‼ Как потерять право на УСН из-за IP-адреса👇

💻 Последней каплей в терпении налоговой деталью, которая предопределила возможность лишения компании права на УСН, стало представление налоговой отчетности от разных юрлиц с одного и того же IP-адреса...

🍞 ФНС уличила компанию по выпечке хлеба в искусственном дроблении бизнеса с целью сохранить УСН. Компания обратилась за обжалованием действий ФНС.

⚖ Все три инстанции, включая СКЭС ВС РФ, встали на сторону ФНС.

❓ Какие факты раскрыли схему хлебной компании?

🥖 Сразу несколько ИП осуществляли деятельность по производству и реализации хлебобулочных изделий под единым брендом и применяли специальные налоговые режимы.

🥐 У ИП отсутствовали материальные ресурсы, необходимые для осуществления хозяйственной деятельности.

❓ Что именно было не так?

📣 Компания арендовала для них помещения, закупала рекламу, приобретала оборудование.

📜 Сотруднику компании была выдана доверенность от ИП на представление интересов, а также на распоряжение расчетными счетами.

🧮 Компания приобретала контрольно-кассовую технику (ККТ) за счет собственных средств, затем передавала в аренду лицензиатам. При прекращении деятельности одного лицензиата ККТ регистрировалась на другое лицо и оставалась на той же торговой точке, что и находилась, или перемещалась на другую точку.

🌐 Взаимодействие с кредитными учреждениями по системе клиент - банк и представление налоговой отчетности осуществлялись с IP-адреса, который является единым для компании и ИП.

💼 Комментарий юристов

🧩 В этом кейсе прозвучала еще одна история о неаккуратном дроблении бизнеса в надежде уйти от налога. Теперь суды расширили базу фактов, по которым ФНС может вычислить попытки бизнеса распределить прибыль.

🔍 Определение ВС РФ от 16.10.2025 г. по делу №А62-9089/2024
https://m.kad.arbitr.ru/Card/973ea1bf-89ae-4860-85ce-ec68e154200a

⁉ Как Вы думаете, справедливо ли ФНС учитывать IP-адрес отправки отчетности?

👍 — Вполне.
🤔 — Нет, как-то это напоминает тотальный контроль.

PS: Выводы являются обобщёнными.

#арбитражныйпроцесс, #фнс, #налоговая, #налоги, #налог
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ Согласие на разовое использование не значит продление аренды? 👇

🔥 Суды впервые оценили согласие арендодателя на разовое использование арендуемого имущества. Это не считается пролонгацией конклюдентными действиями. Правда, в данном деле много нюансов.

⛵ По истечении срока действия договора аренды причала арендодатель направлял требования его освободить. Но арендатор отказывался это делать и продолжал вносить арендную плату. Арендодатель обратился к арендатору с иском об освобождении арендуемого причала.

⚖ Три инстанции, включая СКЭС ВС РФ, встали на сторону арендодателя.

📜 Условий о пролонгации договор не содержит. Арендодатель предоставил неоднократные требования об освобождении имущества.

👉 Истец ясно и однозначно выразил волю на отказ от продления договора аренды, который прекратил свое действие истечением срока.

❓ А что с согласием на разовое использование имущества?

🚨 Арендодатель разрешил использовать причал единожды. Но это касалось соблюдения требований безопасности.

🌊 Разовое разрешение на использование причала для швартовки конкретных плавучих средств не свидетельствует о согласии арендодателя на возобновление арендных отношений, поскольку его действия были направлены на осуществление безопасного движения судов (соблюдения правил безопасности при швартовочных операциях).

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Главный нюанс данного спора — то, что согласие было дано арендодателем не в целях продолжения арендных отношений и извлечения прибыли, а для обеспечения требований безопасности.

🧩 Пока что непонятно, удастся ли использовать аргумент из данного кейса в ситуациях, не связанных с обеспечением безопасности.

🔍 Определение ВС РФ от 17.10.2025 г. по делу № А40-51075/2024
https://m.kad.arbitr.ru/Card/bb2e3b75-b87f-442c-9aa1-6c150a627f82

⁉ Как Вы думаете, этот подход применим только к причалам или его можно распространить и на другие объекты (квартиры, склады и т.д.)?

👍 — Вполне.
🤔 — Нет.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #аренда, #причал
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ Работы без согласия – банкет за счет подрядчика👇

✍ Никакие экспертизы не заменят согласие заказчика на проведение допработ по контракту. Если согласия нет, то любые дополнительные работы подрядчик выполняет за свой счет.

🧱 Приступив к ремонту помещения в рамках госконтракта, подрядчик обнаружил трещины в кирпичной кладке. Стороны решили расторгнуть договор, но подрядчик уже успел выполнить дополнительные работы по уборке мусора из подполья. Подрядчик настаивал на оплате этих допработ.

🔵 Первая инстанция встала на сторону подрядчика.
⚖ Апелляция и кассация, включая СКЭС ВС РФ, отстояли интересы заказчика.

📜 Дополнительные работы подлежат оплате, если на момент подготовки документации и заключения контракта они объективно не могли быть учтены в техдокументации.

🏗 Но такие работы должны быть произведены, т.к. без их выполнения подрядчик не может приступать к другим работам или продолжать уже начатые либо ввести объект в эксплуатацию и достичь предусмотренного контрактом результата (ПП ВС РФ от 28.06.2017 г.).

🗑 А подрядчик не доказал, что невыполнение дополнительных работ по разборке бетонного пола и вывозу мусора могло негативно повлиять на годность и прочность результата основных работ применительно к условиям контракта.

👉 Если заказчик согласовал действия по проведению допработ, необходимых для завершения технологического цикла и обеспечения годности и прочности их результата, то он не может отказаться от их оплаты (определение ВС РФ от 04.12.2023 г. № 310-ЭС23-12815).

