СМЕТНАЯ ПРИБЫЛЬ И НДС В СОСТАВЕ УБЫТКОВ: ГДЕ ПРОВОДИТЬ ГРАНИЦУ?
Постановление АС Северо-Западного округа от 18.09.2025 по делу А56-26880/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество «Зуммер» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «ГСП-4» о взыскании 2 379 018 руб. 92 коп. в возмещение убытков, причинённых повреждением магистральной ВОЛС при проведении работ подрядной организацией ответчика. Аварии произошли 12 и 13 декабря 2023 года на участке газопровода «Надым-Пунга-1». Восстановление выполнено силами истца. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск в полном объёме.
🗣 Позиции сторон
— Истец: обосновал размер убытков расчётами, включив затраты на материалы, оплату труда, накладные расходы, сметную прибыль, зимнее удорожание, командировочные и НДС. Утверждал, что действия ответчика прямо привели к необходимости восстановительных работ.
— Ответчик: не оспаривал факт повреждения, но оспорил состав убытков — просил исключить сметную прибыль (287 506 руб.), НДС (396 503 руб.), накладные расходы (514 406 руб.) и зимнее удорожание как недоказанные или необоснованные. Представил контррасчёт на сумму 641 839 руб.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции от 03.12.2024 удовлетворил иск полностью. Апелляция поддержала решение, сочтя расчёт истца обоснованным. Оба суда приняли сметную прибыль и НДС в состав убытков, отклонив возражения ответчика по документальному подтверждению расходов.
🧭 Позиция кассации
Суд округа указал, что сметная прибыль может быть включена в убытки только как упущенная выгода, но истец не представил доказательств её реального получения или причинно-следственной связи с действиями ответчика. НДС не подлежит включению, поскольку при самостоятельном выполнении работ он не начисляется, а при привлечении третьих лиц — подлежит вычету. Также суды не проверили обоснованность накладных расходов. Применение статей 15, 1064, 1079, 1082 ГК РФ и статьи 287 АПК РФ было ошибочным.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #убытки #подряд #строительство #недостатки_работ
Постановление АС Северо-Западного округа от 18.09.2025 по делу А56-26880/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество «Зуммер» обратилось в арбитражный суд с иском к ООО «ГСП-4» о взыскании 2 379 018 руб. 92 коп. в возмещение убытков, причинённых повреждением магистральной ВОЛС при проведении работ подрядной организацией ответчика. Аварии произошли 12 и 13 декабря 2023 года на участке газопровода «Надым-Пунга-1». Восстановление выполнено силами истца. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили иск в полном объёме.
🗣 Позиции сторон
— Истец: обосновал размер убытков расчётами, включив затраты на материалы, оплату труда, накладные расходы, сметную прибыль, зимнее удорожание, командировочные и НДС. Утверждал, что действия ответчика прямо привели к необходимости восстановительных работ.
— Ответчик: не оспаривал факт повреждения, но оспорил состав убытков — просил исключить сметную прибыль (287 506 руб.), НДС (396 503 руб.), накладные расходы (514 406 руб.) и зимнее удорожание как недоказанные или необоснованные. Представил контррасчёт на сумму 641 839 руб.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции от 03.12.2024 удовлетворил иск полностью. Апелляция поддержала решение, сочтя расчёт истца обоснованным. Оба суда приняли сметную прибыль и НДС в состав убытков, отклонив возражения ответчика по документальному подтверждению расходов.
🧭 Позиция кассации
Суд округа указал, что сметная прибыль может быть включена в убытки только как упущенная выгода, но истец не представил доказательств её реального получения или причинно-следственной связи с действиями ответчика. НДС не подлежит включению, поскольку при самостоятельном выполнении работ он не начисляется, а при привлечении третьих лиц — подлежит вычету. Также суды не проверили обоснованность накладных расходов. Применение статей 15, 1064, 1079, 1082 ГК РФ и статьи 287 АПК РФ было ошибочным.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #убытки #подряд #строительство #недостатки_работ
ИНДЕКСАЦИЯ СУММ: НЕЛЬЗЯ ВЗЫСКИВАТЬ БОЛЬШЕ ЗАЯВЛЕННОГО
Постановление АС Северо-Западного округа от 18.09.2025 по делу А56-92522/2016
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Амх» подало иск к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление № 3» о взыскании 2 231 512 руб. 32 коп. задолженности по договору субподряда от 29.07.2016 № 3-12/14-1-21/СД и 29 265 руб. 74 коп. процентов. Решением от 28.02.2017 суд взыскал с ответчика 2 138 532 руб. 64 коп. долга, 28 046 руб. процентов и расходы. После исполнения решения взыскатель — ООО «Управляющая компания „Финансовая основа“» — обратился с заявлением об индексации, требуя 1 011 495 руб. 71 коп. Суд первой инстанции взыскал 3 152 534 руб. 29 коп., апелляция оставила это решение без изменения.
🗣️ Позиции сторон
Истец (взыскатель): Обосновал заявление об индексации, представил расчет суммы, указал на соблюдение годичного срока обращения в суд, ссылаясь на позицию Конституционного Суда РФ от 20.06.2024 № 31-П.
Ответчик: Утверждал, что заявление об индексации преждевременно, поскольку решение не исполнено, и оспаривал размер взысканной суммы, представив контррасчет в апелляции.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил заявление об индексации, взыскав 3 152 534 руб. 29 коп., мотивируя тем, что расчет истца проверен и признан верным. Апелляционный суд оставил решение без изменения, указав, что решение от 28.02.2017 исполнено, срок для обращения соблюден, контррасчет ответчика не представлен.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили процессуальные нормы: суд первой инстанции взыскал сумму, превышающую заявленную взыскателем (1 011 495 руб. 71 коп.), что противоречит статьям 4, 49, 125 АПК РФ. Арбитражный суд не вправе выходить за пределы заявленных требований. Апелляция ошибочно указала, что контррасчет не представлен, хотя он был приложен к жалобе. Кассационный суд сослался на Обзор судебной практики ВС РФ № 1 (2024), подтверждающий обязательность соблюдения предмета заявления.
📌 Итог
Отменить определение суда первой инстанции и постановление апелляции, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #индексация #взыскание_долга
Постановление АС Северо-Западного округа от 18.09.2025 по делу А56-92522/2016
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Амх» подало иск к федеральному государственному унитарному предприятию «Главное военно-строительное управление № 3» о взыскании 2 231 512 руб. 32 коп. задолженности по договору субподряда от 29.07.2016 № 3-12/14-1-21/СД и 29 265 руб. 74 коп. процентов. Решением от 28.02.2017 суд взыскал с ответчика 2 138 532 руб. 64 коп. долга, 28 046 руб. процентов и расходы. После исполнения решения взыскатель — ООО «Управляющая компания „Финансовая основа“» — обратился с заявлением об индексации, требуя 1 011 495 руб. 71 коп. Суд первой инстанции взыскал 3 152 534 руб. 29 коп., апелляция оставила это решение без изменения.
🗣️ Позиции сторон
Истец (взыскатель): Обосновал заявление об индексации, представил расчет суммы, указал на соблюдение годичного срока обращения в суд, ссылаясь на позицию Конституционного Суда РФ от 20.06.2024 № 31-П.
Ответчик: Утверждал, что заявление об индексации преждевременно, поскольку решение не исполнено, и оспаривал размер взысканной суммы, представив контррасчет в апелляции.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил заявление об индексации, взыскав 3 152 534 руб. 29 коп., мотивируя тем, что расчет истца проверен и признан верным. Апелляционный суд оставил решение без изменения, указав, что решение от 28.02.2017 исполнено, срок для обращения соблюден, контррасчет ответчика не представлен.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили процессуальные нормы: суд первой инстанции взыскал сумму, превышающую заявленную взыскателем (1 011 495 руб. 71 коп.), что противоречит статьям 4, 49, 125 АПК РФ. Арбитражный суд не вправе выходить за пределы заявленных требований. Апелляция ошибочно указала, что контррасчет не представлен, хотя он был приложен к жалобе. Кассационный суд сослался на Обзор судебной практики ВС РФ № 1 (2024), подтверждающий обязательность соблюдения предмета заявления.
📌 Итог
Отменить определение суда первой инстанции и постановление апелляции, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #индексация #взыскание_долга
ПРИВЛЕЧЕНИЕ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ — НЕОБХОДИМО УЧИТЫВАТЬ ПРЕЮДИЦИАЛЬНЫЕ АКТЫ
Постановление АС Московского округа от 18.09.2025 по делу А41-14875/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Конкурсный управляющий ООО «Ресурсстройпроект» обратился с заявлением о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Суд первой инстанции и апелляция признали доказанным наличие оснований для привлечения Вострикова Ю.В., Казбана В.В. и Каракотова В.Х. к субсидиарной ответственности, в отношении Петрова И.Н., Степановой М.В. и Дунаевской О.Н. — отказали. Решение по размеру ответственности приостановлено до завершения расчетов с кредиторами. Кассационные жалобы подали Казбан В.В., Востриков Ю.В. и конкурсный управляющий.
🗣 Позиции сторон
— Конкурсный управляющий: Востриков Ю.В., Казбан В.В., Степанова М.В., Дунаевская О.Н. и Петров И.Н. являются контролирующими лицами, совершили сделки, причинившие вред, не передали документы, извлекали выгоду от незаконных действий.
— Казбан В.В. и Востриков Ю.В.: отсутствуют доказательства их вины, сделки были реальными, суды игнорировали выводы по другим делам, где эти сделки признаны законными.
— Ответчики (Степанова, Дунаевская и др.): нет доказательств контроля или получения выгоды, статус бенефициаров не установлен.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции и апелляция привлекли Казбана В.В. к субсидиарной ответственности за непередачу документов должника управляющему. Вострикова Ю.В. привлекли за совершение вредоносных сделок на сумму свыше 300 млн руб. с контрагентами, имеющими признаки однодневок. В привлечении Петрова, Степановой и Дунаевской к ответственности отказали из-за отсутствия доказательств контроля или выгоды.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации не согласился с привлечением Вострикова Ю.В. к субсидиарной ответственности за сделки, поскольку ранее в других спорах по тем же сделкам суды признавали их реальными и исполненными. Нижестоящие суды не объяснили, почему в данном случае пришли к противоположным выводам, что нарушает принцип преюдиции и часть 2 статьи 69 АПК РФ. Также не установлены дата наступления признаков банкротства и конкретные сделки, совершенные именно в период руководства Вострикова. Его доводы о строительстве объекта и получении авансов после срока окончания работ не были оценены. Привлечение Казбана В.В. оставлено без изменения — основание: уклонение от передачи документов.
📌 Итог
Отменить судебные акты в части привлечения Вострикова Ю.В. к субсидиарной ответственности и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #банкротство #субсидиарка #преюдиция #процесс
Постановление АС Московского округа от 18.09.2025 по делу А41-14875/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Конкурсный управляющий ООО «Ресурсстройпроект» обратился с заявлением о привлечении контролирующих лиц к субсидиарной ответственности. Суд первой инстанции и апелляция признали доказанным наличие оснований для привлечения Вострикова Ю.В., Казбана В.В. и Каракотова В.Х. к субсидиарной ответственности, в отношении Петрова И.Н., Степановой М.В. и Дунаевской О.Н. — отказали. Решение по размеру ответственности приостановлено до завершения расчетов с кредиторами. Кассационные жалобы подали Казбан В.В., Востриков Ю.В. и конкурсный управляющий.
