, утратив возможность взыскать неустойку.
Часть 2/5: Отказ в продлении срока исполнения предписания (А32-6795/2024)
После вынесения представления Департамент направил учреждению предписание от 28.09.2023 № 23-012, обязывающее возместить ущерб бюджету в размере 769 994 ₽. Учреждение обратилось с ходатайством о продлении срока исполнения предписания, ссылаясь на ведение претензионно-исковой работы - подачу иска о взыскании неустойки с подрядчика.
Однако Департамент отказал в продлении срока (письмо от 14.12.2023), указав, что подача иска не является основанием для продления. Учреждение оспорило этот отказ в суде (дело А32-6795/2024), но Арбитражный суд Краснодарского края (решение от 09.08.2024) и апелляционная инстанция (постановление от 02.11.2024) отказали в удовлетворении требований.
Вывод: Суд подтвердил законность отказа, так как продление срока исполнения предписания - право, а не обязанность контролирующего органа (п. 3.2 ст. 270.2 Бюджетного кодекса РФ, п. 19 Федерального стандарта № 1095). Вместо того, что бы подать в суд на подрядчика, тратили время на суды с контрольным органом.
Фингимнастика: как несвоевременное взыскание неустойки с подрядчика привело к ущербу для бюджета
Часть 3/5: Оспаривание предписания (А32-68215/2023)
Учреждение также оспорило предписание Департамента от 28.09.2023 № 23-012 в суде (дело А32-68215/2023). Основной аргумент учреждения заключался в том, что расторжение контракта по соглашению сторон (02.02.2023) было обусловлено письмом собственника объекта реконструкции о необходимости увеличения количества посадочных мест в зрительном зале. Учреждение утверждало, что действовало в интересах бюджета, избегая оплаты работ, не соответствующих новым требованиям.
Однако Арбитражный суд Краснодарского края (решение от 23.07.2024) и апелляционная инстанция (постановление от 10.10.2024) признали предписание законным. Суд установил, что учреждение злоупотребило правом на расторжение контракта по соглашению сторон, вместо того чтобы расторгнуть его в одностороннем порядке и взыскать неустойку. Это привело к утрате возможности претензионно-исковой работы и ущербу для бюджета в размере 769 994 ₽.
Вывод: Предписание признано законным, так как учреждение не приняло всех необходимых мер для защиты бюджетных интересов.
Часть 4/5: Итоги и выводы
Три арбитражных дела, связанных с контрактом на реконструкцию Краснодарского цирка, демонстрируют последствия несвоевременного взыскания неустойки с подрядчика:
1. Акт проверки и представление (А32-24529/2023) - суд подтвердил законность требований Департамента.
2. Отказ в продлении срока (А32-6795/2024) - суд признал, что ведение претензионно-исковой работы не является основанием для продления срока исполнения предписания.
3. Оспаривание предписания (А32-68215/2023) - суд установил, что учреждение утратило возможность взыскать неустойку из-за расторжения контракта по соглашению сторон.
Вывод: Несвоевременное взыскание неустойки и злоупотребление правом на расторжение контракта по соглашению сторон могут привести к существенному ущербу для бюджета. Контрольно-ревизионные органы и суды стоят на страже публичных интересов, требуя от учреждений добросовестного исполнения обязательств по контрактам.
Часть 5/5: Сравнение потенциальных сумм ущерба при разных способах отказа
1. Сумма ущерба при одностороннем отказе от контракта.
Если бы Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке (на основании п. 3.16 контракта и ст. 715 ГК РФ), то:
• Подрядчик имел право требовать оплаты выполненных работ, если они имели потребительскую ценность для заказчика;
• согласно Приложению № 3 к контракту, стоимость выполненных подрядчиком работ (например, инженерные изыскания) составляла 1 228 014 ₽;
• неустойка и штрафы, которые могло бы взыскать учреждение:
- штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств (5 фактов × 10 000 ₽) = 50 000 ₽;
- пени за просрочку (719 994 ₽).
Итоговый баланс:
- Учреждение должно было бы заплатить Подрядчику за выполненные работы: 1 228 014 ₽ (при наличии их потребительской ценности);
- Учреждение могло бы взыскать с подрядчика неустойку и пени: 769 994 ₽;
- чистый ущерб 1 228 014 ₽ – 769 994 ₽ = 458 020 ₽.
2. Сумма ущерба при отказе по соглашению сторон.
В реальности учреждение расторгло контракт по соглашению сторон (02.02.2023), что привело к следующим последствиям:
• Подрядчик не предъявил требований об оплате выполненных работ (п. 5 соглашения о расторжении);
• Учреждение утратило право на взыскание неустойки и пени (769 994 ₽);
• Департамент предъявил учреждению требование о возмещении ущерба бюджету в размере 769 994 ₽.
Итоговый баланс:
- чистый ущерб 769 994 ₽.
Сравнение ущерба:
• Сценарий «Односторонний отказ» 458 020 ₽ ущерба для бюджета.
• Сценарий «Отказ по соглашению сторон» 769 994 ₽ ущерба для бюджета.
Вывод: расторжение контракта по соглашению сторон привело к большему ущербу для бюджета, чем если бы учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке и взыскало неустойку. Т.е. честный контроль за подрядчиком нанес бы меньше ущерба, чем махинации с расторжением контракта. И судиться надо своевременно, и не с КРУ, а с Подрядчиком.
