#PLP_Подряд
Все дополнительные работы стоит согласовать (Постановление АС СЗО от 21 июня 2024 года по делу № А56-38301/22).
⚔️ Истец обратился в суд с иском к ответчику об установлении фактически выполненных ответчиком работ, уменьшении стоимости (цены) работ и возврате части денежных средств, ранее выплаченных истцом ответчику по договору.
🛡 Ответчиком предъявлен встречный иск о взыскании с истца стоимости выполненных по договору работ.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении первоначального иска отказано, встречный иск удовлетворен.
🟢 Суды исходили из того, что по инициативе истца ответчиком были выполнены дополнительные работы, что следует из переписки сторон и согласились со стоимостью подлежащих оплате работ.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Компания указывала, что приведенные в акте дополнительные работы неразрывно связаны с основными работами, согласованы Обществом, которое считается принявшими такие работы по одностороннему акту;
(2) При этом, никаких доказательств, вопреки утверждению Компании и указанию апелляционного суда, в материалах дела, в том числе в электронной переписке, на которую привел ссылку апелляционный суд, поручения Общества Компании выполнить конкретные дополнительные работы по согласованной стоимости не имеется;
(3) Более того, условиями договора предусмотрено, что стоимость работ включает компенсацию всех издержек подрядчика в связи с выполнением работ, в том числе технологические или размерные корректировки либо мелкие работы, необходимые для выполнения работ, но прямо не указанные в технической документации, а также расходы по обязательствам и обязанностям всех видов и рисков. Договором установлено, что если в процессе исполнения договора возникла необходимость в проведении дополнительных работ, в случае изменения объема работ, стороны заключают дополнительное соглашение к договору, определяющее перечень, объем, стоимость и сроки выполнения дополнительных работ; до момента согласования сторонами условий выполнения дополнительных работ подрядчик вправе приостановить выполнение работ по договору;
(4) Из принятого судами экспертного заключения следует, что задолженность Общества перед Компанией по оплате работ составляет стоимость всех выполненных работ минус все оплаты. Суд первой инстанции взыскал большую стоимость, так как, по мнению Компании, она относится на указанные в договоре мелкие работы. Однако же такие работы не подлежат дополнительной оплате, а взыскание их стоимости должно быть обосновано судами, поскольку эксперт установил стоимость всех фактически выполненных работ, как основных так и дополнительных, без указания на то, что некие мелкие работы он не учитывал.
Судебная практика всех остальных округов
Все дополнительные работы стоит согласовать (Постановление АС СЗО от 21 июня 2024 года по делу № А56-38301/22).
⚔️ Истец обратился в суд с иском к ответчику об установлении фактически выполненных ответчиком работ, уменьшении стоимости (цены) работ и возврате части денежных средств, ранее выплаченных истцом ответчику по договору.
🛡 Ответчиком предъявлен встречный иск о взыскании с истца стоимости выполненных по договору работ.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении первоначального иска отказано, встречный иск удовлетворен.
🟢 Суды исходили из того, что по инициативе истца ответчиком были выполнены дополнительные работы, что следует из переписки сторон и согласились со стоимостью подлежащих оплате работ.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Компания указывала, что приведенные в акте дополнительные работы неразрывно связаны с основными работами, согласованы Обществом, которое считается принявшими такие работы по одностороннему акту;
(2) При этом, никаких доказательств, вопреки утверждению Компании и указанию апелляционного суда, в материалах дела, в том числе в электронной переписке, на которую привел ссылку апелляционный суд, поручения Общества Компании выполнить конкретные дополнительные работы по согласованной стоимости не имеется;
(3) Более того, условиями договора предусмотрено, что стоимость работ включает компенсацию всех издержек подрядчика в связи с выполнением работ, в том числе технологические или размерные корректировки либо мелкие работы, необходимые для выполнения работ, но прямо не указанные в технической документации, а также расходы по обязательствам и обязанностям всех видов и рисков. Договором установлено, что если в процессе исполнения договора возникла необходимость в проведении дополнительных работ, в случае изменения объема работ, стороны заключают дополнительное соглашение к договору, определяющее перечень, объем, стоимость и сроки выполнения дополнительных работ; до момента согласования сторонами условий выполнения дополнительных работ подрядчик вправе приостановить выполнение работ по договору;
(4) Из принятого судами экспертного заключения следует, что задолженность Общества перед Компанией по оплате работ составляет стоимость всех выполненных работ минус все оплаты. Суд первой инстанции взыскал большую стоимость, так как, по мнению Компании, она относится на указанные в договоре мелкие работы. Однако же такие работы не подлежат дополнительной оплате, а взыскание их стоимости должно быть обосновано судами, поскольку эксперт установил стоимость всех фактически выполненных работ, как основных так и дополнительных, без указания на то, что некие мелкие работы он не учитывал.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Убытки
#PLP_Исковая_давность
Для ж/д перевозок своя давность (Постановление АС СЗО от 27 июня 2024 года по делу № А66-13406/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика убытков, понесенных истцом при приведении в надлежащее техническое состояние порожних вагонов.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды установили, что порожние цистерны прибыли от ответчика в технически неисправном и коммерчески непригодном состоянии, в связи с чем истец понес расходы на ремонт и очистку вагонов, и сделали обоснованный вывод о подтверждении факта нарушения ответчиком обязательства по возврату технически исправных и очищенных вагонов надлежащими доказательствами, возникновения в связи с этим у последнего обязанности возместить убытки.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, отказав в удовлетворении иска.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Судами не учтено, что и истец, и ответчик задействованы именно в перевозочных отношениях: истец, предоставляя вагоны-цистерны для осуществления в них перевозок грузов, и, выступая при этом грузоотправителем спорных вагонов-цистерн, освобожденных от груза (порожних) ответчиком, а ответчик, принимая и разгружая вагоны-цистерны истца, в которых ему поступил груз, выступает согласно железнодорожным накладным – грузополучателем;
(2) Фактически, исходя из установленных судами обстоятельств спора, истцом заявлено о причинении ущерба при осуществлении ответчиком разгрузки вагонов, принадлежащих истцу. В связи с этим судами сделан ошибочный вывод о необходимости применения общего срока исковой давности, равного трем годам;
(3) Квалификация истцом заявленного требования, как вытекающего из обязательства по возмещению вреда, сама по себе не определяет характер и содержание спорных правоотношений в целях применения срока исковой давности. Таким образом, следует признать, что исковое заявление Обществом подано за пределами установленного годичного срока исковой давности, о пропуске которого заявлено Компанией, требования о возмещении убытков не подлежали удовлетворению.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Исковая_давность