🗣 Позиции сторон
— Конкурсный управляющий: Востриков Ю.В., Казбан В.В., Степанова М.В., Дунаевская О.Н. и Петров И.Н. являются контролирующими лицами, совершили сделки, причинившие вред, не передали документы, извлекали выгоду от незаконных действий.
— Казбан В.В. и Востриков Ю.В.: отсутствуют доказательства их вины, сделки были реальными, суды игнорировали выводы по другим делам, где эти сделки признаны законными.
— Ответчики (Степанова, Дунаевская и др.): нет доказательств контроля или получения выгоды, статус бенефициаров не установлен.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции и апелляция привлекли Казбана В.В. к субсидиарной ответственности за непередачу документов должника управляющему. Вострикова Ю.В. привлекли за совершение вредоносных сделок на сумму свыше 300 млн руб. с контрагентами, имеющими признаки однодневок. В привлечении Петрова, Степановой и Дунаевской к ответственности отказали из-за отсутствия доказательств контроля или выгоды.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации не согласился с привлечением Вострикова Ю.В. к субсидиарной ответственности за сделки, поскольку ранее в других спорах по тем же сделкам суды признавали их реальными и исполненными. Нижестоящие суды не объяснили, почему в данном случае пришли к противоположным выводам, что нарушает принцип преюдиции и часть 2 статьи 69 АПК РФ. Также не установлены дата наступления признаков банкротства и конкретные сделки, совершенные именно в период руководства Вострикова. Его доводы о строительстве объекта и получении авансов после срока окончания работ не были оценены. Привлечение Казбана В.В. оставлено без изменения — основание: уклонение от передачи документов.
📌 Итог
Отменить судебные акты в части привлечения Вострикова Ю.В. к субсидиарной ответственности и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #банкротство #субсидиарка #преюдиция #процесс
СНИЖЕНИЕ НЕУСТОЙКИ НИЖЕ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ — ТРЕБУЕТСЯ ЭКСТРАОРДИНАРНОСТЬ
Постановление АС Московского округа от 18.09.2025 по делу А40-207262/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК») обратилось к акционерному обществу «ВК Комфорт» с иском о взыскании 2 874 136 руб. 01 коп. задолженности по договорам теплоснабжения и 73 882 руб. 21 коп. неустойки за период с 21.06.2024 по 31.08.2024, а также неустойки с 02.09.2024. Основной долг был оплачен до вынесения решения, истец отказался от требований по его взысканию. Суд первой инстанции взыскал частичную неустойку — 36 577 руб. 48 коп., апелляция оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
Истец (ПАО «МОЭК»): суды неправомерно применили статью 333 ГК РФ, снизив неустойку ниже размера, установленного однократной ключевой ставкой ЦБ, без установления экстраординарных обстоятельств; ответчик не представил доказательств явной несоразмерности.
Ответчик: не представлено в тексте — позиция изложена только через выводы нижестоящих судов, которые сочли заявленную неустойку явно несоразмерной последствиям просрочки.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции взыскал 36 577 руб. 48 коп. неустойки, снизив её размер на основании статьи 333 ГК РФ, мотивируя несоразмерностью последствиям нарушения. Апелляция прекратила производство по части основного долга и оставила решение без изменения в части неустойки.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального права, снизив неустойку ниже однократной ключевой ставки ЦБ без установления экстраординарных обстоятельств, как того требует п. 2 постановления Пленума ВАС № 81. Снижение допускается лишь в исключительных случаях, когда убытки кредитора компенсируются иным способом. Суды не исследовали полный объем доказательств и не обосновали экстраординарность ситуации.
📌 Итог
Отменить судебные акты в части взыскания неустойки и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #неустойка #ст333
Постановление АС Московского округа от 18.09.2025 по делу А40-207262/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК») обратилось к акционерному обществу «ВК Комфорт» с иском о взыскании 2 874 136 руб. 01 коп. задолженности по договорам теплоснабжения и 73 882 руб. 21 коп. неустойки за период с 21.06.2024 по 31.08.2024, а также неустойки с 02.09.2024. Основной долг был оплачен до вынесения решения, истец отказался от требований по его взысканию. Суд первой инстанции взыскал частичную неустойку — 36 577 руб. 48 коп., апелляция оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
Истец (ПАО «МОЭК»): суды неправомерно применили статью 333 ГК РФ, снизив неустойку ниже размера, установленного однократной ключевой ставкой ЦБ, без установления экстраординарных обстоятельств; ответчик не представил доказательств явной несоразмерности.
Ответчик: не представлено в тексте — позиция изложена только через выводы нижестоящих судов, которые сочли заявленную неустойку явно несоразмерной последствиям просрочки.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции взыскал 36 577 руб. 48 коп. неустойки, снизив её размер на основании статьи 333 ГК РФ, мотивируя несоразмерностью последствиям нарушения. Апелляция прекратила производство по части основного долга и оставила решение без изменения в части неустойки.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального права, снизив неустойку ниже однократной ключевой ставки ЦБ без установления экстраординарных обстоятельств, как того требует п. 2 постановления Пленума ВАС № 81. Снижение допускается лишь в исключительных случаях, когда убытки кредитора компенсируются иным способом. Суды не исследовали полный объем доказательств и не обосновали экстраординарность ситуации.
📌 Итог
Отменить судебные акты в части взыскания неустойки и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #неустойка #ст333
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОВРЕЖДЕНИЕ ВАГОНОВ — ОБЩИЙ СРОК ДАВНОСТИ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ?
Постановление АС Северо-Западного округа от 18.09.2025 по делу А56-61791/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Танк-контейнерная нефтехимическая компания» обратилось к ОАО «Российские железные дороги» с иском о взыскании 466 126 руб. 55 коп. убытков, связанных с повреждением двух контейнеров в пути следования. Убытки включали расходы на ремонт (293 125 руб.) и дополнительные затраты (173 001 руб. 55 коп.). Перевозка осуществлялась по накладной от 02.04.2023. Повреждения зафиксированы актом от 15.04.2023 и подтверждены экспертизой ТПП от 10.05.2023. Суд первой инстанции и апелляция отказали в иске, сославшись на пропуск годичного срока исковой давности.
🗣 Позиции сторон
— Истец: требования основаны на деликтных обязательствах (ст. 15, 1064 ГК РФ), а не на договоре перевозки; применяется общий трехлетний срок исковой давности; о повреждении узнал 03.05.2023, иск подан 21.06.2024 — срок не пропущен.
— Ответчик: спор вытекает из перевозки груза, следовательно, применяется специальный годичный срок исковой давности по ст. 797 ГК РФ; истец узнал о нарушении права 15.04.2023, но обратился в суд позже — срок пропущен.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции от 06.12.2024 и Тринадцатый арбитражный апелляционный суд от 21.04.2025 отказали в иске. Основание — применение годичного срока исковой давности по ст. 797 ГК РФ; считалось, что истец узнал о нарушении права 15.04.2023, а иск подан 21.06.2024, что позже допустимого срока.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды ошиблись, применив специальный годичный срок исковой давности. Поскольку истец и ответчик не являются сторонами договора перевозки, а спор касается возмещения вреда как участников транспортировки, применяется общий трехлетний срок по ст. 196 ГК РФ. На это указывают пункт 21 Обзора ВС от 20.12.2017 и п. 32 постановления Пленума ВАС № 30. Также суды не установили состав гражданской ответственности: факт нарушения, вину, причинно-следственную связь и размер убытков.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #убытки #исковая_давность
Постановление АС Северо-Западного округа от 18.09.2025 по делу А56-61791/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Танк-контейнерная нефтехимическая компания» обратилось к ОАО «Российские железные дороги» с иском о взыскании 466 126 руб. 55 коп. убытков, связанных с повреждением двух контейнеров в пути следования. Убытки включали расходы на ремонт (293 125 руб.) и дополнительные затраты (173 001 руб. 55 коп.). Перевозка осуществлялась по накладной от 02.04.2023. Повреждения зафиксированы актом от 15.04.2023 и подтверждены экспертизой ТПП от 10.05.2023. Суд первой инстанции и апелляция отказали в иске, сославшись на пропуск годичного срока исковой давности.
🗣 Позиции сторон
— Истец: требования основаны на деликтных обязательствах (ст. 15, 1064 ГК РФ), а не на договоре перевозки; применяется общий трехлетний срок исковой давности; о повреждении узнал 03.05.2023, иск подан 21.06.2024 — срок не пропущен.
— Ответчик: спор вытекает из перевозки груза, следовательно, применяется специальный годичный срок исковой давности по ст. 797 ГК РФ; истец узнал о нарушении права 15.04.2023, но обратился в суд позже — срок пропущен.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции от 06.12.2024 и Тринадцатый арбитражный апелляционный суд от 21.04.2025 отказали в иске. Основание — применение годичного срока исковой давности по ст. 797 ГК РФ; считалось, что истец узнал о нарушении права 15.04.2023, а иск подан 21.06.2024, что позже допустимого срока.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды ошиблись, применив специальный годичный срок исковой давности. Поскольку истец и ответчик не являются сторонами договора перевозки, а спор касается возмещения вреда как участников транспортировки, применяется общий трехлетний срок по ст. 196 ГК РФ. На это указывают пункт 21 Обзора ВС от 20.12.2017 и п. 32 постановления Пленума ВАС № 30. Также суды не установили состав гражданской ответственности: факт нарушения, вину, причинно-следственную связь и размер убытков.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #убытки #исковая_давность
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДИРЕКТОРА ЗА УВЕЛИЧЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ И ВЫБОР КОНТРАГЕНТОВ
Постановление АС Московского округа от 18.09.2025 по делу А41-82880/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Технолинк» обратилось к бывшему генеральному директору — Киршановой Н.Н. — с иском о взыскании 84 398 715 руб. 65 коп. убытков. Общество указало на самовольное увеличение зарплаты директором, списание основных средств, расторжение договора аренды, заключение спорных сделок (в том числе с ООО «Ригель Девелопмент» на сумму 62 585 000 руб. и с ИП Макаровым А.А. на 2 932 181 руб. 50 коп.), необоснованное расширение штата и массовое увольнение сотрудников. Суд первой инстанции от 10 февраля 2025 г. и апелляция от 16 апреля 2025 г. отказали в иске.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Технолинк»): действия директора были недобросовестными и неразумными; она самостоятельно увеличила себе зарплату без одобрения участника, заключила заведомо убыточные сделки, не проверяя контрагентов, и системно выводила активы, что привело к невозможности деятельности общества.
— Ответчик (Киршанова Н.Н.): все действия совершались в интересах общества, в рамках обычной хозяйственной деятельности; участник был проинформирован через отчеты; сделки не оспаривались, повышение зарплаты было экономически обоснованным, увольнения — по собственному желанию сотрудников.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первый суд и апелляция отказали в иске.
— Основания: истцом не доказан состав деликтного правонарушения; нет признаков недобросовестности или неразумности действий директора; сделки не выходят за рамки обычной деятельности; участник знал о сделках и не возражал; требования признаны злоупотреблением правом.
🧭 Позиция кассации
— Суды первой и апелляционной инстанций нарушили нормы материального и процессуального права, не установив существенные обстоятельства.