Часть 3/5: Оспаривание предписания (А32-68215/2023)
Учреждение также оспорило предписание Департамента от 28.09.2023 № 23-012 в суде (дело А32-68215/2023). Основной аргумент учреждения заключался в том, что расторжение контракта по соглашению сторон (02.02.2023) было обусловлено письмом собственника объекта реконструкции о необходимости увеличения количества посадочных мест в зрительном зале. Учреждение утверждало, что действовало в интересах бюджета, избегая оплаты работ, не соответствующих новым требованиям.
Однако Арбитражный суд Краснодарского края (решение от 23.07.2024) и апелляционная инстанция (постановление от 10.10.2024) признали предписание законным. Суд установил, что учреждение злоупотребило правом на расторжение контракта по соглашению сторон, вместо того чтобы расторгнуть его в одностороннем порядке и взыскать неустойку. Это привело к утрате возможности претензионно-исковой работы и ущербу для бюджета в размере 769 994 ₽.
Вывод: Предписание признано законным, так как учреждение не приняло всех необходимых мер для защиты бюджетных интересов.
Часть 4/5: Итоги и выводы
Три арбитражных дела, связанных с контрактом на реконструкцию Краснодарского цирка, демонстрируют последствия несвоевременного взыскания неустойки с подрядчика:
1. Акт проверки и представление (А32-24529/2023) - суд подтвердил законность требований Департамента.
2. Отказ в продлении срока (А32-6795/2024) - суд признал, что ведение претензионно-исковой работы не является основанием для продления срока исполнения предписания.
3. Оспаривание предписания (А32-68215/2023) - суд установил, что учреждение утратило возможность взыскать неустойку из-за расторжения контракта по соглашению сторон.
Вывод: Несвоевременное взыскание неустойки и злоупотребление правом на расторжение контракта по соглашению сторон могут привести к существенному ущербу для бюджета. Контрольно-ревизионные органы и суды стоят на страже публичных интересов, требуя от учреждений добросовестного исполнения обязательств по контрактам.
Часть 5/5: Сравнение потенциальных сумм ущерба при разных способах отказа
1. Сумма ущерба при одностороннем отказе от контракта.
Если бы Учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке (на основании п. 3.16 контракта и ст. 715 ГК РФ), то:
• Подрядчик имел право требовать оплаты выполненных работ, если они имели потребительскую ценность для заказчика;
• согласно Приложению № 3 к контракту, стоимость выполненных подрядчиком работ (например, инженерные изыскания) составляла 1 228 014 ₽;
• неустойка и штрафы, которые могло бы взыскать учреждение:
- штрафы за ненадлежащее исполнение обязательств (5 фактов × 10 000 ₽) = 50 000 ₽;
- пени за просрочку (719 994 ₽).
Итоговый баланс:
- Учреждение должно было бы заплатить Подрядчику за выполненные работы: 1 228 014 ₽ (при наличии их потребительской ценности);
- Учреждение могло бы взыскать с подрядчика неустойку и пени: 769 994 ₽;
- чистый ущерб 1 228 014 ₽ – 769 994 ₽ = 458 020 ₽.
2. Сумма ущерба при отказе по соглашению сторон.
В реальности учреждение расторгло контракт по соглашению сторон (02.02.2023), что привело к следующим последствиям:
• Подрядчик не предъявил требований об оплате выполненных работ (п. 5 соглашения о расторжении);
• Учреждение утратило право на взыскание неустойки и пени (769 994 ₽);
• Департамент предъявил учреждению требование о возмещении ущерба бюджету в размере 769 994 ₽.
Итоговый баланс:
- чистый ущерб 769 994 ₽.
Сравнение ущерба:
• Сценарий «Односторонний отказ» 458 020 ₽ ущерба для бюджета.
• Сценарий «Отказ по соглашению сторон» 769 994 ₽ ущерба для бюджета.
Вывод: расторжение контракта по соглашению сторон привело к большему ущербу для бюджета, чем если бы учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке и взыскало неустойку. Т.е. честный контроль за подрядчиком нанес бы меньше ущерба, чем махинации с расторжением контракта. И судиться надо своевременно, и не с КРУ, а с Подрядчиком.
3👍5
The Line.docx
56 KB
Рубрика «Периодика»: The Line: История провала саудовского «горизонтального небоскрёба»
The Line стал символом столкновения амбиций с реальностью. Задуманный как «чертёж для человечества» и революция в урбанизме, проект превратился в одну из самых дорогостоящих неудач в истории строительства. К ноябрю 2025 года от первоначального видения остались лишь несколько километров инфраструктуры в пустыне, $50+ млрд невозвратных затрат и тысячи человеческих жертв.
The Line стал символом столкновения амбиций с реальностью. Задуманный как «чертёж для человечества» и революция в урбанизме, проект превратился в одну из самых дорогостоящих неудач в истории строительства. К ноябрю 2025 года от первоначального видения остались лишь несколько километров инфраструктуры в пустыне, $50+ млрд невозвратных затрат и тысячи человеческих жертв.