Для ж/д перевозок своя давность (Постановление АС СЗО от 27 июня 2024 года по делу № А66-13406/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика убытков, понесенных истцом при приведении в надлежащее техническое состояние порожних вагонов.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды установили, что порожние цистерны прибыли от ответчика в технически неисправном и коммерчески непригодном состоянии, в связи с чем истец понес расходы на ремонт и очистку вагонов, и сделали обоснованный вывод о подтверждении факта нарушения ответчиком обязательства по возврату технически исправных и очищенных вагонов надлежащими доказательствами, возникновения в связи с этим у последнего обязанности возместить убытки.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, отказав в удовлетворении иска.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Судами не учтено, что и истец, и ответчик задействованы именно в перевозочных отношениях: истец, предоставляя вагоны-цистерны для осуществления в них перевозок грузов, и, выступая при этом грузоотправителем спорных вагонов-цистерн, освобожденных от груза (порожних) ответчиком, а ответчик, принимая и разгружая вагоны-цистерны истца, в которых ему поступил груз, выступает согласно железнодорожным накладным – грузополучателем;
(2) Фактически, исходя из установленных судами обстоятельств спора, истцом заявлено о причинении ущерба при осуществлении ответчиком разгрузки вагонов, принадлежащих истцу. В связи с этим судами сделан ошибочный вывод о необходимости применения общего срока исковой давности, равного трем годам;
(3) Квалификация истцом заявленного требования, как вытекающего из обязательства по возмещению вреда, сама по себе не определяет характер и содержание спорных правоотношений в целях применения срока исковой давности. Таким образом, следует признать, что исковое заявление Обществом подано за пределами установленного годичного срока исковой давности, о пропуске которого заявлено Компанией, требования о возмещении убытков не подлежали удовлетворению.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Повышенный стандарт доказывания для спорной поставки (Постановление АС УО)
2️⃣ Нужно ли менять ВРИ при изменении договора аренды? (Постановление АС СКО)
3️⃣ Был ли льготный период? (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Все дополнительные работы стоит согласовать (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Можно ли неустойку на аванс? (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Особенности расчетов надо еще подтвердить (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Лимиты превышать можно, если осторожно (Постановление АС ПО)
8️⃣ Разные экспертные заключения, но подход должен быть одинаковым (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Какое единственное жилье будем исключать? (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Повышенный стандарт доказывания для спорной поставки (Постановление АС УО)
2️⃣ Нужно ли менять ВРИ при изменении договора аренды? (Постановление АС СКО)
3️⃣ Был ли льготный период? (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Все дополнительные работы стоит согласовать (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Можно ли неустойку на аванс? (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Особенности расчетов надо еще подтвердить (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Лимиты превышать можно, если осторожно (Постановление АС ПО)
8️⃣ Разные экспертные заключения, но подход должен быть одинаковым (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Какое единственное жилье будем исключать? (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Арбитраж
Экзекватура арбитражных решений рассматривается в банкротстве заинтересованного лица (Постановление АС СЗО от 28 июня 2024 года по делу № А56-12504/23).
⚔️ Кредитор обратился в суд с заявлением о включении требования в реестр должника.
🟦 Судом первой инстанции заявление удовлетворено.
🟢 Суд, установив, что арбитраж учел период моратория, рассмотрел ходатайство Компании о снижении неустойки, удовлетворив заявление истца о фальсификации доказательства - договора цессии, представленного третьим лицом, определил выдать исполнительный лист на принудительное исполнение решения.
🟦 Суд кассационной инстанции определение отменил, прекратив производство по делу.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В отношении Компании введена процедура наблюдения. Определение по настоящему делу было вынесено, когда процедура наблюдения уже была введена.
Судебная практика всех остальных округов
Экзекватура арбитражных решений рассматривается в банкротстве заинтересованного лица (Постановление АС СЗО от 28 июня 2024 года по делу № А56-12504/23).
⚔️ Кредитор обратился в суд с заявлением о включении требования в реестр должника.
🟦 Судом первой инстанции заявление удовлетворено.
🟢 Суд, установив, что арбитраж учел период моратория, рассмотрел ходатайство Компании о снижении неустойки, удовлетворив заявление истца о фальсификации доказательства - договора цессии, представленного третьим лицом, определил выдать исполнительный лист на принудительное исполнение решения.
🟦 Суд кассационной инстанции определение отменил, прекратив производство по делу.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В отношении Компании введена процедура наблюдения. Определение по настоящему делу было вынесено, когда процедура наблюдения уже была введена.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Банкротство
Почему бы не вложиться в финансовую пирамиду? (Постановление АС СЗО от 04 июля 2024 года по делу № А05-7729/22).
⚔️ Управляющий должника-гражданина обратился в суд с заявлением о завершении процедуры банкротства и освобождении должника от обязательств.
🟦 Судами двух инстанций к должнику не применены правила об освобождении от обязательств.
🟢 Суды исходили из того, что при выдаче кредита должник сообщил банку заведомо недостоверные сведения о своем доходе.
Должник брал кредит не на личные неотложные нужды, не под влиянием мошенников, а для вложения в финансовые инструменты по примеру своих знакомых и знакомых знакомых, которые якобы имели значительный доход от таких вложений, т.е. денежные средства она брала для совершения высоко рисковых финансовых операций. В такой ситуации сообщение Банку недостоверных сведений о доходах в целях получения большой суммы кредита не может быть оправдано, а освобождение от долга означало бы поощрение судом недобросовестных действий, переложение убытков должника от добровольно принятых на себя рисков на кредитора.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, удовлетворив заявление в полном объеме.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Обстоятельства дела не свидетельствуют об очевидном и явном отклонении действий должника как участника гражданского оборота от добросовестного поведения, какие-либо доказательства наличия предусмотренных законом обстоятельств, при которых должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, в том числе наличия в его действиях признаков злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности либо заведомого предоставления недостоверных сведений, отсутствуют, в то время как банком обратное не обосновано, а судами – не установлено;
(2) Отсутствие у должника имущества, за счет которого могут быть погашены требования кредитора, а также наличие у должника задолженности в связи с принятыми на себя обязательствами, сами по себе не могут свидетельствовать о недобросовестном поведении должника;
(3) Согласно пояснениям должника, указание в заявлении-анкете на получение потребительского кредита ежемесячного дохода в завышенном размере по сравнению с официальным доходом было обусловлено предполагаемым доходом от вложения средств в инвестиционную компанию.