— Самостоятельное увеличение зарплаты директором без одобрения участника подрывает фидуциарные обязательства и требует доказательств согласия — которое должно быть представлено самим директором.
— Отсутствие проверки контрагентов, выбор по завышенным ценам, отсутствие деловой переписки и признаки системного вывода активов требуют оценки с позиции разумности и добросовестности.
— Ссылка на отсутствие оспаривания сделок и наличие отчетов не достаточна для признания одобрения.
— Указывается на позицию ВС РФ (определения № 305-ЭС22-11727, № 303-ЭС24-7037, № 305-ЭС24-22998) и постановление № 62 ВАС: директор обязан объяснять свои действия, если есть признаки конфликта интересов.
— Не исследованы доводы о системном характере действий, наличии уголовного дела и решения районного суда.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #корпоративка #убытки #ст53
Постановление АС Московского округа от 18.09.2025 по делу А41-82880/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Технолинк» обратилось к бывшему генеральному директору — Киршановой Н.Н. — с иском о взыскании 84 398 715 руб. 65 коп. убытков. Общество указало на самовольное увеличение зарплаты директором, списание основных средств, расторжение договора аренды, заключение спорных сделок (в том числе с ООО «Ригель Девелопмент» на сумму 62 585 000 руб. и с ИП Макаровым А.А. на 2 932 181 руб. 50 коп.), необоснованное расширение штата и массовое увольнение сотрудников. Суд первой инстанции от 10 февраля 2025 г. и апелляция от 16 апреля 2025 г. отказали в иске.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Технолинк»): действия директора были недобросовестными и неразумными; она самостоятельно увеличила себе зарплату без одобрения участника, заключила заведомо убыточные сделки, не проверяя контрагентов, и системно выводила активы, что привело к невозможности деятельности общества.
— Ответчик (Киршанова Н.Н.): все действия совершались в интересах общества, в рамках обычной хозяйственной деятельности; участник был проинформирован через отчеты; сделки не оспаривались, повышение зарплаты было экономически обоснованным, увольнения — по собственному желанию сотрудников.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первый суд и апелляция отказали в иске.
— Основания: истцом не доказан состав деликтного правонарушения; нет признаков недобросовестности или неразумности действий директора; сделки не выходят за рамки обычной деятельности; участник знал о сделках и не возражал; требования признаны злоупотреблением правом.
🧭 Позиция кассации
— Суды первой и апелляционной инстанций нарушили нормы материального и процессуального права, не установив существенные обстоятельства.
— Самостоятельное увеличение зарплаты директором без одобрения участника подрывает фидуциарные обязательства и требует доказательств согласия — которое должно быть представлено самим директором.
— Отсутствие проверки контрагентов, выбор по завышенным ценам, отсутствие деловой переписки и признаки системного вывода активов требуют оценки с позиции разумности и добросовестности.
— Ссылка на отсутствие оспаривания сделок и наличие отчетов не достаточна для признания одобрения.
— Указывается на позицию ВС РФ (определения № 305-ЭС22-11727, № 303-ЭС24-7037, № 305-ЭС24-22998) и постановление № 62 ВАС: директор обязан объяснять свои действия, если есть признаки конфликта интересов.
— Не исследованы доводы о системном характере действий, наличии уголовного дела и решения районного суда.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #корпоративка #убытки #ст53
ОТКАЗ В ИСТРЕБОВАНИИ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРОСЬБЕ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО — ОШИБКА СУДА
Постановление АС Северо-Западного округа от 18.09.2025 по делу А56-13355/2020
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Финансовый управляющий Юрченко Б.В. обратился в арбитражный суд с заявлением к супруге должника — Терентьевой Анне Константиновне — об истребовании сведений и документов о её имуществе, включая банковские карты, транспортные средства, недвижимость, кредиторскую задолженность, а также доступ к земельным участкам и строениям в Ленинградской области. Суд первой инстанции частично удовлетворил заявление 28.12.2024. Апелляция от 24.04.2025 отменила часть требований, в том числе по передаче автомобиля Bentley и информации о доступе третьих лиц на объекты недвижимости. Финансовый управляющий обжаловал это решение в кассацию.
🗣 Позиции сторон
— Финансовый управляющий: требовал полной передачи документов и сведений, включая подлинники правоустанавливающих документов на недвижимость, информацию о принадлежности мотоцикла и снегохода, основаниях доступа третьих лиц на участки, а также передачи автомобиля Bentley. Утверждал, что ответчик скрывает активы и ранее сокрывала имущество.
— Терентьева А.К.: заявила, что предоставила все имеющиеся документы, включая копии договоров купли-продажи недвижимости, и не может самостоятельно розыскивать имущество без содействия управляющего (например, дубликата ПТС). Подчеркнула, что доход от имущества не получает.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (28.12.2024): частично удовлетворила заявление — обязала передать сведения об имуществе, банковских картах, документы на дом и земельные участки, автомобиль Bentley, а также обеспечить доступ к объектам и раскрыть основания доступа третьих лиц.
— Апелляция (24.04.2025): отменила часть определения — отказала в обязательстве передать автомобиль и документы на него, а также в предоставлении информации о доступе третьих лиц, сославшись на возможность самостоятельного получения данных управляющим.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд ошибся, отказав в истребовании автомобиля Bentley и информации о доступе третьих лиц. Несмотря на то что предположения о принадлежности мотоцикла и снегохода носят недоказанный характер, сведения о зарегистрированном на ответчице автомобиле и условиях пользования её имуществом третьими лицами она обязана иметь и предоставлять — эти данные необходимы для формирования конкурсной массы. Возможность самостоятельного запроса в регистрирующие органы не исключает обязанности лица раскрыть информацию, находящуюся в его распоряжении. Кассация указала, что добросовестное поведение требует раскрытия таких сведений.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции в части отказа по автомобилю Bentley и доступу третьих лиц, оставить в силе решение первой инстанции по этим требованиям, остальное — без изменений.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #банкротство_граждан #АУ
Постановление АС Северо-Западного округа от 18.09.2025 по делу А56-13355/2020
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Финансовый управляющий Юрченко Б.В. обратился в арбитражный суд с заявлением к супруге должника — Терентьевой Анне Константиновне — об истребовании сведений и документов о её имуществе, включая банковские карты, транспортные средства, недвижимость, кредиторскую задолженность, а также доступ к земельным участкам и строениям в Ленинградской области. Суд первой инстанции частично удовлетворил заявление 28.12.2024. Апелляция от 24.04.2025 отменила часть требований, в том числе по передаче автомобиля Bentley и информации о доступе третьих лиц на объекты недвижимости. Финансовый управляющий обжаловал это решение в кассацию.
🗣 Позиции сторон
— Финансовый управляющий: требовал полной передачи документов и сведений, включая подлинники правоустанавливающих документов на недвижимость, информацию о принадлежности мотоцикла и снегохода, основаниях доступа третьих лиц на участки, а также передачи автомобиля Bentley. Утверждал, что ответчик скрывает активы и ранее сокрывала имущество.
— Терентьева А.К.: заявила, что предоставила все имеющиеся документы, включая копии договоров купли-продажи недвижимости, и не может самостоятельно розыскивать имущество без содействия управляющего (например, дубликата ПТС). Подчеркнула, что доход от имущества не получает.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (28.12.2024): частично удовлетворила заявление — обязала передать сведения об имуществе, банковских картах, документы на дом и земельные участки, автомобиль Bentley, а также обеспечить доступ к объектам и раскрыть основания доступа третьих лиц.
— Апелляция (24.04.2025): отменила часть определения — отказала в обязательстве передать автомобиль и документы на него, а также в предоставлении информации о доступе третьих лиц, сославшись на возможность самостоятельного получения данных управляющим.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд ошибся, отказав в истребовании автомобиля Bentley и информации о доступе третьих лиц. Несмотря на то что предположения о принадлежности мотоцикла и снегохода носят недоказанный характер, сведения о зарегистрированном на ответчице автомобиле и условиях пользования её имуществом третьими лицами она обязана иметь и предоставлять — эти данные необходимы для формирования конкурсной массы. Возможность самостоятельного запроса в регистрирующие органы не исключает обязанности лица раскрыть информацию, находящуюся в его распоряжении. Кассация указала, что добросовестное поведение требует раскрытия таких сведений.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции в части отказа по автомобилю Bentley и доступу третьих лиц, оставить в силе решение первой инстанции по этим требованиям, остальное — без изменений.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #банкротство_граждан #АУ
НЕУЧАСТИЕ ОРГАНА ОПЕКИ В ОСПАРИВАНИИ СДЕЛКИ — НАРУШЕНИЕ ПРАВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Постановление АС Московского округа от 18.09.2025 по делу А41-73130/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Финансовый управляющий Шабатуры В.В. обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании недействительной сделки по договору купли-продажи от 02.02.2023, заключённому между Шабатурой В.В., Шкиндер С.В. и Слободяником Н.С. Предмет сделки — четыре земельных участка и два здания (жилой дом и хозблок) в Красногорском районе, общей стоимостью 52 028 141 руб. 21 коп. Требование включало возврат имущества в конкурсную массу и восстановление задолженности Слободяника перед должником в размере 14 000 000 руб. Суд первой инстанции от 03.04.2025 и апелляция от 26.06.2025 отказали в удовлетворении заявления.
🗣 Позиции сторон
— Финансовый управляющий: сделка является подозрительной, поскольку была совершена при неравноценном встречном исполнении — рыночная стоимость жилого дома занижена более чем на 50%; оценочный отчёт не соответствует федеральным стандартам; у должника уже была просроченная задолженность свыше 1 млрд руб.
— Ответчики (Шкиндер С.В. и Шабатура В.В.): возражали против жалобы, ссылались на законность сделки, её полную оплату и надлежащую регистрацию права собственности.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции и апелляционный суд отказали в признании сделки недействительной. Обоснование: отсутствуют доказательства неравноценного встречного исполнения. Суды учли факт оплаты по договору и регистрацию перехода права, но не оценили доводы о занижении стоимости и качестве оценки.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы процессуального и материального права. Не привлекли орган опеки и попечительства, хотя сделка затрагивает права двух несовершеннолетних детей, для которых жилое здание являлось единственным пригодным жильём. Без заключения органа опеки невозможно оценить последствия признания сделки недействительной для несовершеннолетних. Также не исследованы доводы о занижении цены и недостоверности оценочного отчёта. Кассационная инстанция указала, что эти обстоятельства требуют нового рассмотрения с участием органа опеки и всесторонней оценкой доказательств.
📌 Итог
Отменить определение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #банкротство_граждан #ОИП #подозрительные_сделки
Постановление АС Московского округа от 18.09.2025 по делу А41-73130/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Финансовый управляющий Шабатуры В.В. обратился в Арбитражный суд Московской области с заявлением о признании недействительной сделки по договору купли-продажи от 02.02.2023, заключённому между Шабатурой В.В., Шкиндер С.В. и Слободяником Н.С. Предмет сделки — четыре земельных участка и два здания (жилой дом и хозблок) в Красногорском районе, общей стоимостью 52 028 141 руб. 21 коп. Требование включало возврат имущества в конкурсную массу и восстановление задолженности Слободяника перед должником в размере 14 000 000 руб. Суд первой инстанции от 03.04.2025 и апелляция от 26.06.2025 отказали в удовлетворении заявления.