🔥2❤1👍1
Об отнесении строений и сооружений к основным объектам или объектам вспомогательного использования
В Письме Минстроя России от 15.10.2025 N 28752-ОГ/08 даны разъяснения по вопросу отнесения строений и сооружений к основным объектам или объектам вспомогательного использования.
Сообщается, в частности, что в критериях отнесения строений и сооружений к строениям и сооружениям вспомогательного использования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2023 г. N 703 (далее - критерии), под основным объектом подразумевается здание, строение, сооружение.
В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Федеральный закон N 384-ФЗ) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.
В соответствии с пунктом 23 части 2 статьи 2 Федерального закона N 384-ФЗ сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
Таким образом, в критериях под основным объектом следует понимать исключительно объект капитального строительства.
В Письме Минстроя России от 15.10.2025 N 28752-ОГ/08 даны разъяснения по вопросу отнесения строений и сооружений к основным объектам или объектам вспомогательного использования.
Сообщается, в частности, что в критериях отнесения строений и сооружений к строениям и сооружениям вспомогательного использования, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2023 г. N 703 (далее - критерии), под основным объектом подразумевается здание, строение, сооружение.
В соответствии с пунктом 6 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" (далее - Федеральный закон N 384-ФЗ) здание - результат строительства, представляющий собой объемную строительную систему, имеющую надземную и (или) подземную части, включающую в себя помещения, сети инженерно-технического обеспечения и системы инженерно-технического обеспечения и предназначенную для проживания и (или) деятельности людей, размещения производства, хранения продукции или содержания животных.
В соответствии с пунктом 23 части 2 статьи 2 Федерального закона N 384-ФЗ сооружение - результат строительства, представляющий собой объемную, плоскостную или линейную строительную систему, имеющую наземную, надземную и (или) подземную части, состоящую из несущих, а в отдельных случаях и ограждающих строительных конструкций и предназначенную для выполнения производственных процессов различного вида, хранения продукции, временного пребывания людей, перемещения людей и грузов.
Таким образом, в критериях под основным объектом следует понимать исключительно объект капитального строительства.
1👍4
Приказ_МЧС_России_от_06_11_2025_N_999_"Об_утверждении_изменения.pdf
580.4 KB
Дополнены требования к огнестойкости зданий
МЧС обновило СП 2.13130.2020 об огнестойкости объектов защиты. Изменение N 2 вступит в силу 1 января 2026 года.
Появится раздел по кровлям. В нем указали допустимые площади кровли без гравийного слоя и участков кровли, разделенных противопожарными поясами, а также характеристики верхнего и нижнего слоев противопожарного пояса.
Уточнили требования:
- к пустотам строительных конструкций, в т.ч. бесчердачных перекрытий;
- элементам фасада;
- лестницам;
- перегородкам, в т.ч. светопрозрачным;
- разделению мест сопряжения противопожарных стен 1-го типа с наружными стенами зданий;
- переходам и тоннелям.
Дополнили правила проектирования детсадов, больниц и поликлиник. Ряд учреждений для детей и лечебных организаций запретили размещать в общественных зданиях из деревянных конструкций.
В приложения к своду правил включили графические материалы. В них отразили:
- узлы примыкания наружной стены и противопожарной преграды;
- устройство противопожарной стены 1-го типа для выделения пожарных отсеков сложной конфигурации;
- типовые схемы узлов примыкания и крепления наружных стен к перекрытиям.
Изменения вступают в силу - с 01.01.2026 г.
МЧС обновило СП 2.13130.2020 об огнестойкости объектов защиты. Изменение N 2 вступит в силу 1 января 2026 года.
Появится раздел по кровлям. В нем указали допустимые площади кровли без гравийного слоя и участков кровли, разделенных противопожарными поясами, а также характеристики верхнего и нижнего слоев противопожарного пояса.
Уточнили требования:
- к пустотам строительных конструкций, в т.ч. бесчердачных перекрытий;
- элементам фасада;
- лестницам;
- перегородкам, в т.ч. светопрозрачным;
- разделению мест сопряжения противопожарных стен 1-го типа с наружными стенами зданий;
- переходам и тоннелям.
Дополнили правила проектирования детсадов, больниц и поликлиник. Ряд учреждений для детей и лечебных организаций запретили размещать в общественных зданиях из деревянных конструкций.
В приложения к своду правил включили графические материалы. В них отразили:
- узлы примыкания наружной стены и противопожарной преграды;
- устройство противопожарной стены 1-го типа для выделения пожарных отсеков сложной конфигурации;
- типовые схемы узлов примыкания и крепления наружных стен к перекрытиям.
Изменения вступают в силу - с 01.01.2026 г.
1👍4
Нормативное_регулирование_БПЛА_Семинар.pdf
2.3 MB
Материалы со 100+ Techno BUILD
Нормативное регулирование в области защиты зданий и сооружений от БПЛА
Директор научно-технических проектов НИУ МГСУ д.т.н. О.В. Кабанцев
Кафедра ИиПМ
Академик РААСН, д.т.н. А.М. Белостоцкий, к.т.н. О. Горячевский, А. Нагибович, А. Павлов, П. Новиков, В. Вершинин
Директор ИКБС НИУ МГСУ
д.т.н. Корольченко Д.А.