Судами не установлено, что прекращение исполнения обязательств по кредитному договору было связано с недобросовестным поведением должника либо уклонением должника от исполнения обязательств.
Судебная практика всех остальных округов
Почему бы не вложиться в финансовую пирамиду? (Постановление АС СЗО от 04 июля 2024 года по делу № А05-7729/22).
⚔️ Управляющий должника-гражданина обратился в суд с заявлением о завершении процедуры банкротства и освобождении должника от обязательств.
🟦 Судами двух инстанций к должнику не применены правила об освобождении от обязательств.
🟢 Суды исходили из того, что при выдаче кредита должник сообщил банку заведомо недостоверные сведения о своем доходе.
Должник брал кредит не на личные неотложные нужды, не под влиянием мошенников, а для вложения в финансовые инструменты по примеру своих знакомых и знакомых знакомых, которые якобы имели значительный доход от таких вложений, т.е. денежные средства она брала для совершения высоко рисковых финансовых операций. В такой ситуации сообщение Банку недостоверных сведений о доходах в целях получения большой суммы кредита не может быть оправдано, а освобождение от долга означало бы поощрение судом недобросовестных действий, переложение убытков должника от добровольно принятых на себя рисков на кредитора.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, удовлетворив заявление в полном объеме.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Обстоятельства дела не свидетельствуют об очевидном и явном отклонении действий должника как участника гражданского оборота от добросовестного поведения, какие-либо доказательства наличия предусмотренных законом обстоятельств, при которых должник не может быть освобожден от исполнения обязательств, в том числе наличия в его действиях признаков злостного уклонения от погашения кредиторской задолженности либо заведомого предоставления недостоверных сведений, отсутствуют, в то время как банком обратное не обосновано, а судами – не установлено;
(2) Отсутствие у должника имущества, за счет которого могут быть погашены требования кредитора, а также наличие у должника задолженности в связи с принятыми на себя обязательствами, сами по себе не могут свидетельствовать о недобросовестном поведении должника;
(3) Согласно пояснениям должника, указание в заявлении-анкете на получение потребительского кредита ежемесячного дохода в завышенном размере по сравнению с официальным доходом было обусловлено предполагаемым доходом от вложения средств в инвестиционную компанию.
Судами не установлено, что прекращение исполнения обязательств по кредитному договору было связано с недобросовестным поведением должника либо уклонением должника от исполнения обязательств.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Реальные цели туманны (Постановление АС УО)
2️⃣ Директор обязан хранить все документы, иначе - убытки (Постановление АС СКО)
3️⃣ Когда один из участников банкрот, а второй - нет (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Почему бы не вложиться в финансовую пирамиду? (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Общность национальности как доказательство аффилированности (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Управляющая компания должна расходовать средства жильцов обоснованно (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Ввязавшись в перевод долга, назад уже не вернешься (Постановление АС ПО)
8️⃣ Нет счета в российском банке - нет денег (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Все должны иметь возможность изучить экспертное заключение (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Реальные цели туманны (Постановление АС УО)
2️⃣ Директор обязан хранить все документы, иначе - убытки (Постановление АС СКО)
3️⃣ Когда один из участников банкрот, а второй - нет (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Почему бы не вложиться в финансовую пирамиду? (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Общность национальности как доказательство аффилированности (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Управляющая компания должна расходовать средства жильцов обоснованно (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Ввязавшись в перевод долга, назад уже не вернешься (Постановление АС ПО)
8️⃣ Нет счета в российском банке - нет денег (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Все должны иметь возможность изучить экспертное заключение (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Услуги
Передавались ли УПД? (Постановление АС СЗО от 09 июля 2024 года по делу № А56-5188/24).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности и неустойки по договору поставки.
🟦 Судом первой инстанции иск удовлетворен.
🟢 Суд признал требования истца обоснованными в полном объеме.
🟦 Суд кассационной инстанции решение отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Общество не представило в материалы дела приложения к Договору, в которых определены условия оказания рекламных услуг, отсутствуют доказательства отправки УПД, Компания, возражая в отзыве на иск о наличии у нее долга, в свою очередь, также не представила доказательств направления одностороннего отказа от Договора, копии приложений к Договору обосновывающих нарушение их условий со стороны Общества, и иные документы, подтверждающие ее доводы;
(2) Как следует из материалов дела, Компания отрицает получение УПД, доказательства их отправки Обществом в деле отсутствуют, а акт сверки, на который ссылается суд в составленном им решении, подписан только директором Общества;
(3) При указанных обстоятельствах следует признать, что в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие обоснованность и правомерность требований Общества как по праву, так и по размеру, а выводы суда сделаны преждевременно.
Судебная практика всех остальных округов
Передавались ли УПД? (Постановление АС СЗО от 09 июля 2024 года по делу № А56-5188/24).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности и неустойки по договору поставки.
🟦 Судом первой инстанции иск удовлетворен.
🟢 Суд признал требования истца обоснованными в полном объеме.