🗣 Позиции сторон
— Финансовый управляющий: сделка является подозрительной, поскольку была совершена при неравноценном встречном исполнении — рыночная стоимость жилого дома занижена более чем на 50%; оценочный отчёт не соответствует федеральным стандартам; у должника уже была просроченная задолженность свыше 1 млрд руб.
— Ответчики (Шкиндер С.В. и Шабатура В.В.): возражали против жалобы, ссылались на законность сделки, её полную оплату и надлежащую регистрацию права собственности.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции и апелляционный суд отказали в признании сделки недействительной. Обоснование: отсутствуют доказательства неравноценного встречного исполнения. Суды учли факт оплаты по договору и регистрацию перехода права, но не оценили доводы о занижении стоимости и качестве оценки.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы процессуального и материального права. Не привлекли орган опеки и попечительства, хотя сделка затрагивает права двух несовершеннолетних детей, для которых жилое здание являлось единственным пригодным жильём. Без заключения органа опеки невозможно оценить последствия признания сделки недействительной для несовершеннолетних. Также не исследованы доводы о занижении цены и недостоверности оценочного отчёта. Кассационная инстанция указала, что эти обстоятельства требуют нового рассмотрения с участием органа опеки и всесторонней оценкой доказательств.
📌 Итог
Отменить определение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #банкротство_граждан #ОИП #подозрительные_сделки
ВИНДИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ ОСТАЛИСЬ У ЗАКАЗЧИКА ПОСЛЕ ОДНОСТОРОННЕГО РАСТОРЖЕНИЯ ИМ КОНТРАКТА — ПРЕРЫВАЕТ ЛИ ДАВНОСТЬ ОСПАРИВАНИЕ РАСТОРЖЕНИЯ?
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 18.09.2025 по делу А53-26/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Агапенков Д.А. обратился к администрации Гуляй-Борисовского сельского поселения с иском об истребовании из чужого незаконного владения движимого имущества (объекты благоустройства) на сумму свыше 6,4 млн руб., установленные при выполнении муниципального контракта. Контракт от 17.03.2020 на сумму 14 895 879,55 руб. был расторгнут администрацией 01.12.2020 из-за нарушения графика работ. Иск подан 09.01.2025. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, указав на пропуск трехлетнего срока исковой давности.
🗣 Позиции сторон
— Истец: срок исковой давности не истёк, поскольку он ранее обратился в суд по делу № А53-16727/2021 (с 21.05.2021), где оспаривал одностороннее расторжение контракта и требовал оплаты работ. Течение срока давности было приостановлено до завершения этого процесса.
— Ответчик: истец знал о фактическом лишении доступа к имуществу с декабря 2020 года, следовательно, срок исковой давности начал течь с этой даты и был пропущен.
🏛 Решения нижестоящих судов
Решение Арбитражного суда Ростовской области от 19.03.2025 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2025 — отказали в удовлетворении иска. Мотив: истец обратился в суд 09.01.2025, что более чем через три года после возникновения права требования (декабрь 2020 – март 2021). Срок исковой давности признан пропущенным.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального права, не учтя положения статьи 204 ГК РФ и п. 14 постановления Пленума ВС № 43. Обращение истца в суд по делу № А53-16727/2021 (с 21.05.2021) приостановило течение срока исковой давности на весь период судебной защиты, включая апелляцию и кассацию. Поскольку это дело завершилось 06.10.2022, срок давности должен был начать течь с этой даты. Новый срок для обращения истца истёк только в октябре 2025 года, значит, иск от 09.01.2025 — в пределах срока. Суды не исследовали этот факт, что повлияло на выводы.
📌 Итог
Отменить решение и постановление, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа #виндикация #расторжение_договора #закупки
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 18.09.2025 по делу А53-26/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Агапенков Д.А. обратился к администрации Гуляй-Борисовского сельского поселения с иском об истребовании из чужого незаконного владения движимого имущества (объекты благоустройства) на сумму свыше 6,4 млн руб., установленные при выполнении муниципального контракта. Контракт от 17.03.2020 на сумму 14 895 879,55 руб. был расторгнут администрацией 01.12.2020 из-за нарушения графика работ. Иск подан 09.01.2025. Суды первой и апелляционной инстанций отказали в иске, указав на пропуск трехлетнего срока исковой давности.
🗣 Позиции сторон
— Истец: срок исковой давности не истёк, поскольку он ранее обратился в суд по делу № А53-16727/2021 (с 21.05.2021), где оспаривал одностороннее расторжение контракта и требовал оплаты работ. Течение срока давности было приостановлено до завершения этого процесса.
— Ответчик: истец знал о фактическом лишении доступа к имуществу с декабря 2020 года, следовательно, срок исковой давности начал течь с этой даты и был пропущен.
🏛 Решения нижестоящих судов
Решение Арбитражного суда Ростовской области от 19.03.2025 и постановление Пятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 20.05.2025 — отказали в удовлетворении иска. Мотив: истец обратился в суд 09.01.2025, что более чем через три года после возникновения права требования (декабрь 2020 – март 2021). Срок исковой давности признан пропущенным.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального права, не учтя положения статьи 204 ГК РФ и п. 14 постановления Пленума ВС № 43. Обращение истца в суд по делу № А53-16727/2021 (с 21.05.2021) приостановило течение срока исковой давности на весь период судебной защиты, включая апелляцию и кассацию. Поскольку это дело завершилось 06.10.2022, срок давности должен был начать течь с этой даты. Новый срок для обращения истца истёк только в октябре 2025 года, значит, иск от 09.01.2025 — в пределах срока. Суды не исследовали этот факт, что повлияло на выводы.
📌 Итог
Отменить решение и постановление, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ростовской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа #виндикация #расторжение_договора #закупки
У БЫВШЕЙ СУПРУГИ ЕСТЬ ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО НА ВЫКУП ДОЛИ В ИМУЩЕСТВЕ
Постановление АС Северо-Западного округа от 18.09.2025 по делу А56-90423/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Финансовый управляющий Михайлов К.Г. в деле о банкротстве Озолина Владимира Юрьевича обратился в суд с требованием признать недействительными две сделки купли-продажи автомобиля Volkswagen Tiguan: от 08.06.2022 (Озолин В.Ю. → Миклашевич А.В.) и от 25.05.2023 (Миклашевич А.В. → Озолина Вера Николаевна). Автомобиль был приобретён в браке, который расторгнут 28.12.2022. Производство по делу о банкротстве возбуждено 28.09.2023, процедура реализации имущества введена 04.06.2024. Финансовый управляющий просил обязать Озолину В.Н. вернуть автомобиль в конкурсную массу.
Определением от 18.02.2025 в удовлетворении заявления отказано. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2025 это определение отменено, заявление финансового управляющего удовлетворено. Озолина В.Н. обжаловала постановление в кассацию.
🗣 Позиции сторон
Озолина В.Н. (заявитель):
— Сделки совершены добросовестно, без цели причинить вред кредиторам.
— Представлены доказательства наличия средств для оплаты автомобиля.
— Внесена на депозит суда сумма 1 000 000 руб. — сопоставима с её долей в стоимости авто; это должно учитываться как частичное исполнение обязательств.
Финансовый управляющий (ответчик):
— Оспариваемые сделки — единая притворная цепочка, направленная на вывод имущества из конкурсной массы.
— Отсутствуют доказательства реальной передачи денег по сделкам.
— Цель — скрыть имущество должника перед банкротством, что подпадает под статью 61.2 Закона о банкротстве.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (определение от 18.02.2025): отказала в удовлетворении заявления, не усмотрев признаков недействительности сделок.
— Апелляция (постановление от 02.06.2025): отменила определение, признала сделки единой притворной сделкой, направленной на причинение вреда кредиторам, и обязала Озолину В.Н. вернуть автомобиль в конкурсную массу.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации согласился с выводом о наличии оснований для признания сделок недействительными по статье 61.2 Закона о банкротстве. Однако указал, что апелляция нарушила нормы пункта 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве и правовую позицию Конституционного Суда РФ от 16.05.2023 № 23-П: не учтено право бывшей супруги на преимущественный выкуп доли в общем имуществе до торгов.
Поскольку Озолина В.Н. внесла на депозит 1 000 000 руб. — сумму, сопоставимую с её долей (рыночная стоимость авто — 1 752 058 руб.), — суд первой инстанции должен был рассмотреть возможность применения последствий недействительности с учётом этого обстоятельства. Прямое истребование автомобиля без учёта права на выкуп является ошибкой.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции в части обязанности вернуть автомобиль и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию для проверки возможности выкупа доли Озолиной В.Н.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #банкротство_граждан #подозрительные_сделки #общее_имущество #общая_собственность
Постановление АС Северо-Западного округа от 18.09.2025 по делу А56-90423/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Финансовый управляющий Михайлов К.Г. в деле о банкротстве Озолина Владимира Юрьевича обратился в суд с требованием признать недействительными две сделки купли-продажи автомобиля Volkswagen Tiguan: от 08.06.2022 (Озолин В.Ю. → Миклашевич А.В.) и от 25.05.2023 (Миклашевич А.В. → Озолина Вера Николаевна). Автомобиль был приобретён в браке, который расторгнут 28.12.2022. Производство по делу о банкротстве возбуждено 28.09.2023, процедура реализации имущества введена 04.06.2024. Финансовый управляющий просил обязать Озолину В.Н. вернуть автомобиль в конкурсную массу.
Определением от 18.02.2025 в удовлетворении заявления отказано. Постановлением Тринадцатого арбитражного апелляционного суда от 02.06.2025 это определение отменено, заявление финансового управляющего удовлетворено. Озолина В.Н. обжаловала постановление в кассацию.
🗣 Позиции сторон
Озолина В.Н. (заявитель):
— Сделки совершены добросовестно, без цели причинить вред кредиторам.
— Представлены доказательства наличия средств для оплаты автомобиля.
— Внесена на депозит суда сумма 1 000 000 руб. — сопоставима с её долей в стоимости авто; это должно учитываться как частичное исполнение обязательств.
Финансовый управляющий (ответчик):
— Оспариваемые сделки — единая притворная цепочка, направленная на вывод имущества из конкурсной массы.
— Отсутствуют доказательства реальной передачи денег по сделкам.
— Цель — скрыть имущество должника перед банкротством, что подпадает под статью 61.2 Закона о банкротстве.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (определение от 18.02.2025): отказала в удовлетворении заявления, не усмотрев признаков недействительности сделок.
— Апелляция (постановление от 02.06.2025): отменила определение, признала сделки единой притворной сделкой, направленной на причинение вреда кредиторам, и обязала Озолину В.Н. вернуть автомобиль в конкурсную массу.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации согласился с выводом о наличии оснований для признания сделок недействительными по статье 61.2 Закона о банкротстве. Однако указал, что апелляция нарушила нормы пункта 7 статьи 213.26 Закона о банкротстве и правовую позицию Конституционного Суда РФ от 16.05.2023 № 23-П: не учтено право бывшей супруги на преимущественный выкуп доли в общем имуществе до торгов.
