ОШИБКА В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГОСПОШЛИНЫ ПО АПЕЛЛЯЦИИ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.10.2025 по делу А32-40119/2020
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Конкурсный управляющий ООО «Наш Проект» и кредитор — ООО «Инжиниринг» — обратились в суд с требованием признать недействительной цепочку сделок по отчуждению лизингового автомобиля Land Rover Range Rover Sport 2015 года выпуска, совершенных между ВТБ Лизинг (лизингодатель), должником и Рудаковым К.В., а также взыскать с Рудакова рыночную стоимость авто — 3 188 983 рубля 5 копеек. Сделки датированы 07.03.2019. Дело о банкротстве ООО «Наш Проект» возбуждено 24.09.2020, конкурсное производство открыто 26.11.2021. Заявления объединены определением от 16.03.2023.
🗣 Позиции сторон
— Истцы (конкурсный управляющий и ООО «Инжиниринг»): сделки являются подозрительными по п. 2 ст. 61.2 ФЗ-127, совершены с целью причинения вреда кредиторам, цена отчуждения многократно занижена, ответчик — заинтересованное лицо, осведомленное о неплатежеспособности должника.
— Ответчик (Рудаков К.В.): не был собственником авто, не мог распоряжаться имуществом должника; вывод об уплате 100% лизинговых платежей ошибочен; он действовал добросовестно; суды неправильно распределили госпошлину по апелляционной жалобе.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции (определение от 27.03.2025) признал сделки недействительными, взыскал с Рудакова 3 188 983 рубля 5 копеек в пользу должника, 6 тыс. руб. на экспертизу и 9 тыс. руб. госпошлины в бюджет.
Апелляция (постановление от 11.07.2025) изменила решение: признала недействительной уступку права на выкуп авто, взыскала ту же сумму в конкурсную массу, но отказалась от требований к ВТБ Лизингу. Также взыскала с Рудакова 30 тыс. руб. госпошлины за апелляцию — по 15 тыс. руб. в пользу каждого заявителя (ООО «Наш Проект» и ООО «Инжиниринг»).
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд согласился с выводами нижестоящих судов о недействительности уступки права на выкуп как подозрительной сделки по п. 2 ст. 61.2 ФЗ-127, поскольку она совершена в период подозрительности, при неплатежеспособности должника, по символической цене (1 016,95 руб.), а ответчик — заинтересованное лицо. Однако установлено нарушение ст. 110 АПК: госпошлина за апелляцию не может быть взыскана с проигравшей стороны, если апелляционный суд удовлетворил жалобу ответчика (ВТБ Лизинг). Поскольку результат рассмотрения апелляции — отказ в иске к ВТБ Лизингу, расходы должны быть взысканы с истцов в пользу ВТБ Лизинг.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции в части распределения госпошлины и взыскать по 15 тыс. рублей с каждого истца в пользу ВТБ Лизинг, остальное оставить без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа #банкротство #процесс #судебные_расходы #госпошлина
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.10.2025 по делу А32-40119/2020
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Конкурсный управляющий ООО «Наш Проект» и кредитор — ООО «Инжиниринг» — обратились в суд с требованием признать недействительной цепочку сделок по отчуждению лизингового автомобиля Land Rover Range Rover Sport 2015 года выпуска, совершенных между ВТБ Лизинг (лизингодатель), должником и Рудаковым К.В., а также взыскать с Рудакова рыночную стоимость авто — 3 188 983 рубля 5 копеек. Сделки датированы 07.03.2019. Дело о банкротстве ООО «Наш Проект» возбуждено 24.09.2020, конкурсное производство открыто 26.11.2021. Заявления объединены определением от 16.03.2023.
🗣 Позиции сторон
— Истцы (конкурсный управляющий и ООО «Инжиниринг»): сделки являются подозрительными по п. 2 ст. 61.2 ФЗ-127, совершены с целью причинения вреда кредиторам, цена отчуждения многократно занижена, ответчик — заинтересованное лицо, осведомленное о неплатежеспособности должника.
— Ответчик (Рудаков К.В.): не был собственником авто, не мог распоряжаться имуществом должника; вывод об уплате 100% лизинговых платежей ошибочен; он действовал добросовестно; суды неправильно распределили госпошлину по апелляционной жалобе.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции (определение от 27.03.2025) признал сделки недействительными, взыскал с Рудакова 3 188 983 рубля 5 копеек в пользу должника, 6 тыс. руб. на экспертизу и 9 тыс. руб. госпошлины в бюджет.
Апелляция (постановление от 11.07.2025) изменила решение: признала недействительной уступку права на выкуп авто, взыскала ту же сумму в конкурсную массу, но отказалась от требований к ВТБ Лизингу. Также взыскала с Рудакова 30 тыс. руб. госпошлины за апелляцию — по 15 тыс. руб. в пользу каждого заявителя (ООО «Наш Проект» и ООО «Инжиниринг»).
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд согласился с выводами нижестоящих судов о недействительности уступки права на выкуп как подозрительной сделки по п. 2 ст. 61.2 ФЗ-127, поскольку она совершена в период подозрительности, при неплатежеспособности должника, по символической цене (1 016,95 руб.), а ответчик — заинтересованное лицо. Однако установлено нарушение ст. 110 АПК: госпошлина за апелляцию не может быть взыскана с проигравшей стороны, если апелляционный суд удовлетворил жалобу ответчика (ВТБ Лизинг). Поскольку результат рассмотрения апелляции — отказ в иске к ВТБ Лизингу, расходы должны быть взысканы с истцов в пользу ВТБ Лизинг.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции в части распределения госпошлины и взыскать по 15 тыс. рублей с каждого истца в пользу ВТБ Лизинг, остальное оставить без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа #банкротство #процесс #судебные_расходы #госпошлина
НЕУСТОЙКА ЧЕРЕЗ СТАТЬЮ 395 ГК — НЕ ЗА ЛЮБУЮ ПРОСРОЧКУ
Постановление АС Московского округа от 02.10.2025 по делу А40-245970/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Автономная некоммерческая организация «Агентство по технологическому развитию» обратилась к ООО «Научное предприятие „Технологии прогресса“» с иском о взыскании неустойки в размере 1 416 979 рублей 28 копеек. Основанием стало нарушение срока передачи конструкторской документации по договору о предоставлении гранта от 30.09.2022 № 70-2022-000761. По условиям договора, документация должна была быть передана до 05.04.2023, но фактически была сдана 27.12.2023. Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, апелляция оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
Истец: неисполнение срока передачи работ является основанием для начисления неустойки по статье 395 ГК РФ; ссылался на положения договора, статей 330, 332, 395 ГК РФ и постановлений Пленумов ВАС и Верховного Суда.
Ответчик: обязательство не было денежным, просрочка не связана с удержанием денег, поэтому статья 395 ГК РФ неприменима; проценты начислены ошибочно, так как не было требования о возврате гранта.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции (от 18.04.2025) и апелляционный суд (от 24.06.2025) удовлетворили иск полностью. Суды исходили из того, что ответчик нарушил срок передачи конструкторской документации, что дало основание для начисления процентов по статье 395 ГК РФ и другим нормам. Учитывались положения договора и постановление Правительства РФ № 208 от 18.02.2022.
🧭 Позиция кассации
Суды неправильно применили статью 395 ГК РФ, которая распространяется только на денежные обязательства. Поскольку спор касался просрочки передачи результата работ, а не уплаты или возврата денег, применение этой нормы недопустимо. Кассационный суд сослался на абзац 2 пункта 37 постановления Пленума Верховного Суда № 7 от 24.03.2016. Ошибка в применении материального права повлияла на исход дела, однако все факты установлены, поэтому новое рассмотрение не требуется.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью и отказать в удовлетворении иска, поскольку требование не касается денежного обязательства.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #неустойка #ст395 #ответственность
Постановление АС Московского округа от 02.10.2025 по делу А40-245970/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Автономная некоммерческая организация «Агентство по технологическому развитию» обратилась к ООО «Научное предприятие „Технологии прогресса“» с иском о взыскании неустойки в размере 1 416 979 рублей 28 копеек. Основанием стало нарушение срока передачи конструкторской документации по договору о предоставлении гранта от 30.09.2022 № 70-2022-000761. По условиям договора, документация должна была быть передана до 05.04.2023, но фактически была сдана 27.12.2023. Суд первой инстанции удовлетворил иск полностью, апелляция оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
Истец: неисполнение срока передачи работ является основанием для начисления неустойки по статье 395 ГК РФ; ссылался на положения договора, статей 330, 332, 395 ГК РФ и постановлений Пленумов ВАС и Верховного Суда.
Ответчик: обязательство не было денежным, просрочка не связана с удержанием денег, поэтому статья 395 ГК РФ неприменима; проценты начислены ошибочно, так как не было требования о возврате гранта.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции (от 18.04.2025) и апелляционный суд (от 24.06.2025) удовлетворили иск полностью. Суды исходили из того, что ответчик нарушил срок передачи конструкторской документации, что дало основание для начисления процентов по статье 395 ГК РФ и другим нормам. Учитывались положения договора и постановление Правительства РФ № 208 от 18.02.2022.
🧭 Позиция кассации
Суды неправильно применили статью 395 ГК РФ, которая распространяется только на денежные обязательства. Поскольку спор касался просрочки передачи результата работ, а не уплаты или возврата денег, применение этой нормы недопустимо. Кассационный суд сослался на абзац 2 пункта 37 постановления Пленума Верховного Суда № 7 от 24.03.2016. Ошибка в применении материального права повлияла на исход дела, однако все факты установлены, поэтому новое рассмотрение не требуется.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью и отказать в удовлетворении иска, поскольку требование не касается денежного обязательства.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #неустойка #ст395 #ответственность
ТОЖДЕСТВЕННОСТЬ СПОРОВ: ПОВТОРНЫЙ ИСК — ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДЕЛА
Постановление АС Волго-Вятского округа от 03.10.2025 по делу А39-8459/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Виком» обратилось в арбитражный суд к администрации городского поселения Рузаевка с иском о взыскании 3 809 330 рублей неосновательного обогащения. Сумма была перечислена администрацией по договору займа от 11.07.2022 между ООО «Виком» и Иншаковым С.А., при этом деньги направлялись на возмещение ущерба по уголовному делу. Впоследствии, 31.07.2024, Иншаков передал ООО «Виком» право требования этой суммы. Иск был удовлетворён в первой инстанции, апелляция — оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
Истец (ООО «Виком»): считает, что Администрация получила деньги сверх установленного судом размера ущерба, что образует неосновательное обогащение; ссылается на переход права требования по соглашению от 31.07.2024.
Ответчик (Администрация): указывает, что ранее уже рассматривался тождественный спор по тем же основаниям — между Иншаковым С.А. и Администрацией, где суд отказал в взыскании той же суммы; повторное рассмотрение нарушает принцип правовой определённости.
🏛 Решения нижестоящих судов
Арбитражный суд Республики Мордовия — удовлетворил иск.
Первый арбитражный апелляционный суд — отменил решение и удовлетворил иск, сославшись на статью 1102 ГК РФ и изменив правовую квалификацию отношений. При этом привлёк Иншакова С.А. в качестве третьего лица.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что спор между ООО «Виком» и Администрацией тождественен ранее рассмотренному делу № 2-1257/2023 между Иншаковым С.А. и Администрацией: те же стороны (с учётом правопреемства), тот же предмет (взыскание 3 809 330 руб. как неосновательного обогащения) и те же основания (излишнее добровольное возмещение ущерба). Переход права требования не меняет сути спора. Следовательно, производство подлежит прекращению по пункту 2 части 1 статьи 150 АПК РФ.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции и прекратить производство по делу из-за тождественности спора ранее рассмотренному.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа #процесс #тождество_исков
Постановление АС Волго-Вятского округа от 03.10.2025 по делу А39-8459/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Виком» обратилось в арбитражный суд к администрации городского поселения Рузаевка с иском о взыскании 3 809 330 рублей неосновательного обогащения. Сумма была перечислена администрацией по договору займа от 11.07.2022 между ООО «Виком» и Иншаковым С.А., при этом деньги направлялись на возмещение ущерба по уголовному делу. Впоследствии, 31.07.2024, Иншаков передал ООО «Виком» право требования этой суммы. Иск был удовлетворён в первой инстанции, апелляция — оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
Истец (ООО «Виком»): считает, что Администрация получила деньги сверх установленного судом размера ущерба, что образует неосновательное обогащение; ссылается на переход права требования по соглашению от 31.07.2024.