🟦 Суд кассационной инстанции решение отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Общество не представило в материалы дела приложения к Договору, в которых определены условия оказания рекламных услуг, отсутствуют доказательства отправки УПД, Компания, возражая в отзыве на иск о наличии у нее долга, в свою очередь, также не представила доказательств направления одностороннего отказа от Договора, копии приложений к Договору обосновывающих нарушение их условий со стороны Общества, и иные документы, подтверждающие ее доводы;
(2) Как следует из материалов дела, Компания отрицает получение УПД, доказательства их отправки Обществом в деле отсутствуют, а акт сверки, на который ссылается суд в составленном им решении, подписан только директором Общества;
(3) При указанных обстоятельствах следует признать, что в материалах дела отсутствуют документы, подтверждающие обоснованность и правомерность требований Общества как по праву, так и по размеру, а выводы суда сделаны преждевременно.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Не инвестициями едиными (Постановление АС УО)
2️⃣ Реакторы - это не просто железки (Постановление АС СКО)
3️⃣ Какой страховой полис правильный? (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Передавались ли УПД? (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Заем под исполнение поставкой (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Если реконструкция никому не вредит, то и разрешения на ее проведение не нужны (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Сомнения в достоверности баланса должны быть развеяны (Постановление АС ПО)
8️⃣ Что важно для административного спора, может не иметь значения для гражданского (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Работники должны получать свои выплаты (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Не инвестициями едиными (Постановление АС УО)
2️⃣ Реакторы - это не просто железки (Постановление АС СКО)
3️⃣ Какой страховой полис правильный? (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Передавались ли УПД? (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Заем под исполнение поставкой (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Если реконструкция никому не вредит, то и разрешения на ее проведение не нужны (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Сомнения в достоверности баланса должны быть развеяны (Постановление АС ПО)
8️⃣ Что важно для административного спора, может не иметь значения для гражданского (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Работники должны получать свои выплаты (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Банкротство
#PLP_Оспаривание_сделок
По существу недействительность сделок исследовать все же надо (Постановление АС СЗО от 12 июля 2024 года по делу № А42-9185/20).
⚔️ Управляющий обратился в суд с заявлением об оспаривании договоров залога, заключенных между должником и ответчиком.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении заявления отказано.
🔴 Суды огласились с доводами управляющего о том, что со стороны Банка имело место компенсационное финансирование. Вместе с тем суды посчитали, что указанное обстоятельство не может служить основанием для признания недействительными кредитных договоров, в связи с чем, установив факт перечисления кредитных средств на счет Общества, обоснованно отказали в удовлетворении заявленных требований в этой части.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив спор на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Ни судом первой, ни судом апелляционной инстанции фактически не рассмотрены требования о признании недействительными договоров залога, мотивов, по которым суды отказали в удовлетворении заявления конкурсного управляющего в указанной части, судебные акты не содержат;
(2) Не получили надлежащей оценки доводы конкурсного управляющего о том, что Банком допущено злоупотребление правом, выразившееся в недобросовестном поведении, направленном на приобретение права преимущественного получения денежных средств от реализации предмета залога, не осуществлена проверка доводов о том, что действия Банка посягают на принятый в делах о банкротстве порядок расчетов с кредиторами в условиях, когда Банком не раскрыта экономическая целесообразность заключения договоров залога в отношении имущества, которое уже находилось в залоге у Банка;
(3) Конкурсный управляющий в обоснование заявленного требования ссылался на мнимость и притворность сделок, указывал на то, что для обеспечения исполнения оспариваемых кредитных договоров в залог аффилированному лицу было передано все ликвидное имущество должника, стоимость которого значительно превышает сумму, полученную по кредитным договорам, Банк как залогодержатель не отслеживал судьбу переданного ему в залог имущества, статус залогового кредитора по иным договорам залога снят при включении требования Банка в реестр требований кредиторов должника. Таким образом, обстоятельства, на которые последовательно ссылался заявитель в подтверждение своих доводов, имели существенное значение для разрешения обособленного спора, однако оставлены без судебной оценки.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Оспаривание_сделок
По существу недействительность сделок исследовать все же надо (Постановление АС СЗО от 12 июля 2024 года по делу № А42-9185/20).
⚔️ Управляющий обратился в суд с заявлением об оспаривании договоров залога, заключенных между должником и ответчиком.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении заявления отказано.
🔴 Суды огласились с доводами управляющего о том, что со стороны Банка имело место компенсационное финансирование. Вместе с тем суды посчитали, что указанное обстоятельство не может служить основанием для признания недействительными кредитных договоров, в связи с чем, установив факт перечисления кредитных средств на счет Общества, обоснованно отказали в удовлетворении заявленных требований в этой части.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив спор на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Ни судом первой, ни судом апелляционной инстанции фактически не рассмотрены требования о признании недействительными договоров залога, мотивов, по которым суды отказали в удовлетворении заявления конкурсного управляющего в указанной части, судебные акты не содержат;
(2) Не получили надлежащей оценки доводы конкурсного управляющего о том, что Банком допущено злоупотребление правом, выразившееся в недобросовестном поведении, направленном на приобретение права преимущественного получения денежных средств от реализации предмета залога, не осуществлена проверка доводов о том, что действия Банка посягают на принятый в делах о банкротстве порядок расчетов с кредиторами в условиях, когда Банком не раскрыта экономическая целесообразность заключения договоров залога в отношении имущества, которое уже находилось в залоге у Банка;
(3) Конкурсный управляющий в обоснование заявленного требования ссылался на мнимость и притворность сделок, указывал на то, что для обеспечения исполнения оспариваемых кредитных договоров в залог аффилированному лицу было передано все ликвидное имущество должника, стоимость которого значительно превышает сумму, полученную по кредитным договорам, Банк как залогодержатель не отслеживал судьбу переданного ему в залог имущества, статус залогового кредитора по иным договорам залога снят при включении требования Банка в реестр требований кредиторов должника. Таким образом, обстоятельства, на которые последовательно ссылался заявитель в подтверждение своих доводов, имели существенное значение для разрешения обособленного спора, однако оставлены без судебной оценки.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Аренда
Арендную плату надо считать в соответствии с актуальными условиями договора (Постановление АС СЗО от 17 июля 2024 года по делу № А66-8146/22).
⚔️ Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с предпринимателя задолженности и неустойки по договору аренды.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Суды признали расчет задолженности верным, однако снизили неустойку.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив спор на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Само по себе предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка не свидетельствует об изменении условий землепользования, опосредованного договором аренды, заключенным по итогам торгов. Условий о распространении действия дополнительного соглашения на отношения сторон Договора, возникших ранее заключения этого дополнительного соглашения, в нем не содержится;
(2) Сведений о фактическом использовании Предпринимателем Участка под «магазин», о получении Предпринимателем разрешительной документации строительство объекта такового функционального назначения в материалах дела не имеется. Такие обстоятельства судами не исследовались и не устанавливались. Уведомлений об изменении размера арендной платы Администрацией в материалы дела не представлено;
(3) При таком положении вывод судов о правомерности произведенного Администрацией расчета арендной платы за Участок применительно к использованию Участка «под магазин» за весь спорный период (до изменения условий землепользования дополнительным соглашением) не может быть признан обоснованным и соответствующим фактическим обстоятельствам дела и нормам материального права, регулирующим спорные отношения.