Поскольку Озолина В.Н. внесла на депозит 1 000 000 руб. — сумму, сопоставимую с её долей (рыночная стоимость авто — 1 752 058 руб.), — суд первой инстанции должен был рассмотреть возможность применения последствий недействительности с учётом этого обстоятельства. Прямое истребование автомобиля без учёта права на выкуп является ошибкой.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции в части обязанности вернуть автомобиль и направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию для проверки возможности выкупа доли Озолиной В.Н.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #банкротство_граждан #подозрительные_сделки #общее_имущество #общая_собственность
ГОСЗАКУПКА ПРОВЕДЕНА С НАРУШЕНИЕМ. КОНТРАКТ ИСПОЛНЕН. НО ПРОКУРОР ТРЕБУЕТ ОДНОСТОРОННЮЮ РЕСТИТУЦИЮ
Постановление АС Волго-Вятского округа от 18.09.2025 по делу А79-5145/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Прокуратура Чувашской Республики обратилась в суд с иском к администрации города Новочебоксарска и АО «Доркомсервис» о признании недействительным муниципального контракта от 28.11.2022 № 36 на благоустройство общественного пространства и взыскании с АО «Доркомсервис» 11 558 028 рублей 40 копеек. Контракт был заключён после проведения конкурса, победителем которого стало АО «Доркомсервис». Работы выполнены и оплачены. Суд первой инстанции признал контракт ничтожным, но отказал в односторонней реституции. Апелляция отменила это решение и взыскала сумму с поставщика. АО «Доркомсервис» обжаловало в кассацию.
🗣 Позиции сторон
— Истец (прокуратура): контракт ничтожен из-за нарушения законодательства о закупках, ограничения конкуренции и предварительного начала работ; необходимо применить одностороннюю реституцию.
— Ответчик (АО «Доркомсервис»): работы выполнены в полном объеме за соразмерную плату, результат используется общественно, заказчик — инициатор сделки и знал о нарушениях; необоснованно перекладывать финансовую ответственность на подрядчика.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: контракт признан ничтожным, но отказано в взыскании суммы с АО «Доркомсервис» — предоставления соразмерны, оснований для односторонней реституции нет.
— Апелляция: отменила отказ, взыскала 11 558 028 руб. 40 коп. с АО «Доркомсервис» как последствие недействительности, сославшись на недобросовестность поведения и публичные интересы.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящий суд ошибся, применив одностороннюю реституцию. По правилам, она возможна только если поставщик действовал заведомо недобросовестно, а заказчик не знал и не должен был знать о нарушениях. В данном случае заказчик сам инициировал сделку, допустил очевидные нарушения закупочной процедуры, которые мог установить при обычной осмотрительности. АО «Доркомсервис» не скрывало фактов, не предоставляло ложных сведений. Применение односторонней реституции в таких условиях противоречит позиции Конституционного Суда РФ и практике Верховного Суда. Должна применяться двусторонняя реституция по ст. 167 ГК РФ, но поскольку возврат результата работ невозможен, требование о возврате денег необоснованно.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции, оставить в силе решение первой инстанции, взыскать с прокуратуры в пользу АО «Доркомсервис» 50 000 рублей госпошлины и направить дело на исполнение первоначального решения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа #недействительность_сделок #реституция #закупки #44ФЗ
Постановление АС Волго-Вятского округа от 18.09.2025 по делу А79-5145/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Прокуратура Чувашской Республики обратилась в суд с иском к администрации города Новочебоксарска и АО «Доркомсервис» о признании недействительным муниципального контракта от 28.11.2022 № 36 на благоустройство общественного пространства и взыскании с АО «Доркомсервис» 11 558 028 рублей 40 копеек. Контракт был заключён после проведения конкурса, победителем которого стало АО «Доркомсервис». Работы выполнены и оплачены. Суд первой инстанции признал контракт ничтожным, но отказал в односторонней реституции. Апелляция отменила это решение и взыскала сумму с поставщика. АО «Доркомсервис» обжаловало в кассацию.
🗣 Позиции сторон
— Истец (прокуратура): контракт ничтожен из-за нарушения законодательства о закупках, ограничения конкуренции и предварительного начала работ; необходимо применить одностороннюю реституцию.
— Ответчик (АО «Доркомсервис»): работы выполнены в полном объеме за соразмерную плату, результат используется общественно, заказчик — инициатор сделки и знал о нарушениях; необоснованно перекладывать финансовую ответственность на подрядчика.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: контракт признан ничтожным, но отказано в взыскании суммы с АО «Доркомсервис» — предоставления соразмерны, оснований для односторонней реституции нет.
— Апелляция: отменила отказ, взыскала 11 558 028 руб. 40 коп. с АО «Доркомсервис» как последствие недействительности, сославшись на недобросовестность поведения и публичные интересы.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящий суд ошибся, применив одностороннюю реституцию. По правилам, она возможна только если поставщик действовал заведомо недобросовестно, а заказчик не знал и не должен был знать о нарушениях. В данном случае заказчик сам инициировал сделку, допустил очевидные нарушения закупочной процедуры, которые мог установить при обычной осмотрительности. АО «Доркомсервис» не скрывало фактов, не предоставляло ложных сведений. Применение односторонней реституции в таких условиях противоречит позиции Конституционного Суда РФ и практике Верховного Суда. Должна применяться двусторонняя реституция по ст. 167 ГК РФ, но поскольку возврат результата работ невозможен, требование о возврате денег необоснованно.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции, оставить в силе решение первой инстанции, взыскать с прокуратуры в пользу АО «Доркомсервис» 50 000 рублей госпошлины и направить дело на исполнение первоначального решения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа #недействительность_сделок #реституция #закупки #44ФЗ
👍1
НЕПРАВИЛЬНЫЙ РАСЧЕТ НЕУСТОЙКИ ПО ДОГОВОРУ ЭКСПЕДИЦИИ
Постановление АС Северо-Западного округа от 18.09.2025 по делу А56-36548/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Авто Гласс Транзит» обратилось к ООО «ГСП-2» с иском о взыскании задолженности по трем договорам транспортной экспедиции от 17.03.2020, 01.06.2021 и 01.06.2021 на общую сумму 5 199 439 руб. 54 коп., а также неустойки — свыше 7 млн руб. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, апелляция изменила размер взыскиваемой неустойки, применив годичный срок исковой давности. Стороны обжаловали решение в кассацию.
🗣 Позиции сторон
Истец («Авто Гласс Транзит»): указал на ошибку в расчете неустойки — апелляционный суд использовал единую базу начисления, игнорируя изменение суммы долга во времени; требовал пересчета с учетом фактической задолженности по периодам.
Ответчик («ГСП-2»): настаивал на применении пункта 2 статьи 314 ГК РФ, утверждая, что срок оплаты должен исчисляться с момента предъявления актов оказанных услуг, и просил изменить расчет неустойки в свою пользу.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции взыскал 5 199 439 руб. 54 коп. долга и 3 829 126 руб. 98 коп. неустойки, учтя мораторий по Постановлению № 497. Апелляция снизила сумму неустойки до 2 034 789 руб. 18 коп., применив годичный срок исковой давности по статье 13 Закона № 87-ФЗ, и установила единый размер базы для начисления пени — 5 164 439 руб. 54 коп.
🧭 Позиция кассации
Арбитражный суд Северо-Западного округа признал ошибку в расчете неустойки: апелляционный суд неправомерно использовал фиксированную сумму долга как базу начисления, тогда как задолженность менялась во времени. Также указанное ограничение размера неустойки «не более чем 5 164 439 руб. 54 коп.» противоречит пункту 2 статьи 10 Закона № 87-ФЗ, где лимит устанавливается по вознаграждению и расходам, а не по общей сумме долга. При новом рассмотрении необходимо учитывать динамику задолженности и правильно применять нормы закона.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда в части взыскания неустойки и распределения судебных расходов, направить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, остальную часть оставить без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #неустойка #экспедиция #исковая_давность
Постановление АС Северо-Западного округа от 18.09.2025 по делу А56-36548/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Авто Гласс Транзит» обратилось к ООО «ГСП-2» с иском о взыскании задолженности по трем договорам транспортной экспедиции от 17.03.2020, 01.06.2021 и 01.06.2021 на общую сумму 5 199 439 руб. 54 коп., а также неустойки — свыше 7 млн руб. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, апелляция изменила размер взыскиваемой неустойки, применив годичный срок исковой давности. Стороны обжаловали решение в кассацию.
🗣 Позиции сторон
Истец («Авто Гласс Транзит»): указал на ошибку в расчете неустойки — апелляционный суд использовал единую базу начисления, игнорируя изменение суммы долга во времени; требовал пересчета с учетом фактической задолженности по периодам.
Ответчик («ГСП-2»): настаивал на применении пункта 2 статьи 314 ГК РФ, утверждая, что срок оплаты должен исчисляться с момента предъявления актов оказанных услуг, и просил изменить расчет неустойки в свою пользу.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции взыскал 5 199 439 руб. 54 коп. долга и 3 829 126 руб. 98 коп. неустойки, учтя мораторий по Постановлению № 497. Апелляция снизила сумму неустойки до 2 034 789 руб. 18 коп., применив годичный срок исковой давности по статье 13 Закона № 87-ФЗ, и установила единый размер базы для начисления пени — 5 164 439 руб. 54 коп.
🧭 Позиция кассации
Арбитражный суд Северо-Западного округа признал ошибку в расчете неустойки: апелляционный суд неправомерно использовал фиксированную сумму долга как базу начисления, тогда как задолженность менялась во времени. Также указанное ограничение размера неустойки «не более чем 5 164 439 руб. 54 коп.» противоречит пункту 2 статьи 10 Закона № 87-ФЗ, где лимит устанавливается по вознаграждению и расходам, а не по общей сумме долга. При новом рассмотрении необходимо учитывать динамику задолженности и правильно применять нормы закона.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда в части взыскания неустойки и распределения судебных расходов, направить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию, остальную часть оставить без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #неустойка #экспедиция #исковая_давность
ЖАЛОБА НЕ ДОСТАВЛЕНА В СУД ПО ВИНЕ ПОЧТЫ — ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ СРОКА?
Постановление АС Центрального округа от 18.09.2025 по делу А83-7566/2019
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Ремер В.И., Ремер Г.Р., Георгиу Е.Г. и Файзуллин Т.М. — кредиторы гражданина Зубкова В.Ф. — обратились с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда Республики Крым от 19.12.2024, которым завершена процедура банкротства и освобождён от долгов. Жалоба была подана в суд первой инстанции по почте 16.05.2025, после истечения месячного срока обжалования (окончание — 20.01.2025). Апелляционный суд вернул жалобу по п. 3 ч. 1 ст. 264 АПК РФ, отказав в восстановлении срока.
🗣 Позиции сторон
— Истцы (кассаторы): срок пропущен не по их вине — жалоба была направлена 18.01.2025, но из-за ошибки работника почты (не доставлено суду) возвращена отправителю 11.03.2025; переписка с Почтой России необходима для подтверждения уважительности причины; просили восстановить срок и принять жалобу к рассмотрению.
— Ответчик (апелляционный суд): причины пропуска срока неуважительные — с 11.03.2025 кредиторам было известно о непоступлении жалобы, но они не направили её повторно немедленно; длительная переписка с Почтой не является уважительной причиной.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Республики Крым: определением от 19.12.2024 завершил процедуру банкротства Зубкова В.Ф. и освободил его от обязательств.