Ответчик (Администрация): указывает, что ранее уже рассматривался тождественный спор по тем же основаниям — между Иншаковым С.А. и Администрацией, где суд отказал в взыскании той же суммы; повторное рассмотрение нарушает принцип правовой определённости.
🏛 Решения нижестоящих судов
Арбитражный суд Республики Мордовия — удовлетворил иск.
Первый арбитражный апелляционный суд — отменил решение и удовлетворил иск, сославшись на статью 1102 ГК РФ и изменив правовую квалификацию отношений. При этом привлёк Иншакова С.А. в качестве третьего лица.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что спор между ООО «Виком» и Администрацией тождественен ранее рассмотренному делу № 2-1257/2023 между Иншаковым С.А. и Администрацией: те же стороны (с учётом правопреемства), тот же предмет (взыскание 3 809 330 руб. как неосновательного обогащения) и те же основания (излишнее добровольное возмещение ущерба). Переход права требования не меняет сути спора. Следовательно, производство подлежит прекращению по пункту 2 части 1 статьи 150 АПК РФ.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции и прекратить производство по делу из-за тождественности спора ранее рассмотренному.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа #процесс #тождество_исков
ОТКАЗ В УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ УЧАСТКА — НЕЛЬЗЯ ОТКАЗЫВАТЬ БЕЗ ДОСТОВЕРНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НАРУШЕНИЯ ЗОНИРОВАНИЯ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.10.2025 по делу А15-7780/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Автокооператив «Огонек» обратился в суд к администрации городского округа «город Махачкала» с требованием признать незаконным отказ в утверждении схемы расположения земельного участка площадью 0,12 га и обязать утвердить её. Участок необходим для оформления прав на землю под капитальными гаражами, построенными в 1986–1988 годах. Муниципальный орган отказал, сославшись на то, что участок пересекает две территориальные зоны — Ж2 и Ж3. Суд первой инстанции частично удовлетворил требования, но апелляция отменила это решение и отказала кооперативу полностью.
🗣 Позиции сторон
— Истец (автокооператив «Огонек»): отказ незаконен, поскольку гаражи возведены законно до принятия современных Правил землепользования и застройки; действует упрощённый порядок оформления по «гаражной амнистии»; мотив отказа — формальный и противоречит принципу недопустимости обратной силы закона.
— Ответчик (администрация): схема не может быть утверждена, так как участок пересекает границы двух территориальных зон, что нарушает императивные требования статей 11.9 и 11.10 Земельного кодекса; действия органа соответствуют нормам земельного законодательства.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: признал отказ незаконным, обязал управление повторно рассмотреть заявление. Учёл, что гаражи построены до введения Правил землепользования, и применение зонирования Ж2/Ж3 необоснованно.
— Апелляционный суд: отменил решение первой инстанции, отказал в удовлетворении требований. Признал отказ законным, поскольку схема якобы нарушает требования зонирования.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд сделал вывод о пересечении участком зон Ж2 и Ж3 без достоверных доказательств: в деле отсутствует чёткий фрагмент карты градостроительного зонирования, подтверждающий это. Более того, в предыдущем отказе от 02.05.2023 указаны иные зоны — С2 и ИП2, что свидетельствует о противоречиях. Кассация указала, что выводы апелляции не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, а исследование таких спорных обстоятельств невозможно в кассационной инстанции.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа #ЗУ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 02.10.2025 по делу А15-7780/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Автокооператив «Огонек» обратился в суд к администрации городского округа «город Махачкала» с требованием признать незаконным отказ в утверждении схемы расположения земельного участка площадью 0,12 га и обязать утвердить её. Участок необходим для оформления прав на землю под капитальными гаражами, построенными в 1986–1988 годах. Муниципальный орган отказал, сославшись на то, что участок пересекает две территориальные зоны — Ж2 и Ж3. Суд первой инстанции частично удовлетворил требования, но апелляция отменила это решение и отказала кооперативу полностью.
🗣 Позиции сторон
— Истец (автокооператив «Огонек»): отказ незаконен, поскольку гаражи возведены законно до принятия современных Правил землепользования и застройки; действует упрощённый порядок оформления по «гаражной амнистии»; мотив отказа — формальный и противоречит принципу недопустимости обратной силы закона.
— Ответчик (администрация): схема не может быть утверждена, так как участок пересекает границы двух территориальных зон, что нарушает императивные требования статей 11.9 и 11.10 Земельного кодекса; действия органа соответствуют нормам земельного законодательства.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: признал отказ незаконным, обязал управление повторно рассмотреть заявление. Учёл, что гаражи построены до введения Правил землепользования, и применение зонирования Ж2/Ж3 необоснованно.
— Апелляционный суд: отменил решение первой инстанции, отказал в удовлетворении требований. Признал отказ законным, поскольку схема якобы нарушает требования зонирования.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд сделал вывод о пересечении участком зон Ж2 и Ж3 без достоверных доказательств: в деле отсутствует чёткий фрагмент карты градостроительного зонирования, подтверждающий это. Более того, в предыдущем отказе от 02.05.2023 указаны иные зоны — С2 и ИП2, что свидетельствует о противоречиях. Кассация указала, что выводы апелляции не соответствуют фактическим обстоятельствам и имеющимся доказательствам, а исследование таких спорных обстоятельств невозможно в кассационной инстанции.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа #ЗУ
НИЧТОЖНОСТЬ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА: НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ ДОВОДЫ О МНИМОСТИ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 03.10.2025 по делу А63-566/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Архипов В.И. обратился к индивидуальному предпринимателю Римиханову Т.Т. и администрации Красногвардейского муниципального округа с требованием признать ничтожным договор аренды от 17.02.2011 № 3 на земельный участок площадью 3 898 кв. м (кадастровый номер 26:01:010803:7), зарегистрированный в ЕГРН 23.09.2021, а также обязать Росреестр исключить обременение и вернуть участок администрации. Иск основан на нарушении порядка предоставления земель сельхозназначения и мнимости сделки. Дело ранее направлялось на новое рассмотрение судом округа в декабре 2023 года из-за ошибки в применении срока исковой давности.
🗣 Позиции сторон
— Архипов В.И.: договор от 17.02.2011 № 3 — мнимая сделка, так как фактически исполнялся другой договор от 13.11.2006 № 17; государственная регистрация произведена спустя 10 лет; арендные платежи по новому договору начали вноситься только после регистрации. Также оспаривается полномочие администрации села заключать сделку и соблюдение порядка предоставления земли без торгов.
— Римиханов Т.Т. и администрация: договор 2011 года является пролонгацией действующего договора 2006 года; участок используется по назначению; дополнительное соглашение от 30.03.2018 подтверждает продолжение арендных отношений; основания для признания сделки мнимой отсутствуют.
🏛 Решения нижестоящих судов
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 29.01.2025 и постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2025 в удовлетворении иска отказано. Суды признали договор 2011 года законной пролонгацией договора 2006 года, указали на надлежащее использование участка и отсутствие доказательств мнимости. Также отмечено, что у истца не доказан законный интерес в оспаривании сделки.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил существенные нарушения процессуального права: нижестоящие суды проигнорировали доводы истца о мнимости сделки по статье 170 ГК РФ, не оценили факт одновременного существования двух договоров аренды на один участок, не проверили, расторгался ли договор 2006 года. При этом дополнительное соглашение от 30.03.2018 было заключено уже после введения обязательных торгов за землю, но суд не установил основания для льготного предоставления. Также не учтено, что восстановление прав истца возможно именно через признание сделки недействительной. Применение преюдиции по делу № А63-16243/2012 было избирательным — суды не учли, что там же признавалась ничтожность договора 2006 года.
📌 Итог
Отменить решение и постановление, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа #недействительность_сделок #аренда #мнимость #ЗУ #недвижимость
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 03.10.2025 по делу А63-566/2022
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Архипов В.И. обратился к индивидуальному предпринимателю Римиханову Т.Т. и администрации Красногвардейского муниципального округа с требованием признать ничтожным договор аренды от 17.02.2011 № 3 на земельный участок площадью 3 898 кв. м (кадастровый номер 26:01:010803:7), зарегистрированный в ЕГРН 23.09.2021, а также обязать Росреестр исключить обременение и вернуть участок администрации. Иск основан на нарушении порядка предоставления земель сельхозназначения и мнимости сделки. Дело ранее направлялось на новое рассмотрение судом округа в декабре 2023 года из-за ошибки в применении срока исковой давности.
🗣 Позиции сторон
— Архипов В.И.: договор от 17.02.2011 № 3 — мнимая сделка, так как фактически исполнялся другой договор от 13.11.2006 № 17; государственная регистрация произведена спустя 10 лет; арендные платежи по новому договору начали вноситься только после регистрации. Также оспаривается полномочие администрации села заключать сделку и соблюдение порядка предоставления земли без торгов.
— Римиханов Т.Т. и администрация: договор 2011 года является пролонгацией действующего договора 2006 года; участок используется по назначению; дополнительное соглашение от 30.03.2018 подтверждает продолжение арендных отношений; основания для признания сделки мнимой отсутствуют.
🏛 Решения нижестоящих судов
Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 29.01.2025 и постановлением Шестнадцатого арбитражного апелляционного суда от 30.04.2025 в удовлетворении иска отказано. Суды признали договор 2011 года законной пролонгацией договора 2006 года, указали на надлежащее использование участка и отсутствие доказательств мнимости. Также отмечено, что у истца не доказан законный интерес в оспаривании сделки.
🧭 Позиция кассации
Суд округа установил существенные нарушения процессуального права: нижестоящие суды проигнорировали доводы истца о мнимости сделки по статье 170 ГК РФ, не оценили факт одновременного существования двух договоров аренды на один участок, не проверили, расторгался ли договор 2006 года. При этом дополнительное соглашение от 30.03.2018 было заключено уже после введения обязательных торгов за землю, но суд не установил основания для льготного предоставления. Также не учтено, что восстановление прав истца возможно именно через признание сделки недействительной. Применение преюдиции по делу № А63-16243/2012 было избирательным — суды не учли, что там же признавалась ничтожность договора 2006 года.
📌 Итог
Отменить решение и постановление, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Ставропольского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа #недействительность_сделок #аренда #мнимость #ЗУ #недвижимость
ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛОК ПРИ БАНКРОТСТВЕ: БРЕМЯ ДОКАЗЫВАНИЯ ДОБРОСОВЕСТНОСТИ НА ОТВЕТЧИКЕ
Постановление АС Московского округа от 03.10.2025 по делу А41-55161/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Конкурсный кредитор ООО «Сигма» обратилось в суд с заявлением о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств со счета должника — ООО «Остров Энергомаш» — в пользу ООО «Остров» за период с 23.10.2014 по 14.12.2018, на общую сумму 2 169 119 руб. 34 коп. за спорный период с 30.07.2018 по 14.12.2018. Сделки совершались по договорам обслуживания и займа. Дело рассматривалось в рамках банкротства должника, признанного несостоятельным решением от 15.11.2021. Суд первой инстанции от 03.03.2025 и апелляция от 20.06.2025 отказали в удовлетворении требований.