Судебная практика всех остальных округов
Арендную плату надо считать в соответствии с актуальными условиями договора (Постановление АС СЗО от 17 июля 2024 года по делу № А66-8146/22).
⚔️ Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с предпринимателя задолженности и неустойки по договору аренды.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Суды признали расчет задолженности верным, однако снизили неустойку.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив спор на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Само по себе предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка не свидетельствует об изменении условий землепользования, опосредованного договором аренды, заключенным по итогам торгов. Условий о распространении действия дополнительного соглашения на отношения сторон Договора, возникших ранее заключения этого дополнительного соглашения, в нем не содержится;
(2) Сведений о фактическом использовании Предпринимателем Участка под «магазин», о получении Предпринимателем разрешительной документации строительство объекта такового функционального назначения в материалах дела не имеется. Такие обстоятельства судами не исследовались и не устанавливались. Уведомлений об изменении размера арендной платы Администрацией в материалы дела не представлено;
(3) При таком положении вывод судов о правомерности произведенного Администрацией расчета арендной платы за Участок применительно к использованию Участка «под магазин» за весь спорный период (до изменения условий землепользования дополнительным соглашением) не может быть признан обоснованным и соответствующим фактическим обстоятельствам дела и нормам материального права, регулирующим спорные отношения.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Избавляемся от теплотрассы правильно (Постановление АС УО)
2️⃣ Нарушит один - отвечать будут все (Постановление АС СКО)
3️⃣ Не всегда во всем виноват арендатор (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Арендную плату надо считать в соответствии с актуальными условиями договора (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Реальность договора можно доказать по-разному (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Представлять автомобиль для осмотра не обязательно (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Утрата имущества - реальный ущерб (Постановление АС ПО)
8️⃣ Специалист должен получить свою оплату (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Если есть что продать, надо продавать (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Избавляемся от теплотрассы правильно (Постановление АС УО)
2️⃣ Нарушит один - отвечать будут все (Постановление АС СКО)
3️⃣ Не всегда во всем виноват арендатор (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Арендную плату надо считать в соответствии с актуальными условиями договора (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Реальность договора можно доказать по-разному (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Представлять автомобиль для осмотра не обязательно (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Утрата имущества - реальный ущерб (Постановление АС ПО)
8️⃣ Специалист должен получить свою оплату (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Если есть что продать, надо продавать (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Банкротство
Умершим жилье уже не нужно, но не их наследникам (Постановление АС СЗО от 22 июля 2024 года по делу № А56-114820/19).
⚔️ Супруга должника обратилась в суд с заявлением об исключении из конкурсной массы земельного участка с нежилым зданием и жилого дома.
🟦 Судом первой инстанции в удовлетворении заявления отказано частично, в остальной части производство по заявлению прекращено.
🔴 Суд пришел к выводу, что положения, определяющие перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, в настоящем случае в отношении должника неприменимы, поскольку должник является умершим, следовательно, не нуждается в обеспечении ему гарантий нормального существования и деятельности.
🟦 Апелляция отказала в удовлетворении заявления.
🔴 Суд дополнительно отметил, что поскольку спорные объекты недвижимости включены в конкурсную массу должника в результате применения реституции, то применение правил об исполнительском иммунитете невозможно, так как в противном случае исключение имущества из конкурсной массы неминуемо вступило бы в противоречие с законной силой судебных актов.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив спор на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В данном случае заявитель ссылался на то, что в результате заключения брачного договора и договоров дарения спорное имущество было передано в собственность дочери должника. При этом иных обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении должником правом с целью искусственного создания исполнительского иммунитета для спорного имущества, судами в рамках настоящего обособленного спора не установлено;
(2) То есть само по себе возращение имущества в конкурсную массу в результате применения реституции не является основанием для отказа в применении исполнительского иммунитета к помещению, являющемуся единственным пригодным для проживания должника и членов его семьи;
(3) При рассмотрении настоящего спора судами не рассмотрен вопрос обладало бы спорное имущество в случае осуществления процедуры банкротства по общим правилам банкротства гражданина исполнительским иммунитетом, то есть являлось ли оно единственным пригодным для проживания должника и членов его семьи помещением.
Судебная практика всех остальных округов
Умершим жилье уже не нужно, но не их наследникам (Постановление АС СЗО от 22 июля 2024 года по делу № А56-114820/19).
⚔️ Супруга должника обратилась в суд с заявлением об исключении из конкурсной массы земельного участка с нежилым зданием и жилого дома.
🟦 Судом первой инстанции в удовлетворении заявления отказано частично, в остальной части производство по заявлению прекращено.
🔴 Суд пришел к выводу, что положения, определяющие перечень имущества, на которое не может быть обращено взыскание, в настоящем случае в отношении должника неприменимы, поскольку должник является умершим, следовательно, не нуждается в обеспечении ему гарантий нормального существования и деятельности.
🟦 Апелляция отказала в удовлетворении заявления.