— Двадцать первый арбитражный апелляционный суд: определением от 16.06.2025 вернул апелляционную жалобу Ремера Г.Р. и Ремер В.И., отказав в восстановлении срока; вопрос по жалобе Георгиу Е.Г. и Файзуллина Т.М. не рассматривался.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд не учёл, что первоначальная жалоба была направлена 18.01.2025 — в пределах срока, — но не дошла до суда из-за ошибки работника почты (подтверждено ответом АО «Почта России»). Причины пропуска срока являются уважительными, поскольку зависели от действий третьего лица. Суд также не проверил, были ли вина заявителей при отправке. Кроме того, апелляционная жалоба подана несколькими лицами одним документом, но суд вернул её только двум заявителям, проигнорировав остальных — это нарушение процессуальных гарантий. Применительно к правовой позиции Конституционного Суда РФ от 18.07.2006 № 308-О, любые причины, реально мешавшие совершению действия, должны считаться уважительными.
📌 Итог
Отменить определение апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение вопроса о принятии апелляционной жалобы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа #процесс #процессуальные_сроки
Постановление АС Центрального округа от 18.09.2025 по делу А83-7566/2019
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Ремер В.И., Ремер Г.Р., Георгиу Е.Г. и Файзуллин Т.М. — кредиторы гражданина Зубкова В.Ф. — обратились с апелляционной жалобой на определение Арбитражного суда Республики Крым от 19.12.2024, которым завершена процедура банкротства и освобождён от долгов. Жалоба была подана в суд первой инстанции по почте 16.05.2025, после истечения месячного срока обжалования (окончание — 20.01.2025). Апелляционный суд вернул жалобу по п. 3 ч. 1 ст. 264 АПК РФ, отказав в восстановлении срока.
🗣 Позиции сторон
— Истцы (кассаторы): срок пропущен не по их вине — жалоба была направлена 18.01.2025, но из-за ошибки работника почты (не доставлено суду) возвращена отправителю 11.03.2025; переписка с Почтой России необходима для подтверждения уважительности причины; просили восстановить срок и принять жалобу к рассмотрению.
— Ответчик (апелляционный суд): причины пропуска срока неуважительные — с 11.03.2025 кредиторам было известно о непоступлении жалобы, но они не направили её повторно немедленно; длительная переписка с Почтой не является уважительной причиной.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Республики Крым: определением от 19.12.2024 завершил процедуру банкротства Зубкова В.Ф. и освободил его от обязательств.
— Двадцать первый арбитражный апелляционный суд: определением от 16.06.2025 вернул апелляционную жалобу Ремера Г.Р. и Ремер В.И., отказав в восстановлении срока; вопрос по жалобе Георгиу Е.Г. и Файзуллина Т.М. не рассматривался.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд не учёл, что первоначальная жалоба была направлена 18.01.2025 — в пределах срока, — но не дошла до суда из-за ошибки работника почты (подтверждено ответом АО «Почта России»). Причины пропуска срока являются уважительными, поскольку зависели от действий третьего лица. Суд также не проверил, были ли вина заявителей при отправке. Кроме того, апелляционная жалоба подана несколькими лицами одним документом, но суд вернул её только двум заявителям, проигнорировав остальных — это нарушение процессуальных гарантий. Применительно к правовой позиции Конституционного Суда РФ от 18.07.2006 № 308-О, любые причины, реально мешавшие совершению действия, должны считаться уважительными.
📌 Итог
Отменить определение апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение вопроса о принятии апелляционной жалобы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа #процесс #процессуальные_сроки
НЕДОСТАТКИ ПРИ УСТРОЙСТВЕ ЗАЛИВНОГО ПОЛА — КАКОЙ СРОК ДАВНОСТИ: ОБЩИЙ ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ?
Постановление АС Уральского округа от 18.09.2025 по делу А60-64534/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество СМП «ГорРемСтрой» обратилось к ООО «УралПол» с иском о взыскании 1 462 176 руб. 53 коп. убытков на основании договора подряда от 13.08.2020 № 6673 на устройство полимерного наливного пола в комплексе зданий Академии тенниса в Екатеринбурге. По результатам осмотра 25.08.2023 выявлены дефекты, подтвержденные заключением специалиста. Претензия от 26.10.2023 оставлена без ответа. Суд первой инстанции отказал в иске 04.03.2025, апелляция оставила решение без изменения 21.05.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (СМП «ГорРемСтрой»): работы носят капитальный характер, поэтому применяется общий трехлетний срок исковой давности по ст. 196 ГК РФ; срок не пропущен, так как заявление о недостатках сделано в пределах гарантийного срока; имело место прерывание срока.
— Ответчик («УралПол»): работы не являются капитальными, применяется сокращенный срок исковой давности по п. 1 ст. 725 ГК РФ; истцом срок пропущен, требования подлежат отказу.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции и апелляция отказали в иске, установив, что работы по устройству наливных полов не носят капитального характера. Применили специальный срок исковой давности по п. 1 ст. 725 ГК РФ и признали его пропуск. Учтены выводы судебной экспертизы о наличии недостатков стоимостью устранения 1 462 176 руб. 53 коп.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды ошиблись, применив сокращенный срок исковой давности без установления факта капитальности работ. По п. 1 ст. 725 ГК РФ к работам капитального характера на зданиях и сооружениях применяется общий трехлетний срок. Суды не исследовали, относится ли устройство наливных полов к капитальным работам, что имеет значение для применения нормы. Кассационный суд указывает на необходимость установить этот факт при новом рассмотрении, ссылаясь на позицию Президиума ВАС РФ от 05.11.2013 № 7381/13 и Обзор ВС РФ от 06.07.2016.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа #подряд #недостатки_работ #исковая_давность
Постановление АС Уральского округа от 18.09.2025 по делу А60-64534/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество СМП «ГорРемСтрой» обратилось к ООО «УралПол» с иском о взыскании 1 462 176 руб. 53 коп. убытков на основании договора подряда от 13.08.2020 № 6673 на устройство полимерного наливного пола в комплексе зданий Академии тенниса в Екатеринбурге. По результатам осмотра 25.08.2023 выявлены дефекты, подтвержденные заключением специалиста. Претензия от 26.10.2023 оставлена без ответа. Суд первой инстанции отказал в иске 04.03.2025, апелляция оставила решение без изменения 21.05.2025.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (СМП «ГорРемСтрой»): работы носят капитальный характер, поэтому применяется общий трехлетний срок исковой давности по ст. 196 ГК РФ; срок не пропущен, так как заявление о недостатках сделано в пределах гарантийного срока; имело место прерывание срока.
— Ответчик («УралПол»): работы не являются капитальными, применяется сокращенный срок исковой давности по п. 1 ст. 725 ГК РФ; истцом срок пропущен, требования подлежат отказу.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции и апелляция отказали в иске, установив, что работы по устройству наливных полов не носят капитального характера. Применили специальный срок исковой давности по п. 1 ст. 725 ГК РФ и признали его пропуск. Учтены выводы судебной экспертизы о наличии недостатков стоимостью устранения 1 462 176 руб. 53 коп.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды ошиблись, применив сокращенный срок исковой давности без установления факта капитальности работ. По п. 1 ст. 725 ГК РФ к работам капитального характера на зданиях и сооружениях применяется общий трехлетний срок. Суды не исследовали, относится ли устройство наливных полов к капитальным работам, что имеет значение для применения нормы. Кассационный суд указывает на необходимость установить этот факт при новом рассмотрении, ссылаясь на позицию Президиума ВАС РФ от 05.11.2013 № 7381/13 и Обзор ВС РФ от 06.07.2016.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа #подряд #недостатки_работ #исковая_давность
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ: НЕЛЬЗЯ СЧИТАТЬ ОТВЕТЧИКА ИЗВЕЩЁННЫМ БЕЗ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ ПОЛУЧЕНИЯ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ
Постановление АС Московского округа от 18.09.2025 по делу А40-93153/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Гидротех» обратилось к индивидуальному предпринимателю Коробову Владимиру Григорьевичу с иском о расторжении договора № ПГ 05/09/23 от 05.09.2023, взыскании неосновательного обогащения (459 082 руб.), неустойки (123 303,84 руб.), убытков (196 578 руб.) и судебных расходов (25 000 руб.). Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск 09.10.2024. Ответчик 04.06.2025 подал апелляционную жалобу, заявив ходатайство о восстановлении пропущенного срока. Апелляционный суд отказал в восстановлении срока и возвратил жалобу.
🗣 Позиции сторон
— Истец («Гидротех»): не представлены — письменный отзыв в кассацию не поступил, представитель не явился.
— Ответчик (Коробов В.Г.): срок на подачу апелляционной жалобы пропущен по уважительной причине — он не был надлежащим образом извещён о принятии решения судом первой инстанции; корреспонденция не была получена, уведомления через портал госуслуг не поступали.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (Арбитражный суд Москвы, 09.10.2024): частично удовлетворил иск — взыскал неосновательное обогащение, неустойку, госпошлину и расходы на представителя.
— Апелляция (Девятый арбитражный апелляционный суд, 20.06.2025): отказал в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы, мотивируя это тем, что ответчик был надлежаще извещён, а доказательств уважительности пропуска срока не представлено. Жалоба возвращена.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд сделал вывод о надлежащем извещении без полного исследования доказательств. Не учтено, что почтовая корреспонденция возвращена как невостребованная, причём без отметки об извещении. Также не рассмотрена выписка из личного кабинета на портале госуслуг, подтверждающая отсутствие уведомлений о доставке. При наличии противоречий в данных о доставке, вывод об извещении является незаконным. Суд кассации указал, что для отказа в восстановлении срока необходимо установить, что лицо имело реальную возможность получить корреспонденцию, чего сделано не было.
📌 Итог
Отменить определение апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #процесс #извещения
Постановление АС Московского округа от 18.09.2025 по делу А40-93153/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Гидротех» обратилось к индивидуальному предпринимателю Коробову Владимиру Григорьевичу с иском о расторжении договора № ПГ 05/09/23 от 05.09.2023, взыскании неосновательного обогащения (459 082 руб.), неустойки (123 303,84 руб.), убытков (196 578 руб.) и судебных расходов (25 000 руб.). Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск 09.10.2024. Ответчик 04.06.2025 подал апелляционную жалобу, заявив ходатайство о восстановлении пропущенного срока. Апелляционный суд отказал в восстановлении срока и возвратил жалобу.
🗣 Позиции сторон
— Истец («Гидротех»): не представлены — письменный отзыв в кассацию не поступил, представитель не явился.
— Ответчик (Коробов В.Г.): срок на подачу апелляционной жалобы пропущен по уважительной причине — он не был надлежащим образом извещён о принятии решения судом первой инстанции; корреспонденция не была получена, уведомления через портал госуслуг не поступали.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (Арбитражный суд Москвы, 09.10.2024): частично удовлетворил иск — взыскал неосновательное обогащение, неустойку, госпошлину и расходы на представителя.
— Апелляция (Девятый арбитражный апелляционный суд, 20.06.2025): отказал в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы, мотивируя это тем, что ответчик был надлежаще извещён, а доказательств уважительности пропуска срока не представлено. Жалоба возвращена.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд сделал вывод о надлежащем извещении без полного исследования доказательств. Не учтено, что почтовая корреспонденция возвращена как невостребованная, причём без отметки об извещении. Также не рассмотрена выписка из личного кабинета на портале госуслуг, подтверждающая отсутствие уведомлений о доставке. При наличии противоречий в данных о доставке, вывод об извещении является незаконным. Суд кассации указал, что для отказа в восстановлении срока необходимо установить, что лицо имело реальную возможность получить корреспонденцию, чего сделано не было.