🗣 Позиции сторон
— Истец (конкурсный управляющий): сделки подлежат оспариванию как совершенные в период подозрительности (до 30.07.2021), между аффилированными лицами; ответчик — единственный участник должника; бремя доказывания реальности и добросовестности сделок должно быть возложено на ответчика; неплатежеспособность должника очевидна из реестра задолженности.
— Ответчик: не представлено в тексте.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции и апелляция отказали в удовлетворении заявления. При этом признали, что сделки за период с 27.11.2018 по 14.12.2018 попадают в трехлетний период подозрительности, но указали, что истцом не доказана неплатежеспособность должника на момент их совершения. По сделкам до 30.07.2018 отказ мотивирован выходом за пределы срока подозрительности и отсутствием доказательств иных пороков сделок.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального права, не учтя наличие значительной задолженности, подтвержденной вступившими в силу судебными актами и включённой в реестр требований кредиторов. Наличие такой задолженности само по себе свидетельствует о неплатежеспособности должника в период с 30.07.2018. Суды неправомерно возложили на истца бремя доказывания неплатежеспособности, игнорируя презумпцию осведомленности аффилированного лица. Требовалось сначала установить неплатежеспособность, после чего бремя доказывания переходило к ответчику.
📌 Итог
Отменить судебные акты в части отказа по сделкам с 30.07.2018 по 14.12.2018 и направить этот вопрос на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #банкротство #подозрительные_сделки
Постановление АС Московского округа от 03.10.2025 по делу А41-55161/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Конкурсный кредитор ООО «Сигма» обратилось в суд с заявлением о признании недействительными сделок по перечислению денежных средств со счета должника — ООО «Остров Энергомаш» — в пользу ООО «Остров» за период с 23.10.2014 по 14.12.2018, на общую сумму 2 169 119 руб. 34 коп. за спорный период с 30.07.2018 по 14.12.2018. Сделки совершались по договорам обслуживания и займа. Дело рассматривалось в рамках банкротства должника, признанного несостоятельным решением от 15.11.2021. Суд первой инстанции от 03.03.2025 и апелляция от 20.06.2025 отказали в удовлетворении требований.
🗣 Позиции сторон
— Истец (конкурсный управляющий): сделки подлежат оспариванию как совершенные в период подозрительности (до 30.07.2021), между аффилированными лицами; ответчик — единственный участник должника; бремя доказывания реальности и добросовестности сделок должно быть возложено на ответчика; неплатежеспособность должника очевидна из реестра задолженности.
— Ответчик: не представлено в тексте.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции и апелляция отказали в удовлетворении заявления. При этом признали, что сделки за период с 27.11.2018 по 14.12.2018 попадают в трехлетний период подозрительности, но указали, что истцом не доказана неплатежеспособность должника на момент их совершения. По сделкам до 30.07.2018 отказ мотивирован выходом за пределы срока подозрительности и отсутствием доказательств иных пороков сделок.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального права, не учтя наличие значительной задолженности, подтвержденной вступившими в силу судебными актами и включённой в реестр требований кредиторов. Наличие такой задолженности само по себе свидетельствует о неплатежеспособности должника в период с 30.07.2018. Суды неправомерно возложили на истца бремя доказывания неплатежеспособности, игнорируя презумпцию осведомленности аффилированного лица. Требовалось сначала установить неплатежеспособность, после чего бремя доказывания переходило к ответчику.
📌 Итог
Отменить судебные акты в части отказа по сделкам с 30.07.2018 по 14.12.2018 и направить этот вопрос на новое рассмотрение в Арбитражный суд Московской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #банкротство #подозрительные_сделки
ОЧЕРЕДНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ ТРЕБОВАНИЯ В РТК ПРИ ПРОПУЩЕННОМ СРОКЕ
Постановление АС Московского округа от 08.10.2025 по делу А40-208362/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ИП Чернышов Э.Е. признан банкротом, в отношении него открыта процедура реализации имущества. ООО «Альянс Групп» (правопреемник ООО «Конэкс») заявило требование о включении в реестр кредиторов на сумму 8 505 580 руб. (основной долг) и 721 127,89 руб. (проценты) по основаниям неосновательного обогащения. Суд первой инстанции отказал во включении требования, апелляция частично удовлетворила заявление и включила требование в третью очередь. ИП Чернышов обжаловал это решение в кассацию.
🗣 Позиции сторон
— ИП Чернышов: требование подано с пропуском двухмесячного срока, установленного для заявления кредиторов после объявления о банкротстве; нет ходатайства о восстановлении срока; истек срок исковой давности.
— ООО «Альянс Групп»: перечисленные средства не были исполнены должником (товар не поставлен, работы не выполнены), имеется неосновательное обогащение; факт задолженности подтверждён платежами и претензией; срок исковой давности был прерван обращением в суд до его истечения.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: отказала в включении требования, поскольку операции по НДС в книге покупок не подтверждают исполнение обязательств, а первичных документов у кредитора нет.
— Апелляция: изменила решение, признала требование обоснованным и включила его в третью очередь реестра, установив факт перечисления денег и их сбережения без правовых оснований.
🧭 Позиция кассации
Суд апелляционной инстанции неправильно применил нормы закона, не учтя, что требование подано 28.11.2024 — с пропуском двухмесячного срока, установленного статьёй 142 Закона о банкротстве (последний день — 23.04.2024). Поскольку ходатайства о восстановлении срока не было, требование не может быть включено в реестр третьей очереди. Согласно пункту 24 постановления Пленума ВС № 45 от 13.10.2015, такие требования удовлетворяются только за счёт имущества, оставшегося после расчётов с включёнными кредиторами. Материальные основания требования (неосновательное обогащение) суд кассации не оспаривает.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции в части очередности и включить требование ООО «Альянс Групп» в состав требований, подлежащих удовлетворению после всех включённых в реестр.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #банкротство #РТК
Постановление АС Московского округа от 08.10.2025 по делу А40-208362/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ИП Чернышов Э.Е. признан банкротом, в отношении него открыта процедура реализации имущества. ООО «Альянс Групп» (правопреемник ООО «Конэкс») заявило требование о включении в реестр кредиторов на сумму 8 505 580 руб. (основной долг) и 721 127,89 руб. (проценты) по основаниям неосновательного обогащения. Суд первой инстанции отказал во включении требования, апелляция частично удовлетворила заявление и включила требование в третью очередь. ИП Чернышов обжаловал это решение в кассацию.
🗣 Позиции сторон
— ИП Чернышов: требование подано с пропуском двухмесячного срока, установленного для заявления кредиторов после объявления о банкротстве; нет ходатайства о восстановлении срока; истек срок исковой давности.
— ООО «Альянс Групп»: перечисленные средства не были исполнены должником (товар не поставлен, работы не выполнены), имеется неосновательное обогащение; факт задолженности подтверждён платежами и претензией; срок исковой давности был прерван обращением в суд до его истечения.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: отказала в включении требования, поскольку операции по НДС в книге покупок не подтверждают исполнение обязательств, а первичных документов у кредитора нет.
— Апелляция: изменила решение, признала требование обоснованным и включила его в третью очередь реестра, установив факт перечисления денег и их сбережения без правовых оснований.
🧭 Позиция кассации
Суд апелляционной инстанции неправильно применил нормы закона, не учтя, что требование подано 28.11.2024 — с пропуском двухмесячного срока, установленного статьёй 142 Закона о банкротстве (последний день — 23.04.2024). Поскольку ходатайства о восстановлении срока не было, требование не может быть включено в реестр третьей очереди. Согласно пункту 24 постановления Пленума ВС № 45 от 13.10.2015, такие требования удовлетворяются только за счёт имущества, оставшегося после расчётов с включёнными кредиторами. Материальные основания требования (неосновательное обогащение) суд кассации не оспаривает.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции в части очередности и включить требование ООО «Альянс Групп» в состав требований, подлежащих удовлетворению после всех включённых в реестр.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #банкротство #РТК
ВЗЫСКАНИЕ С КАЗЕННОГО УЧРЕЖДЕНИЯ В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ — ОШИБКА СУДА
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 08.10.2025 по делу А18-389/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская «Союз архитекторов» обратилось к управлению по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия с иском о взыскании 510 тыс. рублей задолженности по арендной плате, 577 965 руб. неустойки, 27 тыс. руб. штрафа, а также судебных расходов. Иск основан на трех государственных контрактах от 31.12.2020 № 8, 30.12.2021 № 4 и 16.01.2023 № 5 на аренду помещения для судебного участка. Дело рассмотрено в упрощенном порядке. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, апелляция изменила решение, отказав в взыскании основного долга, но оставив неустойку.
🗣 Позиции сторон
Истец (ООО «Творческая мастерская «Союз архитекторов»):
— Требования обоснованы ненадлежащим исполнением обязательств по госконтрактам.
— Представлены акты передачи помещения и досудебные претензии.
— Неустойка начислена в соответствии с условиями контрактов и законом.
Ответчик (управление):
— Задолженность погашена полностью до вынесения мотивированного решения (с 24.02.2025 по 06.03.2025).
— Дело не подлежит рассмотрению в упрощенном порядке, так как затрагивает средства бюджета.
— Просрочка вызвана недофинансированием; просит снизить неустойку по ст. 333 ГК РФ.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: частично удовлетворила иск — взыскана задолженность 510 тыс. руб. и неустойка 225 540 руб. 75 коп., а также госпошлина 32 665 руб.
— Апелляция: отменила взыскание основного долга (признан погашенным), но оставила в силе взыскание неустойки в размере 225 540 руб. 75 коп. и расходов по госпошлине. Отказала в снижении неустойки, сославшись на пределы обжалования.
🧭 Позиция кассации
Суды нарушили ч. 4 ст. 227 АПК РФ, рассмотрев дело в упрощенном порядке, хотя спор касается взыскания с казенного учреждения за счет бюджетных средств. Такие дела не подлежат упрощенному производству согласно правовой позиции Верховного Суда (Обзор № 1 (2020), п. 19 постановления Пленума ВС № 13). Это существенное нарушение процессуального закона, повлиявшее на исход дела. Кассация указывает, что при новом рассмотрении необходимо проверить все доводы ответчика, включая факт погашения долга, возможность снижения неустойки и обстоятельства недофинансирования.
📌 Итог
Отменить решение и постановление, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию по общим правилам искового производства.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа #процесс #взыскание_долга
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 08.10.2025 по делу А18-389/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество с ограниченной ответственностью «Творческая мастерская «Союз архитекторов» обратилось к управлению по организации деятельности мировых судей Республики Ингушетия с иском о взыскании 510 тыс. рублей задолженности по арендной плате, 577 965 руб. неустойки, 27 тыс. руб. штрафа, а также судебных расходов. Иск основан на трех государственных контрактах от 31.12.2020 № 8, 30.12.2021 № 4 и 16.01.2023 № 5 на аренду помещения для судебного участка. Дело рассмотрено в упрощенном порядке. Суд первой инстанции частично удовлетворил иск, апелляция изменила решение, отказав в взыскании основного долга, но оставив неустойку.
🗣 Позиции сторон
Истец (ООО «Творческая мастерская «Союз архитекторов»):
— Требования обоснованы ненадлежащим исполнением обязательств по госконтрактам.
— Представлены акты передачи помещения и досудебные претензии.
— Неустойка начислена в соответствии с условиями контрактов и законом.
Ответчик (управление):
— Задолженность погашена полностью до вынесения мотивированного решения (с 24.02.2025 по 06.03.2025).
— Дело не подлежит рассмотрению в упрощенном порядке, так как затрагивает средства бюджета.
— Просрочка вызвана недофинансированием; просит снизить неустойку по ст. 333 ГК РФ.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: частично удовлетворила иск — взыскана задолженность 510 тыс. руб. и неустойка 225 540 руб. 75 коп., а также госпошлина 32 665 руб.