Зав. лаборатории Газодинамики и взрыва ИКБС НИУ МГСУ д.т.н. Комаров А. А., к.т.н. Громов Н.В.
Нормативное регулирование в области защиты зданий и сооружений от БПЛА
Директор научно-технических проектов НИУ МГСУ д.т.н. О.В. Кабанцев
Кафедра ИиПМ
Академик РААСН, д.т.н. А.М. Белостоцкий, к.т.н. О. Горячевский, А. Нагибович, А. Павлов, П. Новиков, В. Вершинин
Директор ИКБС НИУ МГСУ
д.т.н. Корольченко Д.А.
Зав. лаборатории Газодинамики и взрыва ИКБС НИУ МГСУ д.т.н. Комаров А. А., к.т.н. Громов Н.В.
🙈3🔥2🤝2🤯1
Гражданско-правовая ответственность за нарушение исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности
Часть 1/2
Данный вид ответственности выражается в том, что против нарушителя могут применить способы защиты, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения. Способы перечислены в ст. 12 ГК РФ и уточнены в его положениях о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1250 ГК РФ, п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).
Кроме того, организация, которая по своей вине неоднократно или грубо нарушает исключительные права, может быть ликвидирована судом по требованию прокурора. По подобным основаниям суд может прекратить и деятельность гражданина в качестве ИП (ст. 1253 ГК РФ).
Обратите внимание: если нарушитель привлечен к административной или уголовной ответственности или, напротив, в таком привлечении отказано, это не исключает возможности применения к нему гражданско-правовых мер защиты (п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).
Важно!
1. Какие требования можно предъявить и к каким лицам?
Это могут быть требования:
1) признать право - его предъявляют к лицу, которое отрицает право или иным образом не признает его, чем нарушает интересы правообладателя (пп. 1 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);
2) пресечь действия, которые нарушают право или угрожают его нарушить, к лицу, которое это делает или к этому готовится, а также к иным лицам, которые могут это пресечь. Такое требование удовлетворят, если есть угроза нарушения или оно еще не завершено. Например, контрафактный товар, запретить продажу которого требует правообладатель, еще не распродан (пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, см. Позицию ВС РФ);
3) возместить убытки, причиненные нарушением. С ним обращаются к лицу, которое неправомерно использует результат интеллектуальной деятельности, не согласовав с правообладателем, или нарушает его права иначе, причиняя ущерб, в частности не платит согласованное вознаграждение (пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). Например, по общему правилу это можно потребовать от лица, которое неправомерно узнало секрет производства (ноу-хау) и разгласило его (п. 1 ст. 1472 ГК РФ);
4) уплатить компенсацию за нарушение права вместо возмещения убытков (по выбору правообладателя), если такой выбор предусмотрен нормами ГК РФ о конкретном результате интеллектуальной деятельности. Например, он есть у обладателей прав на произведения, объекты смежных прав (фонограммы, радиопередачи и др.), изобретения. Требование предъявляется к нарушителю прав (п. 3 ст. 1252, ст. ст. 1301, 1311, 1406.1 ГК РФ);
5) изъять контрафактные материальные носители (диски, журналы и т.п.). Этого можно потребовать от целого ряда лиц: изготовителя такого носителя, импортера, хранителя, перевозчика, продавца, иного распространителя, недобросовестного приобретателя (пп. 4 п. 1, п. 4 ст. 1252 ГК РФ);
6) опубликовать решение суда о допущенном нарушении, указав действительного правообладателя, - требование предъявляется к нарушителю права (пп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).
Часть 1/2
Данный вид ответственности выражается в том, что против нарушителя могут применить способы защиты, которые предусмотрены Гражданским кодексом РФ, с учетом существа нарушенного права и последствий нарушения. Способы перечислены в ст. 12 ГК РФ и уточнены в его положениях о защите прав на результаты интеллектуальной деятельности (п. 1 ст. 1250 ГК РФ, п. 57 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).
Кроме того, организация, которая по своей вине неоднократно или грубо нарушает исключительные права, может быть ликвидирована судом по требованию прокурора. По подобным основаниям суд может прекратить и деятельность гражданина в качестве ИП (ст. 1253 ГК РФ).
Обратите внимание: если нарушитель привлечен к административной или уголовной ответственности или, напротив, в таком привлечении отказано, это не исключает возможности применения к нему гражданско-правовых мер защиты (п. 53 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 N 10).
Важно!
В отношении определенного Перечня товаров не применяются, в частности, положения об ответственности за нарушение исключительного права на произведение, изобретение, полезную модель или промышленный образец, а также об ответственности за незаконное использование товарного знака. Есть условие: товары должны быть введены в оборот за пределами РФ правообладателями (патентообладателями) или другими лицами с их согласия (п. 1 Постановления Правительства РФ от 29.03.2022 N 506, п. 1 Приказа Минпромторга России от 21.07.2023 N 2701).
1. Какие требования можно предъявить и к каким лицам?