⛑ Подрядчик имел возможность не приступать к выполнению допработ, а в ходе их выполнения приостановить работы с целью согласования с заказчиком неучтенных работ, а при отказе заказчика на увеличение сметной стоимости работ – отказаться от их выполнения, однако этим правом не воспользовался.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 ВС РФ четко разграничил, когда оплата дополнительных работ обязательна для заказчика, а когда нет. Данный кейс продолжает тактику защиты прав заказчиков.

🔍 Определение ВС РФ от 26.09.2025 г. по делу № А43-4700/2024
https://m.kad.arbitr.ru/Card/75cddfcf-d188-48d3-ba01-faa242ce84e6

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #44фз, #подряд
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ Что лишает переписку в мессенджере юрсилы? 👇

🔥 ВС РФ поставил под угрозу доказательственную силу каждой второй переписки в мессенджере, т.к. по ней невозможно определить принадлежность номера. Не поможет даже нотариальное удостоверение скриншотов.

📲 Поставщик решил взыскать с покупателя задолженность по оплате поставленного товара. Покупатель же настаивал, что на самом деле вернул бракованный товар и подтвердил этот факт перепиской в Whatsapp.

⚖ Суды всех трех инстанций, включая СКЭС ВС РФ, встали на сторону поставщика.

✍ Ключевой тезис судов

Переписка в мессенджере не может быть признана относимым доказательством, т.к. не подтверждает принадлежность номеров телефонов сотруднику и возврат товара по спорным универсальным передаточным документам (УПД).

📜 Покупатель нарушил процедуру отказа от товара, предусмотренную договором поставки. Покупателю необходимо было составить акт и вызвать представителя поставщика.

📱 Поэтому переписка не основана на положениях договора и не может быть доказательством. Более того, не установлена принадлежность номеров из переписки представителям поставщика.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Необходимо фиксировать в договоре, какие номера телефонов принадлежат контрагентам и с каких номеров может осуществляться переписка в мессенджерах. Это позволит избежать подобных неприятных ситуаций.

🔍 Определение ВС от 20.10.2025 г. по делу № А56-82992/2023
https://m.kad.arbitr.ru/Card/7a349097-5b05-4fa0-8c61-54031c7fb200

⁉ Как Вы считаете, этот вывод судов – удар, пошатнувший юрсилу переписок в мессенджерах?

👍 – Да, у этого определения ВС РФ будут последствия в виде снижения доказательственной силы переписок.
🤔 – Нет, данные выводы ни на что не повлияют.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #мессенджер, #переписка, #whatsapp, #юрсила, #доказательство
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ ВС РФ запретил цессии выигрышей и развязал руки букмекерским конторам 👇

🎰 ВС РФ пресек популярную практику уступки права требования выигрышей к букмекерским конторам. Теперь остаться без заслуженной победы стало более чем реально.

🃏 Игрока уличили в нарушении правил букмекерской конторы за групповые пари, и заблокировали аккаунт. Затем для восстановления доступа предложили пройти верификацию по видеосвязи, но игрок этого делать не стал и уступил свое право требовать выплату выигрыша. Цессионарий обратился в суд.

🔴 Первая инстанция встала на сторону букмекерской конторы.
🔵 Апелляция и кассация решили, что прав цессионарий.
⚖ СКЭС ВС РФ защитила интересы букмекерской конторы.

🎲 ВС РФ назвал 2⃣ факта, сыгравших против истца.

1⃣ Игрок должен был пройти верификацию

💻 Непрохождение верификации лишило организатора игры возможности убедиться в том, что аккаунт не был передан иному лицу, а также, что доступ к аккаунту осуществляет лицо, которое ранее было идентифицировано (пп "б" п. 1 ч. 1 ст. 61 "Закона об азартных играх").

2⃣ Нельзя уступить право на выигрыш просто так

♠ Главная ошибка заключалась в том, что в договоре указали лишь сумму. Нужно было представить доказательства количества спорных пари и их существенных условий, на основании которых возникли уступаемые требования.

♣ Более того, теперь цеденту и цессионарию придется спорить между собой. Цедент передал цессионарию несуществующее требование.

🎳 А неисполнение обязательства по передаче предмета соглашения об уступке права (требования) влечет ответственность передающей стороны, а не недействительность самого обязательства, на основании которого передается право.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Можно заметить, что теперь букмекерские конторы будут свободнее, т.к. де-факто цессии права требования выигрышей оказались вне закона.

🔍 Определение ВС от 23.10.2025 г. по делу № А40-270184/2023
https://m.kad.arbitr.ru/Card/95846a6b-9c0d-4a9e-91ce-4614ac75bd69

⁉ Как Вы думаете, данный подход справедлив по отношению к игрокам?

👍 – Да, это просто удар по нечестным игрокам.
🤔 – Нет, теперь оформить уступку станет сложнее, а, значит, многие так и не отсудят свои выигрыши.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #цессия, #букмекеры, #букмекерскаяконтора, #ставки, #ставкинаспорт, #игры
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ Секретов Полишинеля от экс-участников быть не может👇

🔑 Конфиденциальность больше не помеха. Бывших участников нельзя лишить доступа к информации о деятельности обществ.

💻 Участник ООО обратился к ООО за предоставлением документов о его деятельности. Но ООО заявило, что для ознакомления с документацией нужно подписать соглашение о неразглашении коммерческой тайны, т.к. это предусмотрено локальным положением о коммерческой тайне. Участник его подписал, но ООО сведения так и не предоставило. Участник обратился в суд.

📌 Формулировка иска

✏ Об обязании предоставить сведения и о взыскании неустойки в случае их непредоставления.

📌 Позиции судов

🔵 Первая инстанция иск удовлетворила.
🔴 Апелляция и кассация истцу отказали.
⚖ СКЭС ВС РФ отправила дело на новое рассмотрение.

📍Аргументы против истца

🤔 После удовлетворения иска судом первой инстанции истец вышел из состава ООО. В таком случае зачем ему конфиденциальная информация?

💰 Узнать необходимую информацию истец может в рамках спора об определении стоимости доли и иных выплат.