— Апелляция: отменила взыскание основного долга (признан погашенным), но оставила в силе взыскание неустойки в размере 225 540 руб. 75 коп. и расходов по госпошлине. Отказала в снижении неустойки, сославшись на пределы обжалования.
🧭 Позиция кассации
Суды нарушили ч. 4 ст. 227 АПК РФ, рассмотрев дело в упрощенном порядке, хотя спор касается взыскания с казенного учреждения за счет бюджетных средств. Такие дела не подлежат упрощенному производству согласно правовой позиции Верховного Суда (Обзор № 1 (2020), п. 19 постановления Пленума ВС № 13). Это существенное нарушение процессуального закона, повлиявшее на исход дела. Кассация указывает, что при новом рассмотрении необходимо проверить все доводы ответчика, включая факт погашения долга, возможность снижения неустойки и обстоятельства недофинансирования.
📌 Итог
Отменить решение и постановление, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию по общим правилам искового производства.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа #процесс #взыскание_долга
НЕУСТОЙКА ЗА ПРОСРОЧКУ РАБОТ ПРИ НЕВЫПОЛНЕНИИ КРЕДИТОРОМ ВСТРЕЧНОЙ ОБЯЗАННОСТИ
Постановление АС Северо-Западного округа от 07.10.2025 по делу А56-51254/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «РемСтройСервис» (подрядчик) обратилось к ООО «Спецмонтаж» (субподрядчик) с иском о взыскании 2 378 025 руб. 90 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда от 27.05.2021 № КС-006/05/2021, а также 269 282 руб. убытков. Встречно «Спецмонтаж» потребовал взыскать 8 832 256 руб. 53 коп. задолженности, признать недействительным односторонний отказ от договора и подтвердить его действительность. Суд первой инстанции удовлетворил первоначальный иск полностью, встречный — частично. Апелляция оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
— Истец («РемСтройСервис»): ссылаясь на п. 9.1 договора, требовал взыскания пеней за просрочку выполнения этапов работ; указал, что субподрядчик нарушил условия лесопользования, из-за чего понёс убытки, которые возместил заказчику — АО «ЛОЭСК».
— Ответчик («Спецмонтаж»): утверждал, что просрочка вызвана непередачей подрядчиком проектно-сметной документации, что исключает его вину; заявлял о правомерности продолжения исполнения договора и необходимости взыскания полной суммы задолженности.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск о неустойке и убытках полностью, а встречный иск — частично: взыскал 3 290 453 руб. 34 коп. задолженности. Апелляция оставила решение без изменений, признав выводы обоснованными.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального права, не установив факт вины подрядчика в просрочке передачи сметной документации. Согласно ст. 405, 406 ГК РФ, если кредитор (заказчик) не выполнил встречное обязательство, должник (субподрядчик) не считается просрочившим. Суды не определили дату получения документации, не оценили влияние этого на сроки работ и не учли, что пени начислены от всей предельной стоимости договора, а не от фактически невыполненных объемов. Это противоречит ст. 330 ГК РФ и делает выводы о вине ответчика преждевременными.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #неустойка #просрочка_кредитора
Постановление АС Северо-Западного округа от 07.10.2025 по делу А56-51254/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «РемСтройСервис» (подрядчик) обратилось к ООО «Спецмонтаж» (субподрядчик) с иском о взыскании 2 378 025 руб. 90 коп. неустойки за нарушение сроков выполнения работ по договору субподряда от 27.05.2021 № КС-006/05/2021, а также 269 282 руб. убытков. Встречно «Спецмонтаж» потребовал взыскать 8 832 256 руб. 53 коп. задолженности, признать недействительным односторонний отказ от договора и подтвердить его действительность. Суд первой инстанции удовлетворил первоначальный иск полностью, встречный — частично. Апелляция оставила решение без изменения.
🗣 Позиции сторон
— Истец («РемСтройСервис»): ссылаясь на п. 9.1 договора, требовал взыскания пеней за просрочку выполнения этапов работ; указал, что субподрядчик нарушил условия лесопользования, из-за чего понёс убытки, которые возместил заказчику — АО «ЛОЭСК».
— Ответчик («Спецмонтаж»): утверждал, что просрочка вызвана непередачей подрядчиком проектно-сметной документации, что исключает его вину; заявлял о правомерности продолжения исполнения договора и необходимости взыскания полной суммы задолженности.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции удовлетворил иск о неустойке и убытках полностью, а встречный иск — частично: взыскал 3 290 453 руб. 34 коп. задолженности. Апелляция оставила решение без изменений, признав выводы обоснованными.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили нормы материального права, не установив факт вины подрядчика в просрочке передачи сметной документации. Согласно ст. 405, 406 ГК РФ, если кредитор (заказчик) не выполнил встречное обязательство, должник (субподрядчик) не считается просрочившим. Суды не определили дату получения документации, не оценили влияние этого на сроки работ и не учли, что пени начислены от всей предельной стоимости договора, а не от фактически невыполненных объемов. Это противоречит ст. 330 ГК РФ и делает выводы о вине ответчика преждевременными.
📌 Итог
Отменить решение и постановление полностью, направить дело на новое рассмотрение в первую инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #неустойка #просрочка_кредитора
НЕВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКАЗЧИКОМ ВСТРЕЧНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ — КАК УЧИТЫВАТЬ ПРИ РАСЧЁТЕ НЕУСТОЙКИ?
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 08.10.2025 по делу А27-6356/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Агрик-Кровельные системы» обратилось к ООО «СДС-Строй» с иском о взыскании 2 511 239,08 руб. долга по договору субподряда от 30.10.2020 № 99920190000000000006/2034-20, 2 328 368,68 руб. неустойки и гарантийного удержания. ООО «СДС-Строй» предъявило встречный иск о взыскании 5 381 579,62 руб. пени за нарушение сроков выполнения работ. Суд первой инстанции частично удовлетворил оба требования, апелляция оставила решение без изменения. Истец обжаловал часть актов, связанную с взысканием неустойки по встречному иску.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Агрик-КС»): обязанность подрядчика приостанавливать работы при невыполнении заказчиком встречных обязательств не требует формального уведомления; просрочка выполнения работ вызвана непередачей строительной площадки и рабочей документации; вина отсутствует в силу статей 405 и 406 ГК РФ.
— Ответчик (ООО «СДС-Строй»): не представлено — отзыв на жалобу не поступил.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции частично удовлетворил иск: взыскал с ООО «СДС-Строй» 2 125 738,98 руб. долга, 489 908,98 руб. неустойки, 385 500,10 руб. гарантийного удержания и другие суммы. По встречному иску взыскал с ООО «Агрик-КС» 1 748 368,10 руб. неустойки за период с 22.12.2020 по 22.10.2021, мотивируя тем, что работы были фактически сданы только 19.08.2021 и 22.10.2021. Апелляция поддержала выводы, отметив, что истец не доказал несоразмерность неустойки и не представил уведомления о приостановке работ.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили материальное право, не оценив обязанность заказчика (ООО «СДС-Строй») обеспечить передачу строительной площадки и рабочей документации. Ответчик не представил доказательств исполнения этих встречных обязательств, что противоречит статье 65 АПК РФ. При этом суды не рассмотрели доводы о невозможности своевременного исполнения из-за действий кредитора, что препятствует применению статей 404–406 ГК РФ. Неучтено, что приостановка работ не требует немедленного уведомления, если обязательства заказчика не исполняются. Дело невозможно разрешить по существу в кассации — требуется новое рассмотрение.
📌 Итог
Отменить решение и постановление апелляции в части удовлетворения встречного иска и процессуального зачета, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа #просрочка_кредитора #неустойка
Постановление АС Западно-Сибирского округа от 08.10.2025 по делу А27-6356/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Агрик-Кровельные системы» обратилось к ООО «СДС-Строй» с иском о взыскании 2 511 239,08 руб. долга по договору субподряда от 30.10.2020 № 99920190000000000006/2034-20, 2 328 368,68 руб. неустойки и гарантийного удержания. ООО «СДС-Строй» предъявило встречный иск о взыскании 5 381 579,62 руб. пени за нарушение сроков выполнения работ. Суд первой инстанции частично удовлетворил оба требования, апелляция оставила решение без изменения. Истец обжаловал часть актов, связанную с взысканием неустойки по встречному иску.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «Агрик-КС»): обязанность подрядчика приостанавливать работы при невыполнении заказчиком встречных обязательств не требует формального уведомления; просрочка выполнения работ вызвана непередачей строительной площадки и рабочей документации; вина отсутствует в силу статей 405 и 406 ГК РФ.
— Ответчик (ООО «СДС-Строй»): не представлено — отзыв на жалобу не поступил.
🏛 Решения нижестоящих судов
Суд первой инстанции частично удовлетворил иск: взыскал с ООО «СДС-Строй» 2 125 738,98 руб. долга, 489 908,98 руб. неустойки, 385 500,10 руб. гарантийного удержания и другие суммы. По встречному иску взыскал с ООО «Агрик-КС» 1 748 368,10 руб. неустойки за период с 22.12.2020 по 22.10.2021, мотивируя тем, что работы были фактически сданы только 19.08.2021 и 22.10.2021. Апелляция поддержала выводы, отметив, что истец не доказал несоразмерность неустойки и не представил уведомления о приостановке работ.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды нарушили материальное право, не оценив обязанность заказчика (ООО «СДС-Строй») обеспечить передачу строительной площадки и рабочей документации. Ответчик не представил доказательств исполнения этих встречных обязательств, что противоречит статье 65 АПК РФ. При этом суды не рассмотрели доводы о невозможности своевременного исполнения из-за действий кредитора, что препятствует применению статей 404–406 ГК РФ. Неучтено, что приостановка работ не требует немедленного уведомления, если обязательства заказчика не исполняются. Дело невозможно разрешить по существу в кассации — требуется новое рассмотрение.
📌 Итог
Отменить решение и постановление апелляции в части удовлетворения встречного иска и процессуального зачета, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Кемеровской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Западно_Сибирского_округа #просрочка_кредитора #неустойка
ОТСУТСТВИЕ В ДЕЛЕ ДОКУМЕНТОВ О ТРЕТЕЙСКОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ — ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТМЕНЫ
Постановление АС Северо-Западного округа от 08.10.2025 по делу А56-1385/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Ворошкевич А.В. обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда от 29.12.2024, которым с ООО «Конструкторское бюро „Парадокс“» взыскано 350 000 руб. долга по договору на оказание консультационных и юридических услуг от 15.09.2012 и 50 000 руб. расходов на арбитражный сбор. Суд первой инстанции удовлетворил заявление 26.05.2025. Общество обжаловало определение в кассацию.
🗣 Позиции сторон
— Истец (предприниматель): не представлены в тексте.
— Ответчик (Общество): суд незаконно принял заявление без нотариально удостоверенной копии решения третейского суда и соглашения о третейском разбирательстве; отсутствует доказательство уведомления стороны о третейском разбирательстве; арбитр мог быть небеспристрастен из-за связи с Ермолаевой Т.В.; спор не связан с экономической деятельностью, поскольку первоначальные стороны — физические лица.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (первая инстанция) удовлетворил заявление о выдаче исполнительного листа 26.05.2025, указав на наличие третейской оговорки в дополнительном соглашении от 25.05.2023 и признав компетентность арбитражного суда.
— Апелляционная инстанция: не рассматривала дело — жалоба подана сразу в кассацию.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что суд первой инстанции нарушил процессуальные требования: в материалах дела отсутствовали нотариально удостоверенная копия решения третейского суда и любая копия соглашения о третейском разбирательстве, что прямо противоречит пунктам 1 и 2 части 4 статьи 237 АПК РФ. Несмотря на доводы о небеспристрастности арбитра и отсутствии долга, суд округа отметил, что по существу решение третейского суда не пересматривается. Однако отсутствие обязательных документов является существенным нарушением, препятствующим легитимности процедуры.
📌 Итог
Отменить определение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #процесс #третейские_суды
Постановление АС Северо-Западного округа от 08.10.2025 по делу А56-1385/2025
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Индивидуальный предприниматель Ворошкевич А.В. обратился в арбитражный суд с заявлением о выдаче исполнительного листа на принудительное исполнение решения третейского суда от 29.12.2024, которым с ООО «Конструкторское бюро „Парадокс“» взыскано 350 000 руб. долга по договору на оказание консультационных и юридических услуг от 15.09.2012 и 50 000 руб. расходов на арбитражный сбор. Суд первой инстанции удовлетворил заявление 26.05.2025. Общество обжаловало определение в кассацию.
🗣 Позиции сторон
— Истец (предприниматель): не представлены в тексте.
— Ответчик (Общество): суд незаконно принял заявление без нотариально удостоверенной копии решения третейского суда и соглашения о третейском разбирательстве; отсутствует доказательство уведомления стороны о третейском разбирательстве; арбитр мог быть небеспристрастен из-за связи с Ермолаевой Т.В.; спор не связан с экономической деятельностью, поскольку первоначальные стороны — физические лица.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области (первая инстанция) удовлетворил заявление о выдаче исполнительного листа 26.05.2025, указав на наличие третейской оговорки в дополнительном соглашении от 25.05.2023 и признав компетентность арбитражного суда.
— Апелляционная инстанция: не рассматривала дело — жалоба подана сразу в кассацию.
🧭 Позиция кассации
Суд кассационной инстанции установил, что суд первой инстанции нарушил процессуальные требования: в материалах дела отсутствовали нотариально удостоверенная копия решения третейского суда и любая копия соглашения о третейском разбирательстве, что прямо противоречит пунктам 1 и 2 части 4 статьи 237 АПК РФ. Несмотря на доводы о небеспристрастности арбитра и отсутствии долга, суд округа отметил, что по существу решение третейского суда не пересматривается. Однако отсутствие обязательных документов является существенным нарушением, препятствующим легитимности процедуры.
📌 Итог
Отменить определение суда первой инстанции и направить дело на новое рассмотрение.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа #процесс #третейские_суды
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ УПРАВЛЯЮЩЕГО: НЕДОСТАТОЧНО ДОКАЗАТЬ ОТСУТСТВИЕ ДОКУМЕНТОВ
Постановление АС Уральского округа от 03.10.2025 по делу А60-33216/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество «Уральский бетонный завод» (кредитор) обратилось в суд с требованием о взыскании с арбитражного управляющего Шакурова А.С. убытков в размере 9 546 000 руб., причинённых ненадлежащим исполнением обязанностей в деле о банкротстве общества «НикаСтройАвто». Истец указал на неоспаривание сделок по отчуждению автомобилей — Камаз 6520-43 (VIN: XTC652004H1359314) и Ауди A3 (VIN: WAUZZZ8V4HA137589), что привело к утрате имущества конкурсной массы. Суд первой инстанции от 30.04.2025 и апелляция от 04.07.2025 отказали в удовлетворении требований. Кассационная жалоба подана Черкасовым А.С.
🗣 Позиции сторон
— Истец (общество «УБЗ»): Шакуров А.С. знал о наличии и выбытии автомобилей из конкурсной массы, но не предпринял своевременных мер по их оспариванию; имел доступ к информации из ГИБДД и банковских документов, но проигнорировал сроки исковой давности, что повлекло убытки.
— Ответчик (Шакуров А.С.): Не располагал полным пакетом документов по сделкам, действовал добросовестно — направлял запросы, истребовал документы через суд, но бывший руководитель должника скрывала информацию. Отсутствие документов исключало возможность оспаривания.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первый суд и апелляция отказали в взыскании убытков, признав действия Шакурова А.С. разумными и обоснованными.
— Суды учли, что управляющий направлял требования о передаче документов, обращался в суд за их истребованием, но документы по спорным сделкам ему не были переданы.
— Вывод: отсутствие документов сделало невозможным оспаривание сделок, вины управляющего не установлено.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, формально подойдя к оценке действий управляющего.
— Суды не исследовали, мог ли Шакуров А.С. добросовестно и разумно получить недостающие сведения: направить запросы в ГИБДД, заявить обеспечительные меры, истребовать документы у третьих лиц.
— Игнорированы факты: информация о переходе права на Камаз поступила 12.08.2022, а на Ауди A3 — ещё в 2021 году, однако управляющий не предпринял активных действий после получения этих данных.
— Не оценивалась перспективность оспаривания сделок и возможность восстановления конкурсной массы.
— Требуется установить наличие причинно-следственной связи между бездействием управляющего и утратой имущества, а также его вину по статье 15 ГК РФ и пункту 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве.
📌 Итог
Отменить определение суда первой инстанции и постановление апелляции в части отказа во взыскании убытков по автомобилям Камаз и Ауди, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа #банкротство #АУ
Постановление АС Уральского округа от 03.10.2025 по делу А60-33216/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Общество «Уральский бетонный завод» (кредитор) обратилось в суд с требованием о взыскании с арбитражного управляющего Шакурова А.С. убытков в размере 9 546 000 руб., причинённых ненадлежащим исполнением обязанностей в деле о банкротстве общества «НикаСтройАвто». Истец указал на неоспаривание сделок по отчуждению автомобилей — Камаз 6520-43 (VIN: XTC652004H1359314) и Ауди A3 (VIN: WAUZZZ8V4HA137589), что привело к утрате имущества конкурсной массы. Суд первой инстанции от 30.04.2025 и апелляция от 04.07.2025 отказали в удовлетворении требований. Кассационная жалоба подана Черкасовым А.С.
🗣 Позиции сторон
— Истец (общество «УБЗ»): Шакуров А.С. знал о наличии и выбытии автомобилей из конкурсной массы, но не предпринял своевременных мер по их оспариванию; имел доступ к информации из ГИБДД и банковских документов, но проигнорировал сроки исковой давности, что повлекло убытки.
— Ответчик (Шакуров А.С.): Не располагал полным пакетом документов по сделкам, действовал добросовестно — направлял запросы, истребовал документы через суд, но бывший руководитель должника скрывала информацию. Отсутствие документов исключало возможность оспаривания.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первый суд и апелляция отказали в взыскании убытков, признав действия Шакурова А.С. разумными и обоснованными.
— Суды учли, что управляющий направлял требования о передаче документов, обращался в суд за их истребованием, но документы по спорным сделкам ему не были переданы.
— Вывод: отсутствие документов сделало невозможным оспаривание сделок, вины управляющего не установлено.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд установил, что нижестоящие суды нарушили нормы материального и процессуального права, формально подойдя к оценке действий управляющего.
— Суды не исследовали, мог ли Шакуров А.С. добросовестно и разумно получить недостающие сведения: направить запросы в ГИБДД, заявить обеспечительные меры, истребовать документы у третьих лиц.
— Игнорированы факты: информация о переходе права на Камаз поступила 12.08.2022, а на Ауди A3 — ещё в 2021 году, однако управляющий не предпринял активных действий после получения этих данных.
— Не оценивалась перспективность оспаривания сделок и возможность восстановления конкурсной массы.
— Требуется установить наличие причинно-следственной связи между бездействием управляющего и утратой имущества, а также его вину по статье 15 ГК РФ и пункту 4 статьи 20.4 Закона о банкротстве.
📌 Итог
Отменить определение суда первой инстанции и постановление апелляции в части отказа во взыскании убытков по автомобилям Камаз и Ауди, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Уральского_округа #банкротство #АУ
ОДНОСТОРОННЕЕ ИЗМЕНЕНИЕ ЦЕНЫ ПО ДОГОВОРУ — ДОПУСТИМО ЛИ?
Постановление АС Московского округа от 03.10.2025 по делу А40-106665/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Навигатор» обратилось в суд с иском к ООО «ЦЗЛ ВИ» о взыскании 5 735 622,56 руб. задолженности по договору поставки № КОМ/16000112-08 от 27.12.2016 и неустойки в размере 286 781,13 руб. за период с 20.11.2023 по 25.04.2024. Основанием стал факт поставки продукции в 2023 году по ведомости № КОМ/173(5) от 13.07.2023, при этом аванс в размере 58% не был уплачен в срок до 30.09.2023. Суд первой инстанции и апелляция удовлетворили иск полностью.
🗣 Позиции сторон
— Истец (АО «Навигатор»): изменил цену на продукцию в одностороннем порядке на основании пункта 1 ведомости поставки, согласно которому при переносе поставки на следующий год цена определяется по протоколу согласования цены текущего года; ответчик нарушил обязательства по авансированию, что повлекло задержку и изменение стоимости.
— Ответчик (ООО «ЦЗЛ ВИ»): поставка выполнена в 2023 году, поэтому применение цен 2024 года неправомерно; аванс был оплачен в полном объеме; порядок ценообразования, установленный договором, не был изменён соглашением сторон; аннулирование протоколов цены истцом — одностороннее и необоснованное.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: признал факт поставки, установил просрочку авансирования со стороны ответчика, применил условия ведомости поставки, взыскал задолженность и неустойку.
— Апелляция: поддержала выводы первой инстанции, не усмотрев нарушений норм права.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд указал, что нижестоящие суды не проверили обоснованность одностороннего изменения цены поставщиком, не оценили доводы ответчика о полной оплате аванса и действовавших протоколах цены на 2023 год. Не исследован порядок ценообразования по пункту 2.5 договора и правомерность аннулирования протоколов. Выводы сделаны без полной оценки доказательств, что нарушает статьи 422, 424, 506, 516 и 450 ГК РФ. Применение цен 2024 года требует подтверждения соответствия условиям договора.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляции, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #поставка #изменение_договора
Постановление АС Московского округа от 03.10.2025 по делу А40-106665/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
АО «Навигатор» обратилось в суд с иском к ООО «ЦЗЛ ВИ» о взыскании 5 735 622,56 руб. задолженности по договору поставки № КОМ/16000112-08 от 27.12.2016 и неустойки в размере 286 781,13 руб. за период с 20.11.2023 по 25.04.2024. Основанием стал факт поставки продукции в 2023 году по ведомости № КОМ/173(5) от 13.07.2023, при этом аванс в размере 58% не был уплачен в срок до 30.09.2023. Суд первой инстанции и апелляция удовлетворили иск полностью.
🗣 Позиции сторон
— Истец (АО «Навигатор»): изменил цену на продукцию в одностороннем порядке на основании пункта 1 ведомости поставки, согласно которому при переносе поставки на следующий год цена определяется по протоколу согласования цены текущего года; ответчик нарушил обязательства по авансированию, что повлекло задержку и изменение стоимости.
— Ответчик (ООО «ЦЗЛ ВИ»): поставка выполнена в 2023 году, поэтому применение цен 2024 года неправомерно; аванс был оплачен в полном объеме; порядок ценообразования, установленный договором, не был изменён соглашением сторон; аннулирование протоколов цены истцом — одностороннее и необоснованное.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: признал факт поставки, установил просрочку авансирования со стороны ответчика, применил условия ведомости поставки, взыскал задолженность и неустойку.
— Апелляция: поддержала выводы первой инстанции, не усмотрев нарушений норм права.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд указал, что нижестоящие суды не проверили обоснованность одностороннего изменения цены поставщиком, не оценили доводы ответчика о полной оплате аванса и действовавших протоколах цены на 2023 год. Не исследован порядок ценообразования по пункту 2.5 договора и правомерность аннулирования протоколов. Выводы сделаны без полной оценки доказательств, что нарушает статьи 422, 424, 506, 516 и 450 ГК РФ. Применение цен 2024 года требует подтверждения соответствия условиям договора.
📌 Итог
Отменить решение суда первой инстанции и постановление апелляции, дело направить на новое рассмотрение в Арбитражный суд города Москвы.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #поставка #изменение_договора
ИСКЛЮЧЕНИЕ ИЗ РЕЕСТРА УК: КОГДА УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕХОДИТ К ТСН?
Постановление АС Московского округа от 03.10.2025 по делу А40-306433/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Лайм Хамовники» (ныне ООО «САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ ЭНД Ю») обратилось в суд с требованием признать недействительным распоряжение Мосжилинспекции от 18.12.2024 № 19060-РЛ об исключении общества из реестра лицензий на управление МКД по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 11, с 01.01.2025. В качестве третьего лица привлечено ТСН «Садовые кварталы», выбранное собственниками в качестве нового способа управления. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований. Апелляция отменила это решение и удовлетворила заявление. ТСН подало кассационную жалобу.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ ЭНД Ю»): Распоряжение Мосжилинспекции незаконно, поскольку решения общих собраний от 13.06.2024 и 27.08.2024 имеют признаки ничтожности — подписаны не собственниками (подтверждено почерковедческой экспертизой). Управление домом продолжалось управляющей организацией, ТСН фактически не приступило к управлению.
— Ответчик (ТСН «Садовые кварталы»): Способ управления изменён решением собственников от 13.06.2024, подтверждённым новым решением от 27.08.2024. Уведомления направлены, договоры с подрядчиками заключены — управление фактически передано. Заключение эксперта не является обязательным основанием для отказа во внесении изменений.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: Отказала в удовлетворении иска. Признала законным распоряжение Мосжилинспекции, поскольку собственники вправе в любой момент изменить способ управления, что влечёт прекращение договора с управляющей организацией. Подтверждение решений от 13.06.2024 протоколом от 27.08.2024 допустимо.
— Апелляция: Отменила решение первой инстанции. Считала, что ТСН не выполнило требования ч. 7.2 ст. 135 ЖК РФ (не оформлено расторжение договора), не направило уведомление в установленный срок, не приступило к управлению. Управление оставалось за ООО, поэтому исключение из реестра неправомерно.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд неправильно применил нормы материального права. Переход управления к ТСН происходит с момента принятия решения общим собранием, а не после внесения записи в реестр. Фактическое приступление к управлению (заключение договоров, уведомления) подтверждает реализацию волеизъявления. Наличие заключения эксперта о фальсификации подписей не обязывает Мосжилинспекцию отказывать во внесении изменений — вопрос о ничтожности решений (например, отсутствие кворума) остаётся в компетенции органа. Подтверждение решений от 13.06.2024 через новое собрание 27.08.2024 допустимо по ст. 181.4 ГК РФ. Ссылка на позицию Верховного Суда (определение № 309-ЭС20-12908) подтверждает, что обязанность ТСН возникает с момента выбора, а не с внесения в реестр.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение первой инстанции, отказавшее в признании недействительным распоряжения Мосжилинспекции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #УК #МКД
Постановление АС Московского округа от 03.10.2025 по делу А40-306433/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Лайм Хамовники» (ныне ООО «САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ ЭНД Ю») обратилось в суд с требованием признать недействительным распоряжение Мосжилинспекции от 18.12.2024 № 19060-РЛ об исключении общества из реестра лицензий на управление МКД по адресу: г. Москва, ул. Усачева, д. 11, с 01.01.2025. В качестве третьего лица привлечено ТСН «Садовые кварталы», выбранное собственниками в качестве нового способа управления. Суд первой инстанции отказал в удовлетворении требований. Апелляция отменила это решение и удовлетворила заявление. ТСН подало кассационную жалобу.
🗣 Позиции сторон
— Истец (ООО «САДОВЫЕ КВАРТАЛЫ ЭНД Ю»): Распоряжение Мосжилинспекции незаконно, поскольку решения общих собраний от 13.06.2024 и 27.08.2024 имеют признаки ничтожности — подписаны не собственниками (подтверждено почерковедческой экспертизой). Управление домом продолжалось управляющей организацией, ТСН фактически не приступило к управлению.
— Ответчик (ТСН «Садовые кварталы»): Способ управления изменён решением собственников от 13.06.2024, подтверждённым новым решением от 27.08.2024. Уведомления направлены, договоры с подрядчиками заключены — управление фактически передано. Заключение эксперта не является обязательным основанием для отказа во внесении изменений.
🏛 Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: Отказала в удовлетворении иска. Признала законным распоряжение Мосжилинспекции, поскольку собственники вправе в любой момент изменить способ управления, что влечёт прекращение договора с управляющей организацией. Подтверждение решений от 13.06.2024 протоколом от 27.08.2024 допустимо.
— Апелляция: Отменила решение первой инстанции. Считала, что ТСН не выполнило требования ч. 7.2 ст. 135 ЖК РФ (не оформлено расторжение договора), не направило уведомление в установленный срок, не приступило к управлению. Управление оставалось за ООО, поэтому исключение из реестра неправомерно.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд неправильно применил нормы материального права. Переход управления к ТСН происходит с момента принятия решения общим собранием, а не после внесения записи в реестр. Фактическое приступление к управлению (заключение договоров, уведомления) подтверждает реализацию волеизъявления. Наличие заключения эксперта о фальсификации подписей не обязывает Мосжилинспекцию отказывать во внесении изменений — вопрос о ничтожности решений (например, отсутствие кворума) остаётся в компетенции органа. Подтверждение решений от 13.06.2024 через новое собрание 27.08.2024 допустимо по ст. 181.4 ГК РФ. Ссылка на позицию Верховного Суда (определение № 309-ЭС20-12908) подтверждает, что обязанность ТСН возникает с момента выбора, а не с внесения в реестр.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение первой инстанции, отказавшее в признании недействительным распоряжения Мосжилинспекции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа #УК #МКД
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ВОЗВРАТА ИМУЩЕСТВА — КАК ПРИМЕНЯТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ?
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 03.10.2025 по делу А19-17830/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Конкурсный управляющий ООО «Атлантис» обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании недействительным договора купли-продажи автомобиля TOYOTA CAMRY от 04.08.2020 между должником и Грудиным И.А. за 100 000 руб., а также о возврате автомобиля в конкурсную массу. Суд первой инстанции удовлетворил заявление, апелляция оставила решение без изменения. Власова Е.А. подала кассационную жалобу, указав, что автомобиль уже передан ей по мировому соглашению, утвержденному судом 05.07.2022, и фактически не может быть возвращен в конкурсную массу.
🗣️ Позиции сторон
— Власова Е.А. (заявитель): Указывает, что является собственником автомобиля на основании определения Октябрьского районного суда г. Иркутска от 05.07.2022 по делу № 2-1904/2022, обладающего преюдициальным значением; автомобиль передан ей по акту от 20.01.2023; суды не учли эти обстоятельства, нарушили её имущественные права.
— Конкурсный управляющий: Считает судебные акты законными и обоснованными, поскольку сделка признана недействительной по основаниям п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве; возврат имущества в натуре возможен, так как регистрация автомобиля была за Грудиным на момент вынесения решения.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (от 16.12.2024): Признал договор купли-продажи недействительным, обязал Грудина И.А. вернуть автомобиль в конкурсную массу, исходя из его регистрации за ответчиком.
— Апелляционный суд (от 05.05.2025): Поддержал выводы первой инстанции, отказал Власовой Е.А. в привлечении к участию в деле как третьего лица, мотивировав это отсутствием достаточных доказательств её прав на имущество.
🧭 Позиция кассации
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа установил, что апелляционный суд допустил существенное нарушение процессуальных норм: рассмотрел по существу апелляционную жалобу Власовой Е.А., но формально отказал в привлечении её к участию в деле, не оценив представленные доказательства (включая определение суда об утверждении мирового соглашения и акт передачи имущества). При этом суд апелляционной инстанции не применил правила ч. 3 ст. 266 АПК РФ, согласно которой в апелляции не предусмотрено привлечение третьих лиц, но при наличии затрагивания прав заявителя должен решаться вопрос об отмене акта. Нарушение не может быть устранено в кассации, поэтому дело подлежит новому рассмотрению.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение в Четвертый арбитражный апелляционный суд.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
Постановление АС Восточно-Сибирского округа от 03.10.2025 по делу А19-17830/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Конкурсный управляющий ООО «Атлантис» обратился в Арбитражный суд Иркутской области с заявлением о признании недействительным договора купли-продажи автомобиля TOYOTA CAMRY от 04.08.2020 между должником и Грудиным И.А. за 100 000 руб., а также о возврате автомобиля в конкурсную массу. Суд первой инстанции удовлетворил заявление, апелляция оставила решение без изменения. Власова Е.А. подала кассационную жалобу, указав, что автомобиль уже передан ей по мировому соглашению, утвержденному судом 05.07.2022, и фактически не может быть возвращен в конкурсную массу.
🗣️ Позиции сторон
— Власова Е.А. (заявитель): Указывает, что является собственником автомобиля на основании определения Октябрьского районного суда г. Иркутска от 05.07.2022 по делу № 2-1904/2022, обладающего преюдициальным значением; автомобиль передан ей по акту от 20.01.2023; суды не учли эти обстоятельства, нарушили её имущественные права.
— Конкурсный управляющий: Считает судебные акты законными и обоснованными, поскольку сделка признана недействительной по основаниям п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве; возврат имущества в натуре возможен, так как регистрация автомобиля была за Грудиным на момент вынесения решения.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (от 16.12.2024): Признал договор купли-продажи недействительным, обязал Грудина И.А. вернуть автомобиль в конкурсную массу, исходя из его регистрации за ответчиком.
— Апелляционный суд (от 05.05.2025): Поддержал выводы первой инстанции, отказал Власовой Е.А. в привлечении к участию в деле как третьего лица, мотивировав это отсутствием достаточных доказательств её прав на имущество.
🧭 Позиция кассации
Арбитражный суд Восточно-Сибирского округа установил, что апелляционный суд допустил существенное нарушение процессуальных норм: рассмотрел по существу апелляционную жалобу Власовой Е.А., но формально отказал в привлечении её к участию в деле, не оценив представленные доказательства (включая определение суда об утверждении мирового соглашения и акт передачи имущества). При этом суд апелляционной инстанции не применил правила ч. 3 ст. 266 АПК РФ, согласно которой в апелляции не предусмотрено привлечение третьих лиц, но при наличии затрагивания прав заявителя должен решаться вопрос об отмене акта. Нарушение не может быть устранено в кассации, поэтому дело подлежит новому рассмотрению.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение в Четвертый арбитражный апелляционный суд.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Восточно_Сибирского_округа
НЕПРАВОМЕРНАЯ ПЕРЕОЦЕНКА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В АПЕЛЛЯЦИИ: КОГДА СУД ОШИБСЯ?
Постановление АС Московского округа от 03.10.2025 по делу А40-242632/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Керамик Солюшнс Рус» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения ИФНС России № 14 по г. Москве от 25.04.2024 № 4082, которым общество привлечено к ответственности за налоговое правонарушение. По итогам выездной проверки за 2019–2021 годы налогоплательщику доначислены налог на прибыль и НДС на сумму 72 505 737 руб., штраф — 8 720 157 руб., а также предложено уменьшить убыток по налогу на прибыль на 144 524 745 руб. Решением суда первой инстанции от 04.02.2025 в удовлетворении требования отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2025 решение отменено, требования общества удовлетворены. ИФНС обжаловала это постановление в кассацию.
🗣️ Позиции сторон
ИФНС (заявитель кассационной жалобы):
— Апелляционный суд произвольно переоценил доказательства без мотивации, игнорируя свидетельские показания, подтверждающие нереальность оказания услуг.
— Установлены признаки формального документооборота: транзит денежных средств, минимальные налоговые платежи контрагентов, отсутствие реальной деятельности.
— Общество не проявило должной осмотрительности при выборе контрагентов, которые фигурируют в приговоре Симоновского районного суда от 26.08.2024.
ООО «Керамик Солюшнс Рус»:
— Имеется реальная потребность в мерчандайзинговых услугах, собственные ресурсы для продвижения продукции отсутствовали.
— Услуги подтверждены письмами от региональных представителей, торговых сетей, перепиской и протоколами допросов.
— Контрагенты вели реальную хозяйственную деятельность, договоры исполнены.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (04.02.2025): Отказал в удовлетворении заявления. Признал выводы ИФНС обоснованными: контрагенты не могли реально оказывать услуги, сделки носили формальный характер, основной целью было получение налоговой выгоды.
— Апелляционный суд (27.06.2025): Отменил решение первой инстанции, удовлетворил требования общества. Признал услуги реальными на основании представленных писем, переписки и показаний.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд неправомерно изменил выводы первой инстанции, не указав на процессуальные нарушения или ошибки в оценке доказательств. Переоценка доказательств возможна только при наличии логически обоснованной мотивировки, что в данном случае отсутствовало. Суд первой инстанции правильно применил нормы ст. 54.1, 252, 171, 172 НК РФ и учёл признаки необоснованной налоговой выгоды, включая транзит средств, отсутствие штата у контрагентов и дублирование обязательств с другими компаниями. Кассация ссылается на позицию Президиума ВС РФ от 13.12.2023 и постановление Пленума ВАС № 53, подтверждающие, что наличие документов само по себе не доказывает реальность операций.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
Постановление АС Московского округа от 03.10.2025 по делу А40-242632/2024
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Керамик Солюшнс Рус» обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании недействительным решения ИФНС России № 14 по г. Москве от 25.04.2024 № 4082, которым общество привлечено к ответственности за налоговое правонарушение. По итогам выездной проверки за 2019–2021 годы налогоплательщику доначислены налог на прибыль и НДС на сумму 72 505 737 руб., штраф — 8 720 157 руб., а также предложено уменьшить убыток по налогу на прибыль на 144 524 745 руб. Решением суда первой инстанции от 04.02.2025 в удовлетворении требования отказано. Постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда от 27.06.2025 решение отменено, требования общества удовлетворены. ИФНС обжаловала это постановление в кассацию.
🗣️ Позиции сторон
ИФНС (заявитель кассационной жалобы):
— Апелляционный суд произвольно переоценил доказательства без мотивации, игнорируя свидетельские показания, подтверждающие нереальность оказания услуг.
— Установлены признаки формального документооборота: транзит денежных средств, минимальные налоговые платежи контрагентов, отсутствие реальной деятельности.
— Общество не проявило должной осмотрительности при выборе контрагентов, которые фигурируют в приговоре Симоновского районного суда от 26.08.2024.
ООО «Керамик Солюшнс Рус»:
— Имеется реальная потребность в мерчандайзинговых услугах, собственные ресурсы для продвижения продукции отсутствовали.
— Услуги подтверждены письмами от региональных представителей, торговых сетей, перепиской и протоколами допросов.
— Контрагенты вели реальную хозяйственную деятельность, договоры исполнены.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (04.02.2025): Отказал в удовлетворении заявления. Признал выводы ИФНС обоснованными: контрагенты не могли реально оказывать услуги, сделки носили формальный характер, основной целью было получение налоговой выгоды.
— Апелляционный суд (27.06.2025): Отменил решение первой инстанции, удовлетворил требования общества. Признал услуги реальными на основании представленных писем, переписки и показаний.
🧭 Позиция кассации
Апелляционный суд неправомерно изменил выводы первой инстанции, не указав на процессуальные нарушения или ошибки в оценке доказательств. Переоценка доказательств возможна только при наличии логически обоснованной мотивировки, что в данном случае отсутствовало. Суд первой инстанции правильно применил нормы ст. 54.1, 252, 171, 172 НК РФ и учёл признаки необоснованной налоговой выгоды, включая транзит средств, отсутствие штата у контрагентов и дублирование обязательств с другими компаниями. Кассация ссылается на позицию Президиума ВС РФ от 13.12.2023 и постановление Пленума ВАС № 53, подтверждающие, что наличие документов само по себе не доказывает реальность операций.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и оставить в силе решение суда первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Московского_округа
НЕВОЗМОЖНОСТЬ УЧАСТИЯ В СУДЕ — ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ОТМЕНЫ
Постановление АС Северо-Западного округа от 03.10.2025 по делу А56-35507/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Конкурсный управляющий ООО «Альянс-Строй-Нева» обратился в суд с заявлением о признании недействительными шесть соглашений между должником, ООО «Петрострой» и ООО «Группа Компаний „Норма“», заключённых в 2019–2020 годах. Требование основано на восстановлении права требования по договору генподряда от 01.10.2015 № ГП/Л/01-10/15-1 в размере 4 920 178,04 руб. Определением от 27.05.2024 заявление удовлетворено. ООО «Группа Компаний „Норма“» не участвовало в рассмотрении дела в первой инстанции. Апелляционная жалоба подана с пропуском срока, дважды возвращена из-за отказа в восстановлении срока. По решению кассации срок был восстановлен, апелляция принята, но постановлением от 11.06.2025 решение первой инстанции оставлено без изменения.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (конкурсный управляющий): сделки между должником, ООО «Петрострой» и ООО «Группа Компаний „Норма“» являются притворными, направлены на зачёт взаимных требований без реального исполнения обязательств, что противоречит п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
— Ответчик (ООО «Группа Компаний „Норма“»): имелись реальные правоотношения по договору поставки от 12.01.2019 № 6, подтверждённые передаточными документами и актами сверки; зачёты соответствуют обычаям делового оборота; компания не является аффилированной стороной и не обязана представлять договор генподряда между другими лицами.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: определение от 27.05.2024 — заявление конкурсного управляющего удовлетворено, сделки признаны недействительными. Мотив: отсутствие доказательств реальности обязательств между сторонами, в том числе невозможность подтвердить основание зачётов.
— Апелляция: постановление от 11.06.2025 — решение оставлено без изменений. Суд указал, что ООО «Группа Компаний „Норма“» не представило договор генподряда от 01.10.2015, на основании которого возникли требования.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что ООО «Группа Компаний „Норма“» не было надлежащим образом извещено о рассмотрении дела в первой инстанции, что нарушило её процессуальные права. Апелляционный суд неправильно возложил на компанию бремя представления доказательств по сделкам, участником которых она не была. Нарушение ст. 121 и ст. 65 АПК РФ повлекло невозможность участия стороны в деле и оценке представленных ею доказательств. Кассационный суд указал, что аффилированность не установлена, а значит, выводы о недействительности сделок не могут быть основаны на отсутствии у третьей стороны документов по чужим правоотношениям.
📌 Итог
Отменить определение первой инстанции и постановление апелляции, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
Постановление АС Северо-Западного округа от 03.10.2025 по делу А56-35507/2021
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Конкурсный управляющий ООО «Альянс-Строй-Нева» обратился в суд с заявлением о признании недействительными шесть соглашений между должником, ООО «Петрострой» и ООО «Группа Компаний „Норма“», заключённых в 2019–2020 годах. Требование основано на восстановлении права требования по договору генподряда от 01.10.2015 № ГП/Л/01-10/15-1 в размере 4 920 178,04 руб. Определением от 27.05.2024 заявление удовлетворено. ООО «Группа Компаний „Норма“» не участвовало в рассмотрении дела в первой инстанции. Апелляционная жалоба подана с пропуском срока, дважды возвращена из-за отказа в восстановлении срока. По решению кассации срок был восстановлен, апелляция принята, но постановлением от 11.06.2025 решение первой инстанции оставлено без изменения.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (конкурсный управляющий): сделки между должником, ООО «Петрострой» и ООО «Группа Компаний „Норма“» являются притворными, направлены на зачёт взаимных требований без реального исполнения обязательств, что противоречит п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве.
— Ответчик (ООО «Группа Компаний „Норма“»): имелись реальные правоотношения по договору поставки от 12.01.2019 № 6, подтверждённые передаточными документами и актами сверки; зачёты соответствуют обычаям делового оборота; компания не является аффилированной стороной и не обязана представлять договор генподряда между другими лицами.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Первая инстанция: определение от 27.05.2024 — заявление конкурсного управляющего удовлетворено, сделки признаны недействительными. Мотив: отсутствие доказательств реальности обязательств между сторонами, в том числе невозможность подтвердить основание зачётов.
— Апелляция: постановление от 11.06.2025 — решение оставлено без изменений. Суд указал, что ООО «Группа Компаний „Норма“» не представило договор генподряда от 01.10.2015, на основании которого возникли требования.
🧭 Позиция кассации
Суд кассации установил, что ООО «Группа Компаний „Норма“» не было надлежащим образом извещено о рассмотрении дела в первой инстанции, что нарушило её процессуальные права. Апелляционный суд неправильно возложил на компанию бремя представления доказательств по сделкам, участником которых она не была. Нарушение ст. 121 и ст. 65 АПК РФ повлекло невозможность участия стороны в деле и оценке представленных ею доказательств. Кассационный суд указал, что аффилированность не установлена, а значит, выводы о недействительности сделок не могут быть основаны на отсутствии у третьей стороны документов по чужим правоотношениям.
📌 Итог
Отменить определение первой инстанции и постановление апелляции, направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Западного_округа
АКТ СВЕРКИ С ФАКСИМИЛЕ — ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПРИЗНАНИЯ ДОЛГА?
Постановление АС Поволжского округа от 03.10.2025 по делу А65-33155/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Торговый дом „Алгоритм“» обратилось к ООО «ОАЗИС» с иском о взыскании 17 380 497 руб. 25 коп. долга по поставке товаров и 7 049 369 руб. 72 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.07.2017 по 13.11.2023. Товар был поставлен в 2017–2018 годах, частично оплачен. Истец подтвердил задолженность актами сверки от 21.08.2018 и 28.03.2021, подписанными с использованием факсимиле директора ответчика. Решением суда первой инстанции от 08.10.2024 иск был удовлетворён. Апелляция от 16.04.2025 отменила это решение и отказала в иске, признав акты сверки недействительными из-за факсимиле.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «ТД Алгоритм»): акты сверки оформлены в соответствии с установленной практикой взаимоотношений сторон, содержат оттиски печати ответчика, направлены им по электронной почте, а затем переданы в подлиннике; использование факсимиле не делает документы недействительными, срок исковой давности прерван.
— Ответчик (ООО «ОАЗИС»): акты сверки подписаны факсимиле без согласия на это, что противоречит требованиям закона к оформлению документов; представленные сканы и подлинники отличаются — доказательства сфальсифицированы; срок исковой давности истцом пропущен.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: признал акты сверки действительными, поскольку они соответствуют практике взаимодействия сторон, содержат печать, а факт использования факсимиле ранее не оспаривался; установил перерыв срока исковой давности и удовлетворил иск.
— Апелляционный суд: отменил решение, указав, что акты сверки не могут быть подписаны факсимиле, так как не являются сделками, но относятся к бухгалтерским документам; посчитал их недействительными, признал срок исковой давности пропущенным и отказал в иске.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд указал, что акт сверки не является сделкой и не относится к первичным учетным документам, поэтому к нему неприменимы требования ст. 160 ГК РФ и ФЗ № 402 о бухучете. Суд апелляции ошибочно применил эти нормы. Наличие печати и практика использования факсимиле между сторонами требует оценки как доказательства волеизъявления. Апелляция не проверила все обстоятельства, включая порядок направления документов и сложившуюся практику, что нарушило ст. 268 АПК РФ. Также указано, что при новом рассмотрении необходимо отдельно проверить течение срока исковой давности по процентам (по ст. 207 ГК РФ), поскольку признание долга не влечёт автоматического перерыва по дополнительным требованиям.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
Постановление АС Поволжского округа от 03.10.2025 по делу А65-33155/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Торговый дом „Алгоритм“» обратилось к ООО «ОАЗИС» с иском о взыскании 17 380 497 руб. 25 коп. долга по поставке товаров и 7 049 369 руб. 72 коп. процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 01.07.2017 по 13.11.2023. Товар был поставлен в 2017–2018 годах, частично оплачен. Истец подтвердил задолженность актами сверки от 21.08.2018 и 28.03.2021, подписанными с использованием факсимиле директора ответчика. Решением суда первой инстанции от 08.10.2024 иск был удовлетворён. Апелляция от 16.04.2025 отменила это решение и отказала в иске, признав акты сверки недействительными из-за факсимиле.
🗣️ Позиции сторон
— Истец (ООО «ТД Алгоритм»): акты сверки оформлены в соответствии с установленной практикой взаимоотношений сторон, содержат оттиски печати ответчика, направлены им по электронной почте, а затем переданы в подлиннике; использование факсимиле не делает документы недействительными, срок исковой давности прерван.
— Ответчик (ООО «ОАЗИС»): акты сверки подписаны факсимиле без согласия на это, что противоречит требованиям закона к оформлению документов; представленные сканы и подлинники отличаются — доказательства сфальсифицированы; срок исковой давности истцом пропущен.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции: признал акты сверки действительными, поскольку они соответствуют практике взаимодействия сторон, содержат печать, а факт использования факсимиле ранее не оспаривался; установил перерыв срока исковой давности и удовлетворил иск.
— Апелляционный суд: отменил решение, указав, что акты сверки не могут быть подписаны факсимиле, так как не являются сделками, но относятся к бухгалтерским документам; посчитал их недействительными, признал срок исковой давности пропущенным и отказал в иске.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд указал, что акт сверки не является сделкой и не относится к первичным учетным документам, поэтому к нему неприменимы требования ст. 160 ГК РФ и ФЗ № 402 о бухучете. Суд апелляции ошибочно применил эти нормы. Наличие печати и практика использования факсимиле между сторонами требует оценки как доказательства волеизъявления. Апелляция не проверила все обстоятельства, включая порядок направления документов и сложившуюся практику, что нарушило ст. 268 АПК РФ. Также указано, что при новом рассмотрении необходимо отдельно проверить течение срока исковой давности по процентам (по ст. 207 ГК РФ), поскольку признание долга не влечёт автоматического перерыва по дополнительным требованиям.
📌 Итог
Отменить постановление апелляционного суда и направить дело на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Поволжского_округа
ОШИБКА В РАСПРЕДЕЛЕНИИ ГОСПОШЛИНЫ ПО АПЕЛЛЯЦИИ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 03.10.2025 по делу А32-40119/2020
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Конкурсный управляющий ООО «Наш Проект» и кредитор — ООО «Инжиниринг» — обратились в суд с заявлениями о признании недействительными сделок по отчуждению транспортного средства BMW 530D xDrive, 2017 года выпуска, в рамках дела о банкротстве должника. Оспаривались договор купли-продажи от 25.02.2019 между ВТБ Лизинг и Сигидиным Юрием Андреевичем, дополнительное соглашение к договору лизинга и ходатайство должника о продаже предмета лизинга. Требования были объединены определением от 16.03.2023. Суд первой инстанции 17.02.2025 признал сделку недействительной и взыскал с ответчика рыночную стоимость автомобиля — 3 098 983 рубля 5 копеек. Апелляция от 09.07.2025 изменила правовую квалификацию: признала недействительной уступку права на выкуп имущества, но оставила размер взыскания без изменения.
🗣️ Позиции сторон
— Истцы (конкурсный управляющий и кредитор): сделки являются подозрительными по п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, совершены с целью причинения вреда кредиторам, цена отчуждения многократно занижена, ответчик — заинтересованное лицо, осведомленное о неплатежеспособности должника.
— Ответчик (Сигидин Ю.А.): не был надлежащим образом извещен о заседаниях, лишен возможности заявить пропуск срока; оспаривание уступки права выкупа произведено без изменения предмета иска; транспортное средство не находилось в собственности должника, поэтому договор купли-продажи не может быть оспорен; экспертиза проводилась по неправильному вопросу.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (определение от 17.02.2025): признал недействительным договор купли-продажи от 25.02.2019, взыскал с ответчика 3 098 983 рубля 5 копеек, расходы на экспертизу (6 тыс. руб.) и госпошлину (15 тыс. руб.).
— Апелляционный суд (постановление от 09.07.2025): изменил правовую квалификацию — признал недействительной уступку права на выкуп, а не саму сделку купли-продажи; взыскал ту же сумму в пользу конкурсной массы; отказал в требованиях к ВТБ Лизинг; взыскал с ответчика 30 тыс. руб. госпошлины — по 15 тыс. руб. в пользу каждого заявителя апелляции.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд признал, что апелляционный суд неправильно распределил судебные расходы по госпошлине за подачу апелляционной жалобы. Поскольку апелляционная жалоба была подана обществами (ВТБ Лизинг, «Инжиниринг») и удовлетворена частично против них, расходы должны быть возложены на проигравших истцов, а не на ответчика. Нарушение норм ст. 110 АПК РФ повлекло ошибочное взыскание 30 тыс. руб. с ответчика. Кассация указала, что поскольку результат рассмотрения апелляции не был в пользу заявителей, госпошлина должна быть взыскана с них. Других оснований для отмены акта не установлено.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции в части распределения госпошлины, взыскать по 15 тыс. рублей с ООО «Наш Проект» и ООО «Инжиниринг» в пользу ВТБ Лизинг и по 3333 рубля — в пользу Сигидина Ю.А., остальное оставить без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 03.10.2025 по делу А32-40119/2020
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Конкурсный управляющий ООО «Наш Проект» и кредитор — ООО «Инжиниринг» — обратились в суд с заявлениями о признании недействительными сделок по отчуждению транспортного средства BMW 530D xDrive, 2017 года выпуска, в рамках дела о банкротстве должника. Оспаривались договор купли-продажи от 25.02.2019 между ВТБ Лизинг и Сигидиным Юрием Андреевичем, дополнительное соглашение к договору лизинга и ходатайство должника о продаже предмета лизинга. Требования были объединены определением от 16.03.2023. Суд первой инстанции 17.02.2025 признал сделку недействительной и взыскал с ответчика рыночную стоимость автомобиля — 3 098 983 рубля 5 копеек. Апелляция от 09.07.2025 изменила правовую квалификацию: признала недействительной уступку права на выкуп имущества, но оставила размер взыскания без изменения.
🗣️ Позиции сторон
— Истцы (конкурсный управляющий и кредитор): сделки являются подозрительными по п. 2 ст. 61.2 Закона о банкротстве, совершены с целью причинения вреда кредиторам, цена отчуждения многократно занижена, ответчик — заинтересованное лицо, осведомленное о неплатежеспособности должника.
— Ответчик (Сигидин Ю.А.): не был надлежащим образом извещен о заседаниях, лишен возможности заявить пропуск срока; оспаривание уступки права выкупа произведено без изменения предмета иска; транспортное средство не находилось в собственности должника, поэтому договор купли-продажи не может быть оспорен; экспертиза проводилась по неправильному вопросу.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (определение от 17.02.2025): признал недействительным договор купли-продажи от 25.02.2019, взыскал с ответчика 3 098 983 рубля 5 копеек, расходы на экспертизу (6 тыс. руб.) и госпошлину (15 тыс. руб.).
— Апелляционный суд (постановление от 09.07.2025): изменил правовую квалификацию — признал недействительной уступку права на выкуп, а не саму сделку купли-продажи; взыскал ту же сумму в пользу конкурсной массы; отказал в требованиях к ВТБ Лизинг; взыскал с ответчика 30 тыс. руб. госпошлины — по 15 тыс. руб. в пользу каждого заявителя апелляции.
🧭 Позиция кассации
Кассационный суд признал, что апелляционный суд неправильно распределил судебные расходы по госпошлине за подачу апелляционной жалобы. Поскольку апелляционная жалоба была подана обществами (ВТБ Лизинг, «Инжиниринг») и удовлетворена частично против них, расходы должны быть возложены на проигравших истцов, а не на ответчика. Нарушение норм ст. 110 АПК РФ повлекло ошибочное взыскание 30 тыс. руб. с ответчика. Кассация указала, что поскольку результат рассмотрения апелляции не был в пользу заявителей, госпошлина должна быть взыскана с них. Других оснований для отмены акта не установлено.
📌 Итог
Отменить постановление апелляции в части распределения госпошлины, взыскать по 15 тыс. рублей с ООО «Наш Проект» и ООО «Инжиниринг» в пользу ВТБ Лизинг и по 3333 рубля — в пользу Сигидина Ю.А., остальное оставить без изменения.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
СПРАВКА ОБ ОПЛАТЕ ПО ДДУ: НЕТ СОМНЕНИЙ В ОСНОВАНИЯХ — ТРЕБОВАНИЕ ПОДТВЕРЖДЕНО
Постановление АС Волго-Вятского округа от 06.10.2025 по делу А11-5469/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Серопян Карине Мовсесовна обратилась в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «ИнтерСтрой Плюс» требования о передаче двухкомнатной квартиры № 96 (общей площадью 87,51 кв. м, стоимостью 2 975 340 руб.) по адресу: г. Владимир, ул. Производственная, д. 30. Основание — договор участия в долевом строительстве от 19.02.2018 № 96-126/ДП. Суд первой инстанции удовлетворил заявление определением от 08.10.2024. Апелляция постановлением от 10.06.2025 отменила это определение и отказала в удовлетворении заявления. Кассация отменила постановление апелляции.
🗣️ Позиции сторон
— Заявитель (Серопян К.М.): требование обосновано договором ДДУ, справкой застройщика от 28.12.2020 об оплате и подтверждающими документами по взаиморасчетам; аффилированность не установлена, доказательства не оспорены.
— Фонд защиты прав дольщиков: просил оставить постановление апелляции без изменения, но ранее при рассмотрении аналогичного требования (по квартире № 126) не оспаривал основания и даже предлагал включить требование в реестр.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (определение от 08.10.2024): удовлетворил заявление, признал требование Серопян К.М. о передаче квартиры обоснованным на основании зарегистрированного ДДУ и справки об оплате.
— Апелляционный суд (постановление от 10.06.2025): отменил определение первой инстанции, указав на необходимость проверки оснований для выдачи справки об оплате, и отказал в удовлетворении заявления.
🧭 Позиция кассации
Суд апелляционной инстанции неправомерно ввел дополнительное бремя доказывания, потребовав от заявителя подтверждение экономического обоснования цепочки расчетов, хотя все документы — договор займа, цессии, зачеты — представлены и не оспорены Фондом или конкурсным управляющим. Отсутствуют доказательства фальсификации, аффилированности или согласованных действий. Вступившее в силу решение по квартире № 126 (приобретённой по уступке от Серопян К.М.) подтверждает легитимность первоначального договора. Оценка доказательств произведена формально, без учёта сложившейся практики (пункт 20 Обзора ВС № 1 (2021)).
📌 Итог
Отменить постановление апелляции, оставить в силе определение первой инстанции, включить требование Серопян К.М. в реестр кредиторов четвёртой очереди и взыскать с должника 20 000 руб. судебных расходов по кассации.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
Постановление АС Волго-Вятского округа от 06.10.2025 по делу А11-5469/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
Серопян Карине Мовсесовна обратилась в Арбитражный суд Владимирской области с заявлением о включении в реестр требований кредиторов ООО «ИнтерСтрой Плюс» требования о передаче двухкомнатной квартиры № 96 (общей площадью 87,51 кв. м, стоимостью 2 975 340 руб.) по адресу: г. Владимир, ул. Производственная, д. 30. Основание — договор участия в долевом строительстве от 19.02.2018 № 96-126/ДП. Суд первой инстанции удовлетворил заявление определением от 08.10.2024. Апелляция постановлением от 10.06.2025 отменила это определение и отказала в удовлетворении