🔴 Суд дополнительно отметил, что поскольку спорные объекты недвижимости включены в конкурсную массу должника в результате применения реституции, то применение правил об исполнительском иммунитете невозможно, так как в противном случае исключение имущества из конкурсной массы неминуемо вступило бы в противоречие с законной силой судебных актов.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив спор на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В данном случае заявитель ссылался на то, что в результате заключения брачного договора и договоров дарения спорное имущество было передано в собственность дочери должника. При этом иных обстоятельств, свидетельствующих о злоупотреблении должником правом с целью искусственного создания исполнительского иммунитета для спорного имущества, судами в рамках настоящего обособленного спора не установлено;
(2) То есть само по себе возращение имущества в конкурсную массу в результате применения реституции не является основанием для отказа в применении исполнительского иммунитета к помещению, являющемуся единственным пригодным для проживания должника и членов его семьи;
(3) При рассмотрении настоящего спора судами не рассмотрен вопрос обладало бы спорное имущество в случае осуществления процедуры банкротства по общим правилам банкротства гражданина исполнительским иммунитетом, то есть являлось ли оно единственным пригодным для проживания должника и членов его семьи помещением.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Отказавшись от претензий, списывайте неустойку (Постановление АС УО)
2️⃣ Экспертам-игнорщикам веры нет (Постановление АС СКО)
3️⃣ Если оспаривание сделок не завершено, исковая давность для субсидиарной ответственности еще не течет (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Умершим жилье уже не нужно, но не их наследникам (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Директор участника общества знает обо всем, что надо (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Отчетность надо сдавать, иначе будет субсидиарная ответственность (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Даже при порочных условиях контракта не всегда будет реституция (Постановление АС ПО)
8️⃣ Хоть мораторий и закончился, забывать о нем не надо (Постановление АС ВВО)
9️⃣ А был ли коэффициент? (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Отказавшись от претензий, списывайте неустойку (Постановление АС УО)
2️⃣ Экспертам-игнорщикам веры нет (Постановление АС СКО)
3️⃣ Если оспаривание сделок не завершено, исковая давность для субсидиарной ответственности еще не течет (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Умершим жилье уже не нужно, но не их наследникам (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Директор участника общества знает обо всем, что надо (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Отчетность надо сдавать, иначе будет субсидиарная ответственность (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Даже при порочных условиях контракта не всегда будет реституция (Постановление АС ПО)
8️⃣ Хоть мораторий и закончился, забывать о нем не надо (Постановление АС ВВО)
9️⃣ А был ли коэффициент? (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Аренда
Когда неосновательное обогащениене будет солидарным? (Постановление АС СЗО от 26 июля 2024 года по делу № А13-5057/22).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчиков задолженности и неустойки по договору аренды.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды исходили из того, что данная задолженность и неустойка образовались в связи с неисполнением ответчиком обязанности возвратить истцу земельный участок, являвшийся предметом договора аренды.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В данном случае спорные отношения сторон не основаны на договоре, предусматривающем солидарность обязанности должников. Отсутствует закон, предусматривающий, что обязанности или требования вследствие неосновательного обогащения относятся к числу солидарных;
(2) То обстоятельство, что спорные правоотношения сторон связаны с предпринимательской деятельностью, не означает, что к ним подлежит применению положения о солидарной ответственности, поскольку по смыслу данной нормы права она относится к обязательствам должников и кредиторов, условиями которых может быть исключено применение солидарной обязанности или требования, то есть к обязательствам, основанным на договоре.
Судебная практика всех остальных округов
Когда неосновательное обогащение
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчиков задолженности и неустойки по договору аренды.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.
🟢 Суды исходили из того, что данная задолженность и неустойка образовались в связи с неисполнением ответчиком обязанности возвратить истцу земельный участок, являвшийся предметом договора аренды.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В данном случае спорные отношения сторон не основаны на договоре, предусматривающем солидарность обязанности должников. Отсутствует закон, предусматривающий, что обязанности или требования вследствие неосновательного обогащения относятся к числу солидарных;
(2) То обстоятельство, что спорные правоотношения сторон связаны с предпринимательской деятельностью, не означает, что к ним подлежит применению положения о солидарной ответственности, поскольку по смыслу данной нормы права она относится к обязательствам должников и кредиторов, условиями которых может быть исключено применение солидарной обязанности или требования, то есть к обязательствам, основанным на договоре.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Договорное
#PLP_Убытки
Не самая простая перевозка (Постановление АС СЗО от 01 августа 2024 года по делу № А56-61968/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика убытков и неустойки за нарушение сроков выплаты вознаграждения экспедитору.
🟦 Судом первой инстанции в удовлетворении иска отказано.
🔴 Суд исходил из того, что удержание груза истцом являлось незаконным, в связи с чем все последующие расходы, понесенные в рамках незаконного удержания груза, не могут быть отнесены на ответчика.
🟦 Апелляция иск удовлетворила частично.
🔴 Суд исходил из того, что ни договором, ни заявкой не предусмотрено право экспедитора на удержание груза в случае нарушения заказчиком обязательств по оплате, поэтому заключили о недоказанности совокупности условий, необходимых для взыскания с ответчика убытков, связанных с его хранением.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Общество предъявило ко взысканию убытки за хранение груза: расходы по разгрузке груза, услуги за хранение груза по договору ответственного хранения, заключенного с хранителем индивидуальным предпринимателем, расходы по погрузке груза. В рассматриваемом случае согласно Заявке, а также транспортной накладной экспедитор помимо услуг, связанных с перевозкой груза, принял на себя обязанность по непосредственной доставке груза в пункт назначения; согласно представленной транспортной накладной Общество является перевозчиком груза, а Компания грузополучателем;
(2) Таким образом, между сторонами заключен договор, содержащий элементы как транспортной экспедиции, так и перевозки. С учетом изложенного, выводы судов относительно квалификации спорных правоотношений не являются обоснованными, поскольку сделаны без установления конкретного содержания обязательств. В свою очередь, Гражданский кодекс Российской Федерации, закрепляя общие положения о договоре перевозки, предусматривает, что перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки грузы и багаж в обеспечение причитающихся ему провозной платы и других платежей по перевозке, если иное не установлено законом, иными правовыми актами, договором перевозки или не вытекает из существа обязательства.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Убытки
Не самая простая перевозка (Постановление АС СЗО от 01 августа 2024 года по делу № А56-61968/23).
⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика убытков и неустойки за нарушение сроков выплаты вознаграждения экспедитору.
🟦 Судом первой инстанции в удовлетворении иска отказано.
🔴 Суд исходил из того, что удержание груза истцом являлось незаконным, в связи с чем все последующие расходы, понесенные в рамках незаконного удержания груза, не могут быть отнесены на ответчика.
🟦 Апелляция иск удовлетворила частично.