📍 Правильный подход 👇

👉 В случае, если лицо утратило статус участника общества, (например, вышло из ООО), оно все равно не лишено права требовать предоставления информации о деятельности общества, связанной с определением действительной стоимости доли, подлежащей выплате обществом, в т. ч. для проверки правильности ее расчета.

⌚ Возникновение новых обстоятельств после рассмотрения дела судом первой инстанции не свидетельствует о допущенном нарушении или неправильном применении норм.

🧮 Вышедший из ООО участник сохраняет заинтересованность в проверке данных о том, все ли активы ООО учтены при расчете действительной стоимости, является ли правильной их оценка в бухучете, отсутствии их искусственного завышения (определения СКЭС ВС РФ от 25.04.2025 г. № 305-ЭС24-23344).

📚 А вывод о необходимости заявления требования о доступе к информации в рамках спора о стоимости выплаты доли вообще не основан на законе.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 ВС РФ развеял многие контраргументы ООО. Данный подход можно считать довольно категоричным, вероятно, он окажет сильное влияние на судебную практику и позволит защитить права бывших участников.

🔍 Определение ВС от 23.10.2025 г. по делу № А12-24638/2023
https://m.kad.arbitr.ru/Card/f2bdeea5-6daf-4641-9158-129373830339

⁉ Как Вы думаете, не будет ли злоупотреблений со стороны экс-участников?

👍 – Да, будут, информацию будут использовать в своих интересах.
🤔 – Нет, так и должно быть, информация нужна для проверки расчетов доли.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #ооо, #информация, #конфиденциальность
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ Какой он — предельный размер астрента 👇

🌌 Суды признавали справедливым разброс значений судебной неустойки между астрономическими 500 000 ₽ и 5 000 ₽ за день просрочки. Но ВС РФ поставил точку: нормальным значением является 5 000 ₽.

🚧 Договор аренды предусматривал обязанность арендатора проводить текущий ремонт здания. Арендодатель решил обязать арендатора произвести ремонт, чтобы устранить сразу 1584 недостатка, но последний настаивал, что часть недостатков – капитальный, а не текущий ремонт, поэтому весь объем он ремонтировать не собирается.

📌 Формулировка иска

✏ Об обязании выполнить текущий ремонт и выплатить судебную неустойку в случае неисполнения.

📌 Позиции судов

🔵 Первая инстанция решила, что астрент в 500 000 ₽ за день просрочки – норма.
🔴 Апелляция уменьшила размер до 5 000 ₽ в день.
🟢 Кассация засилила решение суда первой инстанции.
⚖ СКЭС ВС РФ согласилась с апелляцией.

🪜 Экспертиза установила, что часть недостатков могут быть исправлены только путем капремонта.

💸 Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ).

🧮 В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение (п. 32 ПП ВС РФ от 24.03.2016 г. № 7).

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Судебная практика по астренту продолжает удивлять неординарным подходом к решению ситуаций. Ранее мы анализировали кейс, запрещающий начисление судебной неустойки за просрочку исполнения судебного акта об урегулировании разногласий.

🔍 Определение ВС от 23.10.2025 г. по делу № А41-73017/2023
https://m.kad.arbitr.ru/Card/a0e745c6-7eb9-473d-b1f1-d0eee869b30c

⁉ Как Вы думаете, астрент в размере 5000 ₽ в день – справедливо?

👍 – Вполне.
👌 – Нет, нужно больше.
🤔 – Нет, можно и меньше.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #астрент, #судебнаянеустойка, #аренда
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ Списывать неустойки по мораторию должны автоматически 👇

🔮 Об этом мало кто знает. Чтобы списать неустойку по мораторию № 497, не обязательно крутить барабан заявлять об этом в суде. Суд обязан применить нормы автоматически.

⛑ Подрядчик выполнил работы, но заказчик их не оплатил, ссылаясь на нарушение сроков выполнения работ. Обе стороны предъявили друг другу встречные иски.

📌 Формулировка иска

✏ О взыскании задолженности и неустойки.

📌 Позиции судов

🔵 Первая инстанция иск удовлетворила частично.
🟤 Апелляция и кассация удовлетворили иск полностью.
⚖ СКЭС ВС РФ отправила дело на новое рассмотрение, указав на необходимость применения моратория.

❌ В период действия моратория финансовые санкции не начисляются на требования, возникшие до введения моратория, к лицу, подпадающему под его действие (пп. 2 п. 3 ст. 91, абз. 10 п. 1 ст. 63 "Закона о банкротстве").

📅 Это означает, что не подлежит удовлетворению предъявленное в общеисковом порядке заявление кредитора о взыскании с такого лица финансовых санкций, начисленных за период действия моратория.

❓ Что это означает?

👉 Несмотря на то, что ответчик не заявлял доводов о применении моратория, суды обязаны были учесть данное обстоятельство, т.к. применение норм о моратории, носящих императивный характер, является обязанностью суда любой инстанции.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Применение знаменитого банкротного моратория становится поистине безграничным. Теперь ВС РФ указал на прямую обязанность суда учитывать его при рассмотрении дел даже без заявления сторон.

🔍 Определение ВС от 22.10.2025 г. по делу № А40-36910/2024
https://m.kad.arbitr.ru/Card/30e349e4-4eb9-4710-b8eb-69914c5d4511

⁉ Как Вы думаете, справедливо ли применять мораторий автоматически, а исковую давность только по заявлению?

👍 – Вполне.
🤔 – Нет.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #мораторий, #подряд, #неустойка, #постановление497
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ Скриншоты из "Битрикса" как новый вид доказательств 👇

💻 ВС РФ согласился с выводами нижестоящих судов о том, что скриншоты из различных CRM-систем – полноценные доказательства. Данный кейс открывает новую страницу в процессе доказывания факта оказания различных услуг.

💸 Юридическая компания оказывала гражданину услуги по сопровождению процедуры банкротства, но он оказался недоволен оказанной услугой. Гражданин совершил цессию, и цессионарий обратился в суд за возвратом уплаченного по договору оказания услуг аванса.

📌 Формулировка иска

✏ О взыскании неосновательного обогащения и штрафа в соответствии с ЗОЗПП.