Это могут быть требования:
1) признать право - его предъявляют к лицу, которое отрицает право или иным образом не признает его, чем нарушает интересы правообладателя (пп. 1 п. 1 ст. 1252 ГК РФ);
2) пресечь действия, которые нарушают право или угрожают его нарушить, к лицу, которое это делает или к этому готовится, а также к иным лицам, которые могут это пресечь. Такое требование удовлетворят, если есть угроза нарушения или оно еще не завершено. Например, контрафактный товар, запретить продажу которого требует правообладатель, еще не распродан (пп. 2 п. 1 ст. 1252 ГК РФ, см. Позицию ВС РФ);
3) возместить убытки, причиненные нарушением. С ним обращаются к лицу, которое неправомерно использует результат интеллектуальной деятельности, не согласовав с правообладателем, или нарушает его права иначе, причиняя ущерб, в частности не платит согласованное вознаграждение (пп. 3 п. 1 ст. 1252 ГК РФ). Например, по общему правилу это можно потребовать от лица, которое неправомерно узнало секрет производства (ноу-хау) и разгласило его (п. 1 ст. 1472 ГК РФ);
4) уплатить компенсацию за нарушение права вместо возмещения убытков (по выбору правообладателя), если такой выбор предусмотрен нормами ГК РФ о конкретном результате интеллектуальной деятельности. Например, он есть у обладателей прав на произведения, объекты смежных прав (фонограммы, радиопередачи и др.), изобретения. Требование предъявляется к нарушителю прав (п. 3 ст. 1252, ст. ст. 1301, 1311, 1406.1 ГК РФ);
5) изъять контрафактные материальные носители (диски, журналы и т.п.). Этого можно потребовать от целого ряда лиц: изготовителя такого носителя, импортера, хранителя, перевозчика, продавца, иного распространителя, недобросовестного приобретателя (пп. 4 п. 1, п. 4 ст. 1252 ГК РФ);
6) опубликовать решение суда о допущенном нарушении, указав действительного правообладателя, - требование предъявляется к нарушителю права (пп. 5 п. 1 ст. 1252 ГК РФ).
❤2👍1
Гражданско-правовая ответственность за нарушение исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности
Часть 2/2
2. Как взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав?
Ее можно потребовать только тогда, когда она прямо предусмотрена ГК РФ за нарушение исключительного права на конкретный результат интеллектуальной деятельности. В таком случае у правообладателя есть выбор - требовать возмещения убытков или взыскать с нарушителя компенсацию в установленных ГК РФ пределах (в этом случае доказывать размер убытков не требуется) (п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Как правило, закон позволяет правообладателю, решившему взыскать компенсацию, выбрать еще и способ ее расчета.
Например, правообладатель изобретения по своему выбору может потребовать вместо возмещения убытков компенсацию за нарушение исключительных прав на него, рассчитанную (ст. 1406.1 ГК РФ):
1) в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Точный размер определит по своему усмотрению суд исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения. Стоимость определяют исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого изобретения способом, который использовал нарушитель.
Важно!
С требованием о компенсации нужно обратиться в суд. Если и правообладатель, и нарушитель - юрлица и (или) ИП и спор подлежит рассмотрению арбитражным судом, то сначала необходимо предъявить претензию. Иск в суд по общему правилу можно подавать, когда нарушитель полностью или частично откажется удовлетворить претензию или вы не получите ответа в 30-ти дневный срок со дня ее направления (п. 1 ст. 1248, п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ).
Сумму компенсации определит суд в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Например, на размер компенсации за неправомерное использование в сети Интернет объекта авторских и (или) смежных прав повлияют, в частности, данные о посещаемости и доходности сайта, где он неправомерно использовался, длительность такого использования, систематичность нарушения (п. 21 Обзора судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в сети Интернет (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.05.2024)).
Часть 2/2
2. Как взыскать компенсацию за нарушение исключительных прав?
Ее можно потребовать только тогда, когда она прямо предусмотрена ГК РФ за нарушение исключительного права на конкретный результат интеллектуальной деятельности. В таком случае у правообладателя есть выбор - требовать возмещения убытков или взыскать с нарушителя компенсацию в установленных ГК РФ пределах (в этом случае доказывать размер убытков не требуется) (п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Как правило, закон позволяет правообладателю, решившему взыскать компенсацию, выбрать еще и способ ее расчета.
Например, правообладатель изобретения по своему выбору может потребовать вместо возмещения убытков компенсацию за нарушение исключительных прав на него, рассчитанную (ст. 1406.1 ГК РФ):
1) в размере от 10 тысяч до 5 миллионов рублей. Точный размер определит по своему усмотрению суд исходя из характера нарушения;
2) в двукратном размере стоимости права использования изобретения. Стоимость определяют исходя из цены, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за правомерное использование такого изобретения способом, который использовал нарушитель.
Важно!
С 04.01.2026 в абз. 1 ст. 1406.1 вносятся изменения (ФЗ от 07.07.2025 N 214-ФЗ). Существенное увеличение сумм: минимальный порог повышен в 5 раз (с 10 тыс. до 50 тыс. руб.), максимальный порог повышен в 2 раза (с 5 млн до 10 млн руб.).
С требованием о компенсации нужно обратиться в суд. Если и правообладатель, и нарушитель - юрлица и (или) ИП и спор подлежит рассмотрению арбитражным судом, то сначала необходимо предъявить претензию. Иск в суд по общему правилу можно подавать, когда нарушитель полностью или частично откажется удовлетворить претензию или вы не получите ответа в 30-ти дневный срок со дня ее направления (п. 1 ст. 1248, п. 5.1 ст. 1252 ГК РФ).