📌 Итог
Отменить определение апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение в Девятый арбитражный апелляционный суд.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #процесс #извещения
🔥1
СУДЕБНЫЕ АКТЫ ОТМЕНЕНЫ ИЗ-ЗА НАРУШЕНИЯ ПРАВА НА ЗАЩИТУ
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.09.2025 по делу А46-14676/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» обратилось в арбитражный суд к ООО «Промышленные технологии» о взыскании 4 250 000 руб. по договору займа. Суд первой инстанции удовлетворил иск. Апелляционный суд оставил решение без изменения. Сумма задолженности возникла по расписке от 15 марта 2023 года, срок возврата — 30 сентября 2023 года. Дело прошло рассмотрение в двух инстанциях.
🗣 Позиции сторон
Истец (ООО «Энергосервис»): указал, что ответчик не вернул заём в установленный срок, имеется письменная расписка, подтверждающая обязательство. Требование обосновано статьями 807 и 810 ГК РФ.
Ответчик (ООО «Промышленные технологии»): заявлял, что расписка была подписана под давлением, фактически деньги не получал, а если и получил — то в меньшем размере. Также ссылался на отсутствие надлежащего уведомления о времени и месте судебного заседания.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, исходя из наличия расписки и подтверждения её подлинности. Апелляционный суд согласился с выводами, отметив, что ответчик не представил доказательств своей позиции и не оспорил расписку в установленном порядке.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили право ответчика на защиту: материалы дела свидетельствуют, что повестки о времени и месте судебных заседаний были направлены по адресу, не совпадающему с юридическим адресом ответчика, указанному в ЕГРЮЛ, и ответчик фактически не был извещён. Это привело к невозможности реализовать право на участие в деле, представление доказательств и возражений. Суд кассации указал, что при таких обстоятельствах продолжение рассмотрения дела в отсутствие стороны недопустимо, независимо от содержания доводов.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляции, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа #заем #извещения #процесс
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.09.2025 по делу А46-14676/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» обратилось в арбитражный суд к ООО «Промышленные технологии» о взыскании 4 250 000 руб. по договору займа. Суд первой инстанции удовлетворил иск. Апелляционный суд оставил решение без изменения. Сумма задолженности возникла по расписке от 15 марта 2023 года, срок возврата — 30 сентября 2023 года. Дело прошло рассмотрение в двух инстанциях.
🗣 Позиции сторон
Истец (ООО «Энергосервис»): указал, что ответчик не вернул заём в установленный срок, имеется письменная расписка, подтверждающая обязательство. Требование обосновано статьями 807 и 810 ГК РФ.
Ответчик (ООО «Промышленные технологии»): заявлял, что расписка была подписана под давлением, фактически деньги не получал, а если и получил — то в меньшем размере. Также ссылался на отсутствие надлежащего уведомления о времени и месте судебного заседания.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, исходя из наличия расписки и подтверждения её подлинности. Апелляционный суд согласился с выводами, отметив, что ответчик не представил доказательств своей позиции и не оспорил расписку в установленном порядке.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили право ответчика на защиту: материалы дела свидетельствуют, что повестки о времени и месте судебных заседаний были направлены по адресу, не совпадающему с юридическим адресом ответчика, указанному в ЕГРЮЛ, и ответчик фактически не был извещён. Это привело к невозможности реализовать право на участие в деле, представление доказательств и возражений. Суд кассации указал, что при таких обстоятельствах продолжение рассмотрения дела в отсутствие стороны недопустимо, независимо от содержания доводов.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляции, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа #заем #извещения #процесс
ПРОСРОЧКА ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ — УЧИТЫВАТЬ ЛИ НЕУСТОЙКУ КРЕДИТОРА ПРИ ВЗЫСКАНИИ ИМ ДОЛГА?
Постановление АС Поволжского округа от 19.09.2025 по делу А65-7945/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Ива Сервис» обратилось в суд к ООО «ИнвестКапиталГрупп» с иском о взыскании 48,7 млн руб. долга, 77,8 млн руб. убытков (упущенной выгоды), 2,2 млн руб. неустойки и 3 млн руб. процентов за пользование чужими средствами по договору оказания услуг по подготовке нефти через мобильную установку на КП-3 Уренгойского месторождения от 04.04.2023. Ответчик подал встречный иск о взыскании 63,7 млн руб. неустойки и 57,9 млн руб. убытков, связанных с досрочным расторжением договора. Суд первой инстанции частично удовлетворил первоначальный иск и отказал во встречном. Апелляция изменила решение в части отказа в упущенной выгоде, остальное оставила без изменения.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Ива Сервис»): мобилизация, подготовка оборудования и услуги по подготовке нефти выполнены в полном объеме; задолженность по оплате — 48,7 млн руб.; ответчик нарушил сроки оплаты, поэтому подлежат взысканию неустойка и проценты.
— Ответчик (ООО «ИнвестКапиталГрупп»): истец нарушил сроки мобилизации и подготовки оборудования, что повлекло необходимость расторжения договора; требует взыскать неустойку за просрочку этих этапов и компенсацию убытков, понесённых при привлечении третьих лиц.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Республики Татарстан (от 03.03.2025): удовлетворил иск частично — взыскал долг, упущенную выгоду и неустойку за просрочку оплаты, но отказал в процентах по ст. 395 ГК РФ из-за наличия договорной неустойки; во встречном иске отказал полностью, поскольку не установлено нарушение со стороны истца и отсутствует причинная связь между действиями истца и убытками ответчика.
— Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (от 16.06.2025): изменил решение — отказал в упущенной выгоде, ссылаясь на условие договора об исключении ответственности за упущенную выгоду; в остальном оставил без изменения.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправомерно отказали в удовлетворении встречного иска о взыскании неустойки, поскольку проигнорировали положения Приложения №1 (Техническое задание), где конкретные сроки мобилизации, подготовки и пуско-наладочных работ прямо указаны как часть графика оказания услуг. Суды ошибочно сочли эти этапы лишь вспомогательными и лишенными потребительской ценности, несмотря на то, что они включены в предмет договора и имеют существенную стоимость по Приложению №3. Также не исследовано расхождение между датой заключения договора и более ранними сроками в техзадании. Дело требует нового рассмотрения с оценкой всех приложений и разъяснением, являются ли указанные сроки обязательными.
📌 Итог
Отменить решение и постановление в части отказа во встречном иске о неустойке и распределения судебных расходов, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа #взыскание_долга #неустойка #услуги #убытки
Постановление АС Поволжского округа от 19.09.2025 по делу А65-7945/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Ива Сервис» обратилось в суд к ООО «ИнвестКапиталГрупп» с иском о взыскании 48,7 млн руб. долга, 77,8 млн руб. убытков (упущенной выгоды), 2,2 млн руб. неустойки и 3 млн руб. процентов за пользование чужими средствами по договору оказания услуг по подготовке нефти через мобильную установку на КП-3 Уренгойского месторождения от 04.04.2023. Ответчик подал встречный иск о взыскании 63,7 млн руб. неустойки и 57,9 млн руб. убытков, связанных с досрочным расторжением договора. Суд первой инстанции частично удовлетворил первоначальный иск и отказал во встречном. Апелляция изменила решение в части отказа в упущенной выгоде, остальное оставила без изменения.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Ива Сервис»): мобилизация, подготовка оборудования и услуги по подготовке нефти выполнены в полном объеме; задолженность по оплате — 48,7 млн руб.; ответчик нарушил сроки оплаты, поэтому подлежат взысканию неустойка и проценты.
— Ответчик (ООО «ИнвестКапиталГрупп»): истец нарушил сроки мобилизации и подготовки оборудования, что повлекло необходимость расторжения договора; требует взыскать неустойку за просрочку этих этапов и компенсацию убытков, понесённых при привлечении третьих лиц.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд Республики Татарстан (от 03.03.2025): удовлетворил иск частично — взыскал долг, упущенную выгоду и неустойку за просрочку оплаты, но отказал в процентах по ст. 395 ГК РФ из-за наличия договорной неустойки; во встречном иске отказал полностью, поскольку не установлено нарушение со стороны истца и отсутствует причинная связь между действиями истца и убытками ответчика.
— Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд (от 16.06.2025): изменил решение — отказал в упущенной выгоде, ссылаясь на условие договора об исключении ответственности за упущенную выгоду; в остальном оставил без изменения.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды неправомерно отказали в удовлетворении встречного иска о взыскании неустойки, поскольку проигнорировали положения Приложения №1 (Техническое задание), где конкретные сроки мобилизации, подготовки и пуско-наладочных работ прямо указаны как часть графика оказания услуг. Суды ошибочно сочли эти этапы лишь вспомогательными и лишенными потребительской ценности, несмотря на то, что они включены в предмет договора и имеют существенную стоимость по Приложению №3. Также не исследовано расхождение между датой заключения договора и более ранними сроками в техзадании. Дело требует нового рассмотрения с оценкой всех приложений и разъяснением, являются ли указанные сроки обязательными.
📌 Итог
Отменить решение и постановление в части отказа во встречном иске о неустойке и распределения судебных расходов, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа #взыскание_долга #неустойка #услуги #убытки
НЕУСТОЙКА ЗА ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ: ЕСТЬ ЛИ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ВЗЫСКАНИЯ БЕЗ ПРОЕКТА ОСВОЕНИЯ ЛЕСОВ?
Постановление АС Центрального округа от 19.09.2025 по делу А23-5876/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области обратилось к ООО «Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат "Союз-Центр"» с иском о взыскании неустойки в размере 2 042 258 руб. 39 коп. за невыполнение лесовосстановительных мероприятий в 2021–2022 годах. Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, апелляция снизила сумму до 1 021 129 руб. 20 коп. Обе стороны обжаловали решение в кассации.
🗣 Позиции сторон
— Истец (министерство): неустойка обоснована условиями договора аренды; ответчик систематически не выполнял обязательства по уходу за лесами; соразмерность неустойки предполагается, доказательств её несоразмерности не представлено.
— Ответчик (ООО "Союз-Центр"): проект освоения лесов на 2021 год не был утверждён; мероприятия, за невыполнение которых начислена неустойка, требуют проекта освоения лесов, без которого их проведение незаконно; отсутствие адресного участка и расхождение объёмов работ делают применение приложения № 5 к договору невозможным.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: удовлетворил иск полностью, взыскал 2 042 258 руб. 39 коп., исходя из условий договора и факта невыполнения мероприятий.