📌 Позиции судов

⚖ Все три инстанции, включая СКЭС ВС РФ, истцу отказали.

📜 Достижение результата, ради которого заключается договор оказания услуг, не является его существенным условием.

🎯 Даже в рамках одного вида услуг результат, ради которого заключается договор, в каждом конкретном случае не всегда достижим, в т. ч. в силу объективных причин (Постановление КС РФ от 23.01.2007 г. № 1-П).

❓ Какими доказательствами юрфирма подтвердила факт оказания услуг?

📲 Скриншотами из CRM-системы, на которых зафиксировано наличие записанных телефонных разговоров между исполнителем и заказчиком, скриншотами писем с корпоративной почты исполнителя. Стоит обратить внимание, что принят во внимание даже просто факт наличия разговоров, а не их содержание.

✍ Помимо этого, традиционными доказательствами были квитанции об оплате госпошлины за подачу заявления о банкротстве, чеки об оплате публикации о банкротстве и само судебное определение о принятии заявления к рассмотрению.

❓ Как суды обосновали юрсилу подобных скриншотов?

👉 Довольно оригинальным способом. Суды применили аналогию ПП ВС РФ, посвященного досудебному урегулированию (!).

🌐 По аналогии с разъяснениями, изложенными в п. 13 ПП ВС РФ от 22.06.2021 г. № 18, допустимыми доказательствами будут являться, в т. ч. сделанные и заверенные лицами, участвующими в деле, распечатки материалов, размещенных в сети (скриншот), с указанием адреса интернет-страницы, с которой сделана распечатка, а также точного времени ее получения.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Очевидно, что истец допустил много ошибок, начиная с формулировки иска, заканчивая тем, что спор был заведомо проигрышным в силу природы договора оказания услуг. Сомнительна и отсылка судов на аналогию Постановления Пленума ВС РФ, тем не менее скриншоты все чаще становятся решающими доказательствами (иногда даже без нотариального удостоверения).

🧩 CRM-системы, о которых идет речь, это программы для обеспечения взаимодействия с клиентами. К CRM-системам относятся "Битрикс 24", 1С:CRM, SberCRM, RetailCRM, Kommo, Мегаплан и т.д.

🔍 Определение ВС РФ от 07.11.2025 г. по делу № А68-5921/2023
https://m.kad.arbitr.ru/Card/6fbc5f58-f711-4dc5-94f6-aa95705e9ffa

⁉ А Вы использовали в судах доказательства из CRM?

👍 – Конечно.
🤔 – Нет, теперь обращу на это внимание.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #скриншот, #crm, #доказательство, #юруслуги, #банкротство
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ КС РФ легализовал новый способ оплаты юруслуг цессиями 👇

🔥 Сначала ВС РФ, а теперь уже и КС РФ узаконили оплату юруслуг путем уступки юристам права требования на возмещение судебных расходов. Теперь уже точно: такой способ расчетов с юристами имеет право на жизнь.

✍ Теперь КС РФ представил полное и логичное обоснование данной позиции.

1⃣ Право на возмещение судебных расходов не связано неразрывно с личностью участника процесса (определение КС РФ от 20.12.2018 г. № 3298-О).

❌ Это значит, что нельзя ограничивать участника процесса в праве совершения цессии.

2⃣ Положения гражданского законодательства о возмездном оказании услуг не исключают действия общего принципа свободы договора.

⌚ Поэтому уступка права на возмещение судиздержек не только после их присуждения лицу, участвующему в деле, но и в период рассмотрения дела судом законна.

📚 В последнем случае применяются правила об уступке будущего требования.

🧮 Идеальную формулу обоснования данного способа оплаты можно представить в следующем виде:

📊 Свобода договора+Отсутствие связи судрасходов с личностью.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Ранее мы анализировали аналогичный кейс, когда при аргументации своей позиции ВС РФ лаконично ограничился суждением о том, что данный способ не противоречит публичному правопорядку РФ. Теперь КС РФ дал развёрнутый ответ по данному вопросу.

🔍 Ссылка на Определение КС РФ

⁉ А Вы согласны с легализацией такой формы оплаты юруслуг?

👍 – Вполне.
🤔 – Нет.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #ксрф, #цессия, #юридическиеуслуги
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ Банку не отвертеться от необходимости выплаты гарантии: 5 ключевых пенальти 👇

🏦 Отговорки наподобие отсутствия вины подрядчика больше не сыграют на руку банкам. ВС РФ предотвратил попытку пошатнуть принцип независимости банковской гарантии. Больше ничто, даже вина заказчика, не избавит банк от необходимости выплаты гарантии.

🛩 Контракт на реконструкцию аэропорта был обеспечен банковской гарантией. Подрядчик успел принять аванс, но не смог выполнить работы не по своей вине. Заказчик обратился за взысканием с банка суммы гарантии.

🔴 Три инстанции в иске отказали.
⚖ СКЭС ВС РФ отправила дело на новое рассмотрение.

1⃣ Банк не имеет права спорить

🥊 Гарант не вправе выдвигать против осуществления платежа по
гарантиям возражения, правом на которые обладает исключительно принципал (по обстоятельствам, связанным с исполнением основного обязательства).

2⃣ Банк не имеет права вмешиваться в отношения сторон

🎳 Принцип независимости гарантии означает, что гарант не вправе вторгаться в сферу оценки правоотношений сторон обязательства, даже если они находятся в споре.

3⃣ Причины не важны. Бенефициар может быть даже виновен, но выплату получит

🎯 Причины, приведшие к нарушению обеспечиваемого обязательства, даже если принципал ссылается на их связь с виновными действиями бенефициара, не имеют правового значения для осуществления выплаты гарантом.

4⃣ Вина бенефициара — не шикана

📌 Само по себе предъявление требования бенефициаром к гаранту при наличии спора в рамках обязательственных отношений между принципалом и учреждением не является злоупотреблением правом.