Сумму компенсации определит суд в пределах, установленных ГК РФ, в зависимости от характера нарушения и иных обстоятельств дела с учетом требований разумности и справедливости (п. 3 ст. 1252 ГК РФ). Например, на размер компенсации за неправомерное использование в сети Интернет объекта авторских и (или) смежных прав повлияют, в частности, данные о посещаемости и доходности сайта, где он неправомерно использовался, длительность такого использования, систематичность нарушения (п. 21 Обзора судебной практики рассмотрения гражданских дел, связанных с нарушением авторских и смежных прав в сети Интернет (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29.05.2024)).
👍2
Административная ответственность за нарушение исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности
Административная ответственность за такие нарушения выражается в первую очередь в административных штрафах. Их размер зависит от вида нарушения и того, кто является нарушителем. Однако, нарушителя могут ожидать и другие наказания, например конфискация контрафактных экземпляров произведений или дисквалификация.
Административная ответственность предусмотрена, в частности:
- за нарушение авторских и смежных прав (ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ);
- нарушение изобретательских или патентных прав (ч. 2 ст. 7.12 КоАП РФ);
- недобросовестную конкуренцию в форме введения в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности (ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ).
Учтите, что за ряд таких нарушений, например за незаконное использование изобретения, при наличии признаков состава преступления (крупный ущерб и др.) ответственность физлица может быть уже уголовной.
1. Нарушения авторских и смежных прав, которые влекут административную ответственность
Среди них ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм или иное нарушение авторских и смежных прав при условии, что (ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ):
- действия совершены ради извлечения дохода;
- экземпляры являются по законодательству РФ об авторском праве и смежных правах контрафактными либо на них указана ложная информация о правообладателях, изготовителях, местах производства;
- нарушение не является случаем недобросовестной конкуренции с использованием исключительных прав.
За такие нарушения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа и конфискации контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, материалов и оборудования для их воспроизведения и иных орудий, с помощью которых совершено нарушение (ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ).
2. Нарушения изобретательских и патентных прав, которые влекут административную ответственность
Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца, если это не случай недобросовестной конкуренции с использованием исключительных прав, влечет административную ответственность в виде штрафа. Под незаконным понимается использование без необходимого в конкретном случае согласия правообладателя, а если их несколько - без необходимого согласия хотя бы одного из них (ч. 2 ст. 7.12 КоАП РФ, п. 1 ст. 1229 ГК РФ, п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14).
3. Недобросовестная конкуренция с использованием исключительных прав
Под ней понимают такое введение товара в оборот, которое сопровождается незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности (ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ). Например, подобное возможно, если издательство выпустит книгу, в которой использует художественное оформление другой книги, не имея ни прав на него, ни согласия его правообладателя, если оно было необходимым.
Привлекают к ответственности только лицо, которое первым ввело в оборот такой товар (см. Позицию ВАС РФ).
Санкции за такое нарушение:
- для должностных лиц - административный штраф либо дисквалификация;
- для юрлиц - доля от выручки нарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее определенной суммы. Учитывается выручка именно от реализации товара (работы, услуги) только с незаконным использованием результата интеллектуальной деятельности (см. Позицию ВАС РФ).
Административная ответственность за такие нарушения выражается в первую очередь в административных штрафах. Их размер зависит от вида нарушения и того, кто является нарушителем. Однако, нарушителя могут ожидать и другие наказания, например конфискация контрафактных экземпляров произведений или дисквалификация.
Административная ответственность предусмотрена, в частности:
- за нарушение авторских и смежных прав (ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ);
- нарушение изобретательских или патентных прав (ч. 2 ст. 7.12 КоАП РФ);
- недобросовестную конкуренцию в форме введения в оборот товара с незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности (ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ).
Учтите, что за ряд таких нарушений, например за незаконное использование изобретения, при наличии признаков состава преступления (крупный ущерб и др.) ответственность физлица может быть уже уголовной.
1. Нарушения авторских и смежных прав, которые влекут административную ответственность
Среди них ввоз, продажа, сдача в прокат или иное незаконное использование экземпляров произведений или фонограмм или иное нарушение авторских и смежных прав при условии, что (ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ):
- действия совершены ради извлечения дохода;
- экземпляры являются по законодательству РФ об авторском праве и смежных правах контрафактными либо на них указана ложная информация о правообладателях, изготовителях, местах производства;
- нарушение не является случаем недобросовестной конкуренции с использованием исключительных прав.
За такие нарушения предусмотрена ответственность в виде административного штрафа и конфискации контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, материалов и оборудования для их воспроизведения и иных орудий, с помощью которых совершено нарушение (ч. 1 ст. 7.12 КоАП РФ).
2. Нарушения изобретательских и патентных прав, которые влекут административную ответственность
Незаконное использование изобретения, полезной модели либо промышленного образца, если это не случай недобросовестной конкуренции с использованием исключительных прав, влечет административную ответственность в виде штрафа. Под незаконным понимается использование без необходимого в конкретном случае согласия правообладателя, а если их несколько - без необходимого согласия хотя бы одного из них (ч. 2 ст. 7.12 КоАП РФ, п. 1 ст. 1229 ГК РФ, п. 10 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14).