— Апелляция: снизила сумму взыскания до 1 021 129 руб. 20 коп., но сохранила основание для ответственности, не учтя отсутствие утверждённого проекта освоения лесов на 2021 год.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды ошиблись, применив положение договора о неустойке за невыполнение работ, установленных проектом освоения лесов, при отсутствии такого проекта на 2021 год. Поскольку уход за молодняками (осветление, прочистка) является формой рубки, его проведение без проекта освоения лесов незаконно. Условия для привлечения к договорной ответственности по подпункту "р" пункта 17 договора не соблюдены. Также не учтено, что арендатор неоднократно направлял проекты, которые были отклонены, и не получил согласования участков от лесничества. Дело требует нового рассмотрения с установлением наличия проекта освоения лесов, сроков и объёмов работ, а также корректности расчёта неустойки.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа #госконтроль #аренда #госрегулируемые_договоры
Постановление АС Центрального округа от 19.09.2025 по делу А23-5876/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Министерство природных ресурсов и экологии Калужской области обратилось к ООО «Калужский многопрофильный деревоперерабатывающий комбинат "Союз-Центр"» с иском о взыскании неустойки в размере 2 042 258 руб. 39 коп. за невыполнение лесовосстановительных мероприятий в 2021–2022 годах. Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, апелляция снизила сумму до 1 021 129 руб. 20 коп. Обе стороны обжаловали решение в кассации.
🗣 Позиции сторон
— Истец (министерство): неустойка обоснована условиями договора аренды; ответчик систематически не выполнял обязательства по уходу за лесами; соразмерность неустойки предполагается, доказательств её несоразмерности не представлено.
— Ответчик (ООО "Союз-Центр"): проект освоения лесов на 2021 год не был утверждён; мероприятия, за невыполнение которых начислена неустойка, требуют проекта освоения лесов, без которого их проведение незаконно; отсутствие адресного участка и расхождение объёмов работ делают применение приложения № 5 к договору невозможным.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: удовлетворил иск полностью, взыскал 2 042 258 руб. 39 коп., исходя из условий договора и факта невыполнения мероприятий.
— Апелляция: снизила сумму взыскания до 1 021 129 руб. 20 коп., но сохранила основание для ответственности, не учтя отсутствие утверждённого проекта освоения лесов на 2021 год.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды ошиблись, применив положение договора о неустойке за невыполнение работ, установленных проектом освоения лесов, при отсутствии такого проекта на 2021 год. Поскольку уход за молодняками (осветление, прочистка) является формой рубки, его проведение без проекта освоения лесов незаконно. Условия для привлечения к договорной ответственности по подпункту "р" пункта 17 договора не соблюдены. Также не учтено, что арендатор неоднократно направлял проекты, которые были отклонены, и не получил согласования участков от лесничества. Дело требует нового рассмотрения с установлением наличия проекта освоения лесов, сроков и объёмов работ, а также корректности расчёта неустойки.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляции полностью и направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Калужской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Центрального_округа #госконтроль #аренда #госрегулируемые_договоры
НЕУСТРАНИМЫЕ НЕДОСТАТКИ В РАБОТАХ — КАК ОПРЕДЕЛЯТЬ СУЩЕСТВЕННОСТЬ?
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.09.2025 по делу А75-13421/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Харламов С.А. обратился к ИП Михайлюку П.Ю. с иском о взыскании 126 225 руб. 58 коп., включая 106 340 руб. долга и 19 885 руб. 58 коп. неустойки, за выполненные по договору подряда работы по благоустройству. Договор от 17.12.2023 предусматривал стоимость работ 126 540 руб., срок — до 24.12.2023. Ответчик оплатил 101 640 руб., но отказался от актов из-за использования кабеля ПВС вместо ВВГнг и отсутствия сертификатов на гирлянды. Суд первой инстанции отказал в иске, апелляция частично удовлетворила требования — взыскала 110 869 руб.
🗣 Позиции сторон
Истец (Харламов С.А.): утверждал, что работы выполнены качественно, использованы аналогичные материалы, недостатки незначительны; просил отменить постановление и прекратить производство.
Ответчик (Михайлюк П.Ю.): указывал на существенные недостатки — использование некачественного кабеля (45 пог. м ПВС вместо ВВГнг) и неисправных гирлянд, не соответствующих техрегламенту; считал, что это делает результат работ непригодным для использования.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (решение от 13.02.2025): отказал в иске, посчитав, что работы выполнены с недостатками, подрядчик не устранил их.
— Апелляция (постановление от 20.06.2025): отменила решение, частично удовлетворила иск — взыскала 110 869 руб., учтя стоимость замены 5 пог. м кабеля, но не признала недостатки существенными.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды не исследовали вопрос о существенности недостатков: использование кабеля ПВС и неисправных гирлянд могло исключать возможность использования результата работ по назначению (п. 6 ст. 753 ГК РФ). При этом суды не проверили метраж подлежащего замене кабеля (45 против 5 пог. м), не предложили совместный осмотр, проигнорировали доводы о неисправности гирлянд и отсутствии сертификатов. Выводы сделаны без анализа всех доказательств, что нарушает ст. 168, 170, 271 АПК РФ. Указывается на разъяснения ВС РФ: устранимость не означает несущественность (Обзор № 4 (2016), определение № 305-ЭС17-9184).
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции для полного выяснения обстоятельств.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа #подряд #недостатки_работ #неустойка
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 19.09.2025 по делу А75-13421/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Харламов С.А. обратился к ИП Михайлюку П.Ю. с иском о взыскании 126 225 руб. 58 коп., включая 106 340 руб. долга и 19 885 руб. 58 коп. неустойки, за выполненные по договору подряда работы по благоустройству. Договор от 17.12.2023 предусматривал стоимость работ 126 540 руб., срок — до 24.12.2023. Ответчик оплатил 101 640 руб., но отказался от актов из-за использования кабеля ПВС вместо ВВГнг и отсутствия сертификатов на гирлянды. Суд первой инстанции отказал в иске, апелляция частично удовлетворила требования — взыскала 110 869 руб.
🗣 Позиции сторон
Истец (Харламов С.А.): утверждал, что работы выполнены качественно, использованы аналогичные материалы, недостатки незначительны; просил отменить постановление и прекратить производство.
Ответчик (Михайлюк П.Ю.): указывал на существенные недостатки — использование некачественного кабеля (45 пог. м ПВС вместо ВВГнг) и неисправных гирлянд, не соответствующих техрегламенту; считал, что это делает результат работ непригодным для использования.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция (решение от 13.02.2025): отказал в иске, посчитав, что работы выполнены с недостатками, подрядчик не устранил их.
— Апелляция (постановление от 20.06.2025): отменила решение, частично удовлетворила иск — взыскала 110 869 руб., учтя стоимость замены 5 пог. м кабеля, но не признала недостатки существенными.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил, что нижестоящие суды не исследовали вопрос о существенности недостатков: использование кабеля ПВС и неисправных гирлянд могло исключать возможность использования результата работ по назначению (п. 6 ст. 753 ГК РФ). При этом суды не проверили метраж подлежащего замене кабеля (45 против 5 пог. м), не предложили совместный осмотр, проигнорировали доводы о неисправности гирлянд и отсутствии сертификатов. Выводы сделаны без анализа всех доказательств, что нарушает ст. 168, 170, 271 АПК РФ. Указывается на разъяснения ВС РФ: устранимость не означает несущественность (Обзор № 4 (2016), определение № 305-ЭС17-9184).
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции для полного выяснения обстоятельств.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа #подряд #недостатки_работ #неустойка
НЕНАДЛЕЖАЩЕЕ ИЗВЕЩЕНИЕ: ЧТО НЕ СДЕЛАЛ ПОЧТАЛЬОН?
Постановление АС Поволжского округа от 19.09.2025 по делу А57-18010/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Техноотходы» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском к Ащеулову А.Н. о взыскании убытков на сумму 11 149 683,64 руб. Решением суда первой инстанции от 22.01.2025 требования удовлетворены. Ащеулов А.Н., не зная о деле, пропустил срок подачи апелляционной жалобы. Он подал жалобу 22.07.2025 с ходатайством о восстановлении срока, которое апелляционный суд отклонил. Кассационная жалоба направлена на отмену этого определения.
🗣 Позиции сторон
— Истец (заявитель): ответчик был надлежащим образом извещён — судебные акты направлялись по адресу регистрации, почтовые отправления имели статус «неудачная попытка вручения», публикация решения была вовремя.
— Ответчик: не получал ни извещений, ни корреспонденцию; не знал о деле до июня 2025 года; суд первой инстанции не обеспечил реальное извещение, что нарушило право на защиту.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: удовлетворил иск ООО «Техноотходы» на сумму 11 149 683,64 руб.
— Апелляционный суд: отказал в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы, указав, что Ащеулов А.Н. был надлежаще извещён, а риск неполучения корреспонденции лежит на нём.
🧭 Позиция кассации
Суд апелляционной инстанции ошибся, признав извещение надлежащим без достаточных доказательств. По правилам №382 и внутреннему порядку Почты России (№230-п), при невозможности вручения регистрируемого письма почтальон обязан оставить извещение в ящике. В деле нет доказательств, что такие извещения были выписаны или опущены. Отсутствие отметок о вручении и подтверждений уведомления делает вывод об извещении преждевременным. Это нарушает статью 121–123 АПК РФ и противоречит позиции ВС РФ (дела № 305-ЭС21-28572(6), № 304-ЭС23-27229, № 305-ЭС24-12024). Нарушение права на участие в деле является безусловным основанием для отмены акта по ч. 2 п. 4 ст. 288 АПК РФ.
📌 Итог
Отменить определение апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение вопроса о принятии апелляционной жалобы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа #процесс #извещения
Постановление АС Поволжского округа от 19.09.2025 по делу А57-18010/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Техноотходы» обратилось в Арбитражный суд Саратовской области с иском к Ащеулову А.Н. о взыскании убытков на сумму 11 149 683,64 руб. Решением суда первой инстанции от 22.01.2025 требования удовлетворены. Ащеулов А.Н., не зная о деле, пропустил срок подачи апелляционной жалобы. Он подал жалобу 22.07.2025 с ходатайством о восстановлении срока, которое апелляционный суд отклонил. Кассационная жалоба направлена на отмену этого определения.
🗣 Позиции сторон
— Истец (заявитель): ответчик был надлежащим образом извещён — судебные акты направлялись по адресу регистрации, почтовые отправления имели статус «неудачная попытка вручения», публикация решения была вовремя.
— Ответчик: не получал ни извещений, ни корреспонденцию; не знал о деле до июня 2025 года; суд первой инстанции не обеспечил реальное извещение, что нарушило право на защиту.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: удовлетворил иск ООО «Техноотходы» на сумму 11 149 683,64 руб.
— Апелляционный суд: отказал в восстановлении срока на подачу апелляционной жалобы, указав, что Ащеулов А.Н. был надлежаще извещён, а риск неполучения корреспонденции лежит на нём.
🧭 Позиция кассации
Суд апелляционной инстанции ошибся, признав извещение надлежащим без достаточных доказательств. По правилам №382 и внутреннему порядку Почты России (№230-п), при невозможности вручения регистрируемого письма почтальон обязан оставить извещение в ящике. В деле нет доказательств, что такие извещения были выписаны или опущены. Отсутствие отметок о вручении и подтверждений уведомления делает вывод об извещении преждевременным. Это нарушает статью 121–123 АПК РФ и противоречит позиции ВС РФ (дела № 305-ЭС21-28572(6), № 304-ЭС23-27229, № 305-ЭС24-12024). Нарушение права на участие в деле является безусловным основанием для отмены акта по ч. 2 п. 4 ст. 288 АПК РФ.
📌 Итог
Отменить определение апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение вопроса о принятии апелляционной жалобы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа #процесс #извещения