5⃣ Ограничивающие условия независимых гарантий ничего не значат

✍ Подобные условия в силу п. 1 ст. 370 ГК РФ не применются как в вопросе о действительности гарантии, так и при осуществлении выплаты.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Данный кейс — настоящий клад аргументов в защиту прав бенефициаров, который уничтожил 50% типичных отговорок банков.

🔍 Определение ВС РФ от 16.10.2025 г. по делу № А58-6643/2023
https://m.kad.arbitr.ru/Card/2d0fbf8a-1544-4c21-b9ff-8d9e031f9ec1

⁉ Как Вы думаете, станет ли это определение поворотным?

👍 — Вполне, это поможет многим бенефициарам.
🤔 — Нет, ничего не изменится.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #независимаягарантия, #банковскаягарантия, #банк
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ ФНС против "Яндекса": кто победил в споре на 1,5 млрд ₽ 👇

🤔 Как правильно учесть расходы на снос здания в целях строительства нового объекта – как внереализационные или амортизационные расходы? Правильный ответ: амортизационные.

🏗 "Яндекс" учел в составе внереализационных расходов стоимость снесенной гостиницы, тем самым уменьшив сумму налога. ФНС с компанией не согласилась и привлекла ее к ответственности, компания обратилась в суд.

📌 Формулировка иска

✏ О признании недействительным решения о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения.

📌 Позиции судов

⚖ Суды всех трех инстанций, включая СКЭС ВС РФ, встали на сторону ФНС.

❓ Почему это не внереализационные расходы?

🏠 Они направлены на строительство нового здания. Единственной целью приобретения и ликвидации здания являлось освобождение земельного участка для строительства на нем нового офисного здания.

❓ Влияет ли постановка на учет в качестве основного средства?

💸 Факт постановки на учет приобретенного объекта в качестве основного средства является недостаточным для применения пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ при его ликвидации

🧮 Все потому, что расходы всегда зависят от характера и условий осуществления, у компании нет права на единовременное признание остаточной стоимости ликвидированного объекта в составе внереализационных расходов.

❓ Что главное при определении расходов?

👉 Цель. Порядок учета остаточной стоимости ликвидируемого (сносимого) объекта зависит от того, с какой целью этот объект приобретался изначально.

❓ Какой это вид расходов?

📚 Они подлежат списанию через амортизацию в порядке п. 5 ст. 270 НК РФ.

💼 Комментарий

🧩 Для правильной квалификации расходов в первую очередь нужно учитывать их цель. Данный кейс позволит многим компаниям не повторить ошибку "Яндекса" в споре с ФНС.

🔍 Определение ВС РФ от 20.10.2025 г. по делу № А40-63845/2024
https://m.kad.arbitr.ru/Card/4e3b3cbd-c797-4675-8664-8e919a5ebe01

⁉ А Вы согласны с таким подходом судов?

👍 – Вполне.
🤔 – Нет.

PS: Выводы являются обобщёнными

#арбитражныйпроцесс, #фнс, #налог, #яндекс
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ Иск к умершему – больше не ловушка времени👇

✍ Если иск подан к ответчику, который уже умер, но в Реестре до сих пор сохранены данные о нем, его просто безболезненно для истца заменят на правообладателя. Истцу не нужно подавать иск к новому правообладателю, теряя драгоценное время исковой давности и госпошлину.

⌚ Компания решила досрочно прекратить охрану товарного знака и подала иск к ИП, сведения о котором числились в Реестре товарных знаков и знаков обслуживания. Но выяснилось, что ИП умер на момент обращения компании в суд.

📌 Формулировка иска

✏ О досрочном прекращении правовой охраны товарного знака.

📌 Позиции судов

🔵 Первая инстанция заменила ответчика на наследника.
🔴 Кассация же сочла, что замена невозможна.
⚖ СКЭС ВС РФ согласился с первой инстанцией.

❓ Кто ответчик?

💻 Иск о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака всегда адресуется обладателю исключительного права, указанному таковым в Государственном реестре, т.к. именно он является носителем обязанности по использованию обозначения.

❓ Что если ответчик умер, но в Реестре до сих пор содержится информация о нем?

📑 В ситуации, когда иск подан после смерти правообладателя, но сведения о нем продолжают значиться в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания, истец объективно не может указать в иске в качестве ответчика наследника, т.к. административное действие, предусмотренное п. 2 Регламента (от 07.08.2020 г. № 111) еще не совершено.

❗ Истец в силу принципа публичной достоверности Государственного реестра ориентируется на сведения, указанные именно в нем.

👉 Отказ в процессуальной замене означал бы, что истец фактически лишается возможности защиты своих прав, поскольку на момент подачи иска Государственный реестр еще не отражал действительного субъекта права и иск к потенциальному наследнику формально был невозможен.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Более того, в случае если досудебный порядок урегулирования спора соблюден в отношении правопредшественника, то повторное соблюдение такого порядка в отношении правопреемника по этому
же спору не требуется (ст. 58, 1112 и 1113 ГК РФ, п. 9 ПП ВС РФ от 22.06.2021 г. №18).

🔍 Определение ВС РФ от 01.11.2025 г. по делу № СИП-596/2024
https://m.kad.arbitr.ru/Card/a4ee8a02-23d2-44fd-ac30-13e2a13f6ab3

⁉ Как Вы думаете, этот подход применим не только к интеллектуальной собственности, но и к другим спорам тоже?

👍 – Конечно, это универсальная правовая позиция.
🤔 – Нет, это относится только к товарным знакам.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #сип, #товарныйзнак, #наследование, #наследство
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ Госорганы вне закона, или почему с них нельзя взыскать астрент👇

🔥 ВС РФ легализовал запрет астрента в спорах с госорганами, но при этом назвал всего одно исключение из этого правила.

💻 Компания просила у ФАС предоставить ей доступ к информации о проведённых в отношении нее (компании) проверок. ФАС это делать отказалась, ссылаясь на защиту персональных данных, конкуренции и коммерческой тайны. Компания обратилась в суд.

📌 Формулировка иска

✏ О признании недействительным решения ФАС об отказе в предоставлении информации, о возложении обязанности предоставить доступ к информации и о взыскании судебной неустойки.