3. Недобросовестная конкуренция с использованием исключительных прав
Под ней понимают такое введение товара в оборот, которое сопровождается незаконным использованием результатов интеллектуальной деятельности (ч. 2 ст. 14.33 КоАП РФ). Например, подобное возможно, если издательство выпустит книгу, в которой использует художественное оформление другой книги, не имея ни прав на него, ни согласия его правообладателя, если оно было необходимым.
Привлекают к ответственности только лицо, которое первым ввело в оборот такой товар (см. Позицию ВАС РФ).
Санкции за такое нарушение:
- для должностных лиц - административный штраф либо дисквалификация;
- для юрлиц - доля от выручки нарушителя от реализации товара (работы, услуги), на рынке которого совершено правонарушение, но не менее определенной суммы. Учитывается выручка именно от реализации товара (работы, услуги) только с незаконным использованием результата интеллектуальной деятельности (см. Позицию ВАС РФ).
🔥2
Уголовная ответственность за нарушение исключительных прав на результат интеллектуальной деятельности
Уголовный кодекс РФ содержит несколько составов преступлений, которые выражаются в нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Среди них основные:
- нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ);
- нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ).
За такие преступления предусмотрены различные наказания, в том числе штраф, лишение свободы на определенный срок.
1. Нарушения авторских и смежных прав, которые влекут уголовную ответственность
К числу таких нарушений относятся:
1) плагиат, в результате которого правообладателю причинен крупный ущерб. Степень ущерба установит суд с учетом обстоятельств конкретного дела (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14). В качестве наказания за это преступление могут назначить штраф, обязательные или исправительные работы либо арест (ч. 1 ст. 146 УК РФ). Верховный Суд РФ разъяснил, в чем может состоять плагиат. В частности, лицо может объявить себя автором чужого произведения, выпустить его под своим именем, издать под своим именем произведение, созданное в соавторстве с другими лицами, не указав их имен (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14). Изначально именно автору произведения принадлежит исключительное право на него (пп. 1 п. 2 ст. 1255, п. 1 ст. 1270 ГК РФ). Таким образом, лицо, совершающее плагиат, лишает автора возможности реализовать это право, чем, как представляется, может причинить ему ущерб;
2) незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а также приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном или особо крупном размере (ч. 2, 3 ст. 146 УК РФ). Размер определяется по стоимости экземпляров произведений или фонограмм либо по стоимости прав на использование объектов прав. Если он превышает 500 тыс. руб., то считается крупным, а если 2 млн руб. - особо крупным (примечание к ст. 146 УК РФ). За указанные преступления суд может назначить наказание в виде штрафа, обязательных, исправительных, принудительных работ или лишения свободы - как со штрафом, так и без него (ч. 2, 3 ст. 146 УК РФ).
2. Нарушения изобретательских и патентных прав, которые влекут уголовную ответственность
Это причинившие крупный ущерб (ч. 1 ст. 147 УК РФ):
1) незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Оно может состоять, в частности, в том, что эти объекты использовали без согласия патентообладателя, которое было необходимо. Например, нарушитель не заключил с правообладателем авторский или лицензионный договор, в котором было выражено согласие. Или договор был, но нарушитель использовал объект не по его условиям (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14). К использованию можно отнести, например, изготовление, применение, продажу таких объектов, осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение, и др. (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14);
2) разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до того, как сведения о них опубликованы официально;
3) присвоение авторства или принуждение к соавторству.
Формально в двух последних случаях можно говорить о нарушении личного неимущественного права - права авторства. Однако, как и в случае с плагиатом, полагаем, что подобные нарушения могут привести к невозможности автора реализовать свое исключительное право и, как следствие, причинить ему ущерб.
Степень ущерба установит суд с учетом обстоятельств конкретного дела (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14).
За такие преступления суд может назначить наказание в виде штрафа, обязательных или принудительных работ, ареста либо лишения свободы (ч. 1, 2 ст. 147 УК РФ).
Уголовный кодекс РФ содержит несколько составов преступлений, которые выражаются в нарушении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности.
Среди них основные:
- нарушение авторских и смежных прав (ст. 146 УК РФ);
- нарушение изобретательских и патентных прав (ст. 147 УК РФ).
За такие преступления предусмотрены различные наказания, в том числе штраф, лишение свободы на определенный срок.
1. Нарушения авторских и смежных прав, которые влекут уголовную ответственность
К числу таких нарушений относятся:
1) плагиат, в результате которого правообладателю причинен крупный ущерб. Степень ущерба установит суд с учетом обстоятельств конкретного дела (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14). В качестве наказания за это преступление могут назначить штраф, обязательные или исправительные работы либо арест (ч. 1 ст. 146 УК РФ). Верховный Суд РФ разъяснил, в чем может состоять плагиат. В частности, лицо может объявить себя автором чужого произведения, выпустить его под своим именем, издать под своим именем произведение, созданное в соавторстве с другими лицами, не указав их имен (п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14). Изначально именно автору произведения принадлежит исключительное право на него (пп. 1 п. 2 ст. 1255, п. 1 ст. 1270 ГК РФ). Таким образом, лицо, совершающее плагиат, лишает автора возможности реализовать это право, чем, как представляется, может причинить ему ущерб;
2) незаконное использование объектов авторского права или смежных прав, а также приобретение, хранение, перевозка контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта, совершенные в крупном или особо крупном размере (ч. 2, 3 ст. 146 УК РФ). Размер определяется по стоимости экземпляров произведений или фонограмм либо по стоимости прав на использование объектов прав. Если он превышает 500 тыс. руб., то считается крупным, а если 2 млн руб. - особо крупным (примечание к ст. 146 УК РФ). За указанные преступления суд может назначить наказание в виде штрафа, обязательных, исправительных, принудительных работ или лишения свободы - как со штрафом, так и без него (ч. 2, 3 ст. 146 УК РФ).