🔴 Суд исходил из того, что ни договором, ни заявкой не предусмотрено право экспедитора на удержание груза в случае нарушения заказчиком обязательств по оплате, поэтому заключили о недоказанности совокупности условий, необходимых для взыскания с ответчика убытков, связанных с его хранением.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Общество предъявило ко взысканию убытки за хранение груза: расходы по разгрузке груза, услуги за хранение груза по договору ответственного хранения, заключенного с хранителем индивидуальным предпринимателем, расходы по погрузке груза. В рассматриваемом случае согласно Заявке, а также транспортной накладной экспедитор помимо услуг, связанных с перевозкой груза, принял на себя обязанность по непосредственной доставке груза в пункт назначения; согласно представленной транспортной накладной Общество является перевозчиком груза, а Компания грузополучателем;
(2) Таким образом, между сторонами заключен договор, содержащий элементы как транспортной экспедиции, так и перевозки. С учетом изложенного, выводы судов относительно квалификации спорных правоотношений не являются обоснованными, поскольку сделаны без установления конкретного содержания обязательств. В свою очередь, Гражданский кодекс Российской Федерации, закрепляя общие положения о договоре перевозки, предусматривает, что перевозчик имеет право удерживать переданные ему для перевозки грузы и багаж в обеспечение причитающихся ему провозной платы и других платежей по перевозке, если иное не установлено законом, иными правовыми актами, договором перевозки или не вытекает из существа обязательства.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Для социально значимых объектов - свои правила (Постановление АС УО)
2️⃣ Считаем претензионный срок правильно (Постановление АС СКО)
3️⃣ Специальный характер деятельность должника определяет реальность поставки (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Не самая простая перевозка (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Первичные документы все же нужны (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Для тождества исков не важно, общая юрисдикция или арбитражный суд (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Сальдо - это, конечно, хорошо, но спор рассмотреть бы надо (Постановление АС ПО)
8️⃣ Кто должен быть собственником, тот и отвечает (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Ошибочное применение двойной ответственности можно исправить пересмотром (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Для социально значимых объектов - свои правила (Постановление АС УО)
2️⃣ Считаем претензионный срок правильно (Постановление АС СКО)
3️⃣ Специальный характер деятельность должника определяет реальность поставки (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Не самая простая перевозка (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Первичные документы все же нужны (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Для тождества исков не важно, общая юрисдикция или арбитражный суд (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Сальдо - это, конечно, хорошо, но спор рассмотреть бы надо (Постановление АС ПО)
8️⃣ Кто должен быть собственником, тот и отвечает (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Ошибочное применение двойной ответственности можно исправить пересмотром (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Банкротство
#PLP_Субсидиарная
Соотношение реституции и субсидиарной ответственности (Постановление АС СЗО от 05 августа 2024 года по делу № А56-100670/20).
⚔️ Кредитор обратился в суд с заявлением о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности.
После удовлетворения заявления управляющим было подано заявление о возобновлении производства по спору и установлении размера субсидиарной ответственности.
🟦 Судами двух инстанций заявление удовлетворено.
🟢 Суды заявление управляющего удовлетворили в полном объеме, установив субсидиарную ответственность в размере требований реестровых и зареестровых кредиторов, а также требований по текущим платежам..
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил в части, отказав в удовлетворении заявления.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В рассматриваемом случае с ответчика в качестве последствий недействительности сделки взыскана денежная сумма, которая не могла быть включена в размер субсидиарной ответственности.
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Субсидиарная
Соотношение реституции и субсидиарной ответственности (Постановление АС СЗО от 05 августа 2024 года по делу № А56-100670/20).
⚔️ Кредитор обратился в суд с заявлением о привлечении контролирующего лица к субсидиарной ответственности.
После удовлетворения заявления управляющим было подано заявление о возобновлении производства по спору и установлении размера субсидиарной ответственности.
🟦 Судами двух инстанций заявление удовлетворено.
🟢 Суды заявление управляющего удовлетворили в полном объеме, установив субсидиарную ответственность в размере требований реестровых и зареестровых кредиторов, а также требований по текущим платежам..
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил в части, отказав в удовлетворении заявления.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) В рассматриваемом случае с ответчика в качестве последствий недействительности сделки взыскана денежная сумма, которая не могла быть включена в размер субсидиарной ответственности.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Если арбитраж взыщет больше, чем надо, он нарушит публичный порядок (Постановление АС УО)
2️⃣ Солидарное взыскание - путь простой, но не всегда правильный (Постановление АС СКО)
3️⃣ Только действительно выполненные работы будут оплачены (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Соотношение реституции и субсидиарной ответственности (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Нестационарный торговый объект не просто так является нестационарным (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Общее или индивидуальное имущество? (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Небольшая оптимизация налогообложения не должна быть наказуема (Постановление АС ПО)
8️⃣ Нет зерна - есть убытки (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Если имущества больше нет, оно не может учитываться при расчете стоимости доли (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Если арбитраж взыщет больше, чем надо, он нарушит публичный порядок (Постановление АС УО)
2️⃣ Солидарное взыскание - путь простой, но не всегда правильный (Постановление АС СКО)
3️⃣ Только действительно выполненные работы будут оплачены (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Соотношение реституции и субсидиарной ответственности (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Нестационарный торговый объект не просто так является нестационарным (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Общее или индивидуальное имущество? (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Небольшая оптимизация налогообложения не должна быть наказуема (Постановление АС ПО)
8️⃣ Нет зерна - есть убытки (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Если имущества больше нет, оно не может учитываться при расчете стоимости доли (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Подряд
Расчет неустойки имеет значение (Постановление АС СЗО от 08 августа 2024 года по делу № А56-4992/23).
⚔️ Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с общества неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Суды, сделав выводы о том, что по требованию о взыскании неустойки за период с 12.03.2019 по 22.01.2020 истцом пропущен срок исковой давности; неустойка не подлежит начислению за период приостановления работ ответчиком по вине истца с 15.02.2019 по 14.02.2020, на основании заявления ответчика снизил размер неустойки.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Суды, удовлетворяя иск учреждения в части взыскания неустойки и исключая неустойку за период истечения срока исковой давности и приостановления работ ответчиком по вине истца, в обжалуемых судебных актах не приводят расчет, подлежащей взысканию неустойки (до уменьшения ее размера);
(2) Суды не указали какой размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации применим к спорным отношениям при исчислении неустойки;
(3) Кроме того, судами не дана оценка доводам истца о том, что течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка;
(4) Снижая размер неустойки, суд первой инстанции не указал, какие доказательства были представлены ответчиком для такого снижения. В период действия моратория неустойка (пени) за период с 01.04.2022 по 01.10.2022, за исключением текущих платежей, начислению не подлежала.
Судебная практика всех остальных округов
Расчет неустойки имеет значение (Постановление АС СЗО от 08 августа 2024 года по делу № А56-4992/23).
⚔️ Учреждение обратилось в суд с иском о взыскании с общества неустойки за нарушение сроков выполнения работ по государственному контракту.
🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен частично.
🟢 Суды, сделав выводы о том, что по требованию о взыскании неустойки за период с 12.03.2019 по 22.01.2020 истцом пропущен срок исковой давности; неустойка не подлежит начислению за период приостановления работ ответчиком по вине истца с 15.02.2019 по 14.02.2020, на основании заявления ответчика снизил размер неустойки.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Суды, удовлетворяя иск учреждения в части взыскания неустойки и исключая неустойку за период истечения срока исковой давности и приостановления работ ответчиком по вине истца, в обжалуемых судебных актах не приводят расчет, подлежащей взысканию неустойки (до уменьшения ее размера);
(2) Суды не указали какой размер ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации применим к спорным отношениям при исчислении неустойки;
(3) Кроме того, судами не дана оценка доводам истца о том, что течение срока исковой давности приостанавливается на срок фактического соблюдения претензионного порядка;
(4) Снижая размер неустойки, суд первой инстанции не указал, какие доказательства были представлены ответчиком для такого снижения. В период действия моратория неустойка (пени) за период с 01.04.2022 по 01.10.2022, за исключением текущих платежей, начислению не подлежала.
Судебная практика всех остальных округов
На прошедшей неделе в каналах по другим округам были опубликованы дела, рассмотренные судами:
1️⃣ Прокуратура на страже законности мировых соглашений (Постановление АС УО)
2️⃣ Взаимная связь между расторжением аренды и правом на заключение договора без торгов (Постановление АС СКО)
3️⃣ А было ли расторжение? (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Расчет неустойки имеет значение (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Супруги будут отвечать общим имуществом по субсидиарной ответственности (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Нет счета в российском банке - нет исполнения (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Противоречивые выводы из другого дела не могут говорить о принадлежности имущества к общедомовому (Постановление АС ПО)
8️⃣ Лучше передать коров кредиторам (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Возражения против выплаты вознаграждения управляющего должны быть обоснованными (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
1️⃣ Прокуратура на страже законности мировых соглашений (Постановление АС УО)
2️⃣ Взаимная связь между расторжением аренды и правом на заключение договора без торгов (Постановление АС СКО)
3️⃣ А было ли расторжение? (Постановление АС ЦО)
4️⃣ Расчет неустойки имеет значение (Постановление АС СЗО)
5️⃣ Супруги будут отвечать общим имуществом по субсидиарной ответственности (Постановление АС ЗСО)
6️⃣ Нет счета в российском банке - нет исполнения (Постановление АС ВСО)
7️⃣ Противоречивые выводы из другого дела не могут говорить о принадлежности имущества к общедомовому (Постановление АС ПО)
8️⃣ Лучше передать коров кредиторам (Постановление АС ВВО)
9️⃣ Возражения против выплаты вознаграждения управляющего должны быть обоснованными (Постановление АС ДВО)
Судебная практика всех остальных округов
#PLP_Аренда
Дайте завершить строительство (Постановление АС СЗО от 16 августа 2024 года по делу № А66-13083/23).
⚔️ Общество обратилось в суд с иском об оспаривании отказа Росимущества в предоставлении земельного участка в аренду.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано.
🔴 Суды исходили из того, что вступившим в законную силу решением суда по установлено отсутствие у общества права на приобретение земельного участка в аренду для завершения строительства, а судебными актами по другому делу, в рамках которого управлению Росимущества отказано во взыскании с компании задолженности по арендной плате по договору аренды, - переход к обществу права аренды по договору аренды земельного участка в связи с переходом права собственности на объект незавершенного строительства.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Анализ действующих положений земельного и гражданского законодательства позволяет прийти к выводу о том, что права собственника публичного земельного участка на обращение с иском об изъятии объекта незавершенного строительства и собственника такого объекта на заключение договора аренды участка для завершения строительства связаны между собой. В отсутствие судебного акта об изъятии объекта незавершенного строительства в целях устранения юридической неопределенности судьбы объекта и земельного участка, на котором он расположен, собственник объекта вправе требовать заключения с ним договора аренды для завершения строительства;
(2) В данном случае из материалов дела не следует, что с кем-либо из предыдущих собственников объекта незавершенного строительства после 01.03.2015 заключался договор аренды земельного участка для завершения строительства. По сведениям электронной картотеки арбитражных дел, вступившим в законную силу 15.06.2020 решением суда управлению Росимущества отказано в иске к обществу об изъятии путем продажи с публичных торгов объекта незавершенного строительства.
Судебная практика всех остальных округов
Дайте завершить строительство (Постановление АС СЗО от 16 августа 2024 года по делу № А66-13083/23).
⚔️ Общество обратилось в суд с иском об оспаривании отказа Росимущества в предоставлении земельного участка в аренду.
🟦 Судами двух инстанций в удовлетворении иска отказано.
🔴 Суды исходили из того, что вступившим в законную силу решением суда по установлено отсутствие у общества права на приобретение земельного участка в аренду для завершения строительства, а судебными актами по другому делу, в рамках которого управлению Росимущества отказано во взыскании с компании задолженности по арендной плате по договору аренды, - переход к обществу права аренды по договору аренды земельного участка в связи с переходом права собственности на объект незавершенного строительства.
🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.
Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.
(1) Анализ действующих положений земельного и гражданского законодательства позволяет прийти к выводу о том, что права собственника публичного земельного участка на обращение с иском об изъятии объекта незавершенного строительства и собственника такого объекта на заключение договора аренды участка для завершения строительства связаны между собой. В отсутствие судебного акта об изъятии объекта незавершенного строительства в целях устранения юридической неопределенности судьбы объекта и земельного участка, на котором он расположен, собственник объекта вправе требовать заключения с ним договора аренды для завершения строительства;
(2) В данном случае из материалов дела не следует, что с кем-либо из предыдущих собственников объекта незавершенного строительства после 01.03.2015 заключался договор аренды земельного участка для завершения строительства. По сведениям электронной картотеки арбитражных дел, вступившим в законную силу 15.06.2020 решением суда управлению Росимущества отказано в иске к обществу об изъятии путем продажи с публичных торгов объекта незавершенного строительства.
Судебная практика всех остальных округов