📌 Позиции судов

🔴 При первом рассмотрении истцу отказали.
🔵 При втором рассмотрении все три инстанции встали на сторону истца и разрешили взыскать астрент.
⚖ СКЭС ВС РФ запретила взыскивать астрент.

💸 Судебная неустойка может быть присуждена только на случай неисполнения гражданско-правовых обязанностей, она не может быть установлена по спорам административного характера, рассматриваемым в порядке административного судопроизводства и гл. 24 АПК РФ (п. 30 ПП ВС РФ от 24.03.2016 г. № 7).

❌ Казалось бы, правило звучит императивно, сводя на нет все попытки присудить госоргану астрент.

❗ Но ВС РФ назвал лазейку 👇

👉 Если по результатам разрешения дела, рассмотренного по правилам гл. 24 АПК РФ, на госорган возложили обязанность по восстановлению прав и интересов гражданина или организации, и от надлежащего исполнения судакта зависит возможность заявителя беспрепятственно осуществлять его гражданские права, то тогда астрент возможен.

❓ Что это означает?

🎳 ВС РФ по сути разграничил два типа споров с госорганами. В рамках одного госорган является стороной гражданско-правового спора, и это обязывает его выплатить астрент. А в рамках второго – оспариваются акты ненормативного характера, решения действия (бездействия) органов в сфере публичных правоотношений, поэтому начислить судебную неустойку не получится.

🎯 В данном случае решение ФАС не влияло на гражданские права компании, спор касался исключительно публичных правоотношений. Поэтому астрент невозможен.

❗ ВС РФ назвал примеры ситуаций, когда астрент все же можно взыскать 👇

✍ Это возложение на госорган обязанности подготовить схему расположения участка на кадастровом плане, проект договора, осуществить кадастровые или регистрационные действия, исправить реестровую ошибку.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 ВС РФ указал, что влияние действий (бездействия, решений) госоргана на имущественное положение не подходит под указанное исключение, т.к. не считается спором о гражданско-правовых отношениях.

🔍 Определение ВС РФ от 31.10.2025 г. по делу № А40-87301/2023
https://m.kad.arbitr.ru/Card/93809422-55f3-41d9-8280-f95bf229bd33

⁉ Согласны ли Вы с тем, что астрент нельзя взыскать в публичных спорах?

👍 – Конечно.
🤔 – Нет.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #фас, #астрент, #судебнаянеустойка
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

Рынок M&A стремительно растет: за последний год объем сделок вырос на 18%, а спрос на юристов в этой сфере увеличился вдвое.

Пройдите курс «Юрист в M&A» от Moscow Digital School и получите навыки, которые открывают двери в мир слияний и поглощений.

Юрист в M&A – не просто юрист, это стратег и архитектор сделок, который способен:
- видеть слабые места и юридические риски до того, как они станут проблемой;
- защищать интересы клиента в многосторонних переговорах;
- находить баланс между бизнес-целями и юридической чистотой сделки.

После курса вы станете именно таким специалистом: востребованным, высокооплачиваемым и уверенным в своих силах.

Чему вы научитесь на курсе:
✔️ Профессионально сопровождать M&A-сделки: от Due Diligence до финальных соглашений;
✔️ Разрабатывать и адаптировать юридические документы: акционерные соглашения, опционы, договоры купли-продажи;
✔️ Решать кейсы в корпоративных конфликтах, антимонопольных ограничениях и структурировании сделок;
✔️ Навигировать в российском и английском праве, работать со стейкхолдерами, выстраивать диалог между сторонами;
✔️ Уверенно работать с проектами в IT, ритейле, венчурных и кросс-отраслевых сферах.

📚 Формат обучения:
— 48 занятий + 7 практических вебинаров;
— Более 20 шаблонов и гайдов для применения знаний на практике;
— Муткорт и бизнес-игры: моделирование сделок, командная работа;
— Конспекты по ключевым темам для удобного повторения;
— Удостоверение о повышении квалификации.

🎁 Доп. скидка 10% по промокоду: arbitr до 21.11
⚡️Количество мест ограничено

👉 Оставить заявку и сохранить скидку

#реклама
О рекламодателе

‼ Можно ли вернуть деньги на юриста при прекращении дела по истечению давности 👇

🔥 Можно и нельзя. С одной стороны, прекращение дела по любым нереабилитирующим основаниям не позволяет это сделать. Но ВС РФ назвал лазейку, когда можно добиться возмещения убытков.

🚗 Компанию привлекли к административной ответственности за допуск к управлению авто лица в состоянии алкогольного опьянения или лица без водительских прав (ст.12.32 КоАП РФ). Но позже постановление отменили в судебном порядке и дело прекратили за истечением срока давности привлечения к ответственности. Компания решила взыскать с московского бюджета 50 т.р. убытков в виде расходов на оплату юруслуг.

📌 Формулировка иска

✏ О взыскании убытков с УВД г. Москвы

📌 Позиции судов

🔵 Первая и апелляционная инстанции частично удовлетворили иск.
🔴 Кассация решила, что взыскать убытки можно, но не с казны г. Москвы.
⚖ СКЭС ВС РФ истцу отказала совсем.

💸 Для разрешения вопроса о возмещении расходов на оплату услуг представителя имеет значение основание прекращения производства по делу. Если оно реабилитирующее, то расходы возмещаются. А если нет – то нет.

❓ Какие основания относятся к реалибитирующим?

🎳 Отсутствие события или состава административного правонарушения.

⌛ В данном случае истечение сроков давности привлечения к административной ответственности не является реабилитирующим основанием.

❓ Какую лазейку обозначил ВС РФ?

👉 Отказ от административного преследования по основанию истечения сроков давности привлечения к ответственности не препятствует добиваться прекращения производства по делу в связи с отсутствием события или состава.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Поэтому перед подачей иска компания должна была добиваться изменения оснований прекращения производства по административному делу на реабилитирующие.

🔍 Определение ВС РФ от 06.11.2025 г. по делу № А40-166247/2024
https://m.kad.arbitr.ru/Card/9a4bdbaa-4d77-40fe-99de-3b00bb5c75fc

⁉ Согласны ли Вы с таким подходом?

👍 – Конечно.
🤔 – Нет.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #юруслуги, #убытки, #коап
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ Новая политика послаблений к должникам и банкам? 👇

💸 ВС РФ неожиданно снизил для банка размер наказания за неисполнение постановления пристава о взыскании алиментов. Теперь штраф за это правонарушение с банков будет взыскиваться с остатка средств на счете должника.

🏦 Банк не исполнил постановление пристава на взыскание алиментов со счета должника, т.к. этому препятствовали другие аресты. Пристав обратился в суд за привлечением банка к ответственности по ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ (нарушение законодательства об исполнительном производстве).

📌 Формулировка иска

✏ О привлечении банка к административной ответственности

📌 Позиции судов

🔵 Все три инстанции удовлетворили требование в полном объеме.
⚖ СКЭС ВС РФ встала на сторону банка.

💰 При толковании ч. 2 ст. 17.14 КоАП РФ следует исходить из того, что установленные в ней санкции должны исчисляться с учетом доступного остатка средств на счете должника, т.к. именно доступный остаток средств определяет возможности банка по исполнению содержащегося в исполнительном документе требования.

❓ А какое обоснование?

📚 Отсылка к конституционным принципам.

🧮 Санкции штрафного характера, исходя из общих принципов права, должны отвечать вытекающим из Конституции требованиям справедливости и соразмерности (Постановление КС РФ от 15.07.1999 г. № 11-П).

🇷🇺 Принцип соразмерности, выражающий требования справедливости, предполагает установление публично-правовой ответственности лишь за виновное деяние и ее дифференциацию в зависимости от тяжести содеянного, размера и характера причиненного ущерба, степени вины и иных существенных обстоятельств, обусловливающих индивидуализацию при применении взыскания.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Указанные принципы привлечения к ответственности в равной мере относятся к физическим и юридическим лицам.

🔍 Определение ВС РФ от 06.11.2025 г. по делу № А40-137908/2024
https://m.kad.arbitr.ru/Card/96ed5966-c672-4878-b07f-2f0770d054dc

⁉ Согласны ли Вы с таким послаблением для банков?

👍 – Конечно, это справедливо.
🤔 – Нет, так взыскатели оказываются в невыгодном положении.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #спи, #фссп, #приставы, #банк, #штраф, #коап
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ ВС РФ сломал все сроки исковой давности 👇

🥊 Первый удар по институту исковой давности был нанесен еще год назад КС РФ, который заявил, что давностные сроки вовсе не обязательны. А теперь ВС РФ фактически ввел новое негласное исключение, когда об исковой давности можно забыть.

🔩 Прокурор обратился за истребованием акций Ивановского завода тяжелого станкостроения в пользу государства.

📌 Формулировка иска

✏ Об истребовании из незаконного владения в пользу РФ госимущества

📌 Позиции судов

🔵 Первая инстанция иск удовлетворила.
🔴 Апелляция и кассация сочли, что срок исковой давности прошел.
⚖ СКЭС ВС РФ согласилась с первой инстанцией.

📚 В данном случае неприменим формальный подход. Формальное применение исковой давности будет являться способом легализации прав на акции лиц, приобретших их в нарушение требований законодательства о приватизации, что является недопустимым в силу ст. 10 ГК РФ.

🇷🇺 Исключения из правила об исковой давности допустимы, если они необходимы в целях защиты прав и свобод граждан, а также поддержания баланса публичных и частных интересов.

🗺 Прокурор действует не в целях восстановления нарушенных субъективных гражданских прав публично-правового образования, а в целях защиты общественных и государственных интересов, что соответствует характеру возложенных на прокуратуру публичных функций, связанных с поддержанием правопорядка.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Данный кейс примечателен тем, что ВС РФ легализовал новое исключение из правил исковой давности и обосновал это классическим аргументом противодействия шикане, предусмотренной фундаментальной ст.10 ГК РФ.

🔍 Определение ВС РФ от 07.11.2025 г. по делу № А17-1139/2024
https://m.kad.arbitr.ru/Card/a1e7fcfb-c968-4977-98de-272f3c91c7e6

⁉ Как Вы думаете, данный кейс перевернет судебную практику и откроет новую волну споров?

👍 – Конечно.
🤔 – Нет.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #прокурор, #исковаядавность, #приватизация
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ Ввоз бракованных товаров обернулся 7-миллионными таможенными пошлинами👇

🗺 Реэкспорт не повод не платить ФТС. Когда ввезенные товары не получается реализовать в России, и они подлежат возврату в страну происхождения, ФТС имеет право взыскать таможенные и иные платежи и пошлины. Более того, отменяются все льготы, и начисление будет по более высоким ставкам.

🥛 Компания ввезла в Россию не соответствующее санитарным требованиям сгущенное молоко из Ирана. Таможня заявила о необходимости его реэкспорта, но компания товар назад в Иран не отправила. Поэтому ФТС начислила компании таможенных и иных платежей на 7 млн ₽. Компания обратилась за обжалованием действий ФТС.

📌 Формулировка иска

✏ О признании недействительными
уведомлений о не уплаченных суммах таможенных платежей, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пеней

📌 Позиции судов

🔵 Первая инстанция встала на сторону компании.
🔴 Апелляция и кассация решили, что права ФТС.
⚖ СКЭС ВС РФ согласилась с первой инстанцией.

💸 Декларант обязан уплатить ввозные таможенные пошлины, налоги, специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины, если товары не доставлены в место доставки товаров, а действие таможенной процедуры таможенного транзита не завершено (п. 5 ст. 153 ТК ЕАЭС).

❗ Но и это еще не все 👉

🧮 В случае применения процедуры таможенного транзита размер всех платежей и пошлин исчисляется без применения тарифных преференций и льгот по уплате ввозных таможенных пошлин, налогов.

📦 В данном случае товар запрещен к ввозу (и соответственно к реализации) на территорию ЕАЭС в связи с непредставлением документа, подтверждающего прохождение фитосанитарного контроля, что исключает возможность распространения на данный товар льготного режима налогообложения в виде применения пониженной ставки НДС.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Вполне логичен вывод ВС РФ о том, что бизнес, который не сумел доказать соответствие товара требованиям, не имеет права на льготы, в частности по уплате НДС в размере 10%.

🔍 Определение ВС РФ от 14.11.2025 г. по делу № А40-56924/2024
https://m.kad.arbitr.ru/Card/1f2c20a4-b4c5-4e8d-8f19-21b25fafeb3a

⁉ Как Вы считаете, справедливо ли то, что ФТС начисляет платежи, пошлины, налоги в случае реэкспорта товара?

👍 – Вполне.
🤔 – Нет, это ущемляет права бизнеса.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #фтс, #таможня
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ Условие об итоговом акте – капкан для подрядчика 👇

🌊 Или о том, почему нельзя сидеть сложа руки и по незнанию ждать, пока не истечёт срок исковой давности. Какую бы замысловатую формулировку ни содержал договор, отсчитывать срок исковой давности нужно с момента исполнения договора, а не подписания каких-либо формальных документов.

⛑ Предприятие выполнило работы для Минобороны, стороны подписали КС-2 и КС-3. Договор содержал условие о том, что для окончательного расчета необходимо подписать итоговый акт, а не промежуточные. Минобороны от подписания уклонилось. Предприятие обратилось в суд спустя 10 лет с момента подписания КС-2, но до истечения срока давности со дня предъявления требования о подписании итогового акта.

📌 Формулировка иска

✏ Об обязании подписать итоговый акт приемки и взыскании задолженности по госконтракту

📌 Позиции судов

🔵 Две инстанции сочли, что исковая давность не прошла.
🔴 Кассация решила, что срок пропущен.

⏳ Неправильно исчислять срок исковой давности с момента предъявления требования о подписании итогового акта.

🕰 О нарушении порядка расчета стоимости работ подрядчик должен был узнать с того момента, когда в установленный договором срок не получил полную оплату за выполненные работы.

⏰ Срок исковой давности по требованиям об исполнении договорных обязательств начинает течь с момента неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства с учетом того, когда кредитор узнал или должен был узнать об этом.

⌚ Установление срока исковой давности обусловлено необходимостью обеспечить стабильность гражданского оборота, имея в виду, что никто не может быть поставлен под угрозу возможного обременения на неопределенный срок, а должник вправе знать, как долго он будет отвечать перед кредитором.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Заметно, что договор содержал коллизию. С одной стороны, моментом отсчета для оплаты работ считается дата подписания "итогового акта". А, с другой – в договоре определена дата окончания его исполнения с условием о продлении в случае неисполнения обязательств.

🧩 Поэтому пока что позиция кассации выглядит неоднозначной, суд это не прокомментировал и свел на нет силу договора.

🔍 Постановление АС МО от 06.11.2025 г. по делу № А40-22203/25
https://m.kad.arbitr.ru/Card/9cddd463-61ce-4a0b-88be-59bcabd3f172

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #строительство, #подряд
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus

‼ Против формализма ФТС поможет... логика👇

🔥 Неожиданно ВС РФ защитил декларанта, который для подтверждения цены смог представить лишь банковские документы. Правда, это удалось, потому что ввезённый автомобиль предназначался не для предпринимательской деятельности, а личного использования. Но, помимо этого, ВС РФ оценил еще один логический аргумент.

🚘 ФТС обнаружила, что автомобиль продан не за ту цену, которая была задекларирована, и доначислила сумму таможенных платежей. Таможенный представитель решил это оспорить.

📌 Формулировка иска

✏ О признании решения ФТС незаконным

📌 Позиции судов

🔵 Первая инстанция защитила истца.
🔴 Апелляция и кассация встали на сторону ФТС.
⚖ СКЭС ВС РФ согласилась с первой инстанцией.

❓ Чем декларант доказывал цену?

🏦 Банковскими документами, подтверждающими передачу декларантом денежных средств в указанном размере агенту для приобретения ТС, а также покупку агентом ТС для заявителя.

💰 Для подтверждения стоимости товаров для личного пользования физлицом представляются оригиналы документов, на основании которых заявлена стоимость товаров для личного пользования, а в отношении товаров для личного пользования, доставляемых перевозчиком, – оригиналы документов либо их копии (п. 1 ст. 267 ТК ЕАЭС).

🇰🇷 При этом дополнительно физлицом могут быть представлены прайс-листы, каталоги, рекламные проспекты и буклеты иностранных организаций, осуществляющих розничную продажу аналогичных товаров (п. 2 ст. 267 ТК ЕАЭС).

🧮 Различие в правилах определения стоимости для товаров, ввозимых для личного пользования, связано с тем, что покупатели не являются лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность, и в силу обычаев делового оборота ограничены в возможности представления документов, в т.ч.коммерческих.

📊 Новое ТС предлагалось к продаже по цене не более $100 000, следовательно, покупка бывшего в употреблении ТС за $150 000 не имела бы экономического основания.

💼 Комментарий юристов "Реаналитики":

🧩 Примечательно, что суды учли аргумент о сравнении цен на новые и б/у авто. Это новый удар по классической аргументации в спорах с ФТС, основанной на формальном подходе.

🔍 Определение ВС РФ от 13.11.2025 г. по делу № А51-16929/2023
https://m.kad.arbitr.ru/Card/09f968fb-b7a7-46ad-b66b-0040a095ed15

⁉ Как Вы считаете, справедливо ли делать такое различие в подходе между предпринимательской деятельностью и личным использованием?

👍 – Вполне.
🤔 – Нет, это ущемляет права бизнеса.

PS: Выводы являются обобщёнными. Для конкретных рекомендаций и решений обратитесь в “Реаналитику”
reanalitika.ru.

#арбитражныйпроцесс, #фтс, #таможня
@arbitrium_processus
https://t.me/arbitrium_processus