2. Нарушения изобретательских и патентных прав, которые влекут уголовную ответственность
Это причинившие крупный ущерб (ч. 1 ст. 147 УК РФ):
1) незаконное использование изобретения, полезной модели или промышленного образца. Оно может состоять, в частности, в том, что эти объекты использовали без согласия патентообладателя, которое было необходимо. Например, нарушитель не заключил с правообладателем авторский или лицензионный договор, в котором было выражено согласие. Или договор был, но нарушитель использовал объект не по его условиям (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14). К использованию можно отнести, например, изготовление, применение, продажу таких объектов, осуществление способа, в котором используется запатентованное изобретение, и др. (п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14);
2) разглашение без согласия автора или заявителя сущности изобретения, полезной модели или промышленного образца до того, как сведения о них опубликованы официально;
3) присвоение авторства или принуждение к соавторству.
Формально в двух последних случаях можно говорить о нарушении личного неимущественного права - права авторства. Однако, как и в случае с плагиатом, полагаем, что подобные нарушения могут привести к невозможности автора реализовать свое исключительное право и, как следствие, причинить ему ущерб.
Степень ущерба установит суд с учетом обстоятельств конкретного дела (п. 24 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 N 14).
За такие преступления суд может назначить наказание в виде штрафа, обязательных или принудительных работ, ареста либо лишения свободы (ч. 1, 2 ст. 147 УК РФ).
👍3
ГД приняла в I чтении законопроект о патентной охране технических решений в IT
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование патентной охраны технических и дизайнерских решений в сфере компьютерных технологий, в том числе компьютерных игр и искусственного интеллекта.
Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс РФ.
Законопроектом предлагается предоставить возможность получения патента на технические решения, которые могут быть использованы в программируемом средстве. Как отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, в настоящее время регистрируются и охраняются только изобретения, которые связаны с изменением объектов реального мира техническими способами. При этом не охраняются программные алгоритмы решения прикладных задач, что которые могут применяться в области добычи нефти, химии, металлургии, электроники, транспорта, спорта и развлечений, сельском хозяйстве. Законопроект позволит "более быстро и понятно" формировать заявку и увеличит патентную активность авторов, добавили в комитете.
Законопроект также гармонизирует нормы и практику патентования объектов дизайна. Уточняется, что охране подлежит не только внешний вид устройства, но и графический интерфейс и его составляющие. Под графическим интерфейсом в том числе могут пониматься компьютерные игры, следует из заключения комитета.
Кроме того, проектом предлагается дополнить статью, касающуюся правовой охраны полезных моделей. Так, в качестве полезной модели сможет охраняться техническое решение, реализованное в программируемом устройстве. "В такой вид охраняемых объектов может попасть и функциональная нейросеть, системы машинного обучения на определенном наборе данных, именуемые "искусственным интеллектом", - говорится в заключении комитета.
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование патентной охраны технических и дизайнерских решений в сфере компьютерных технологий, в том числе компьютерных игр и искусственного интеллекта.
Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс РФ.
Законопроектом предлагается предоставить возможность получения патента на технические решения, которые могут быть использованы в программируемом средстве. Как отмечается в заключении профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству, в настоящее время регистрируются и охраняются только изобретения, которые связаны с изменением объектов реального мира техническими способами. При этом не охраняются программные алгоритмы решения прикладных задач, что которые могут применяться в области добычи нефти, химии, металлургии, электроники, транспорта, спорта и развлечений, сельском хозяйстве. Законопроект позволит "более быстро и понятно" формировать заявку и увеличит патентную активность авторов, добавили в комитете.
Законопроект также гармонизирует нормы и практику патентования объектов дизайна. Уточняется, что охране подлежит не только внешний вид устройства, но и графический интерфейс и его составляющие. Под графическим интерфейсом в том числе могут пониматься компьютерные игры, следует из заключения комитета.
Кроме того, проектом предлагается дополнить статью, касающуюся правовой охраны полезных моделей. Так, в качестве полезной модели сможет охраняться техническое решение, реализованное в программируемом устройстве. "В такой вид охраняемых объектов может попасть и функциональная нейросеть, системы машинного обучения на определенном наборе данных, именуемые "искусственным интеллектом", - говорится в заключении комитета.
ComNews
ГД приняла в I чтении законопроект о патентной охране технических решений в IT
Депутаты Госдумы на пленарном заседании приняли в первом чтении законопроект, направленный на совершенствование патентной охраны технических и дизайнерских решений в сфере компьютерных технологий, в том числе компьютерных игр и искусственного интеллекта.
❤2🤔2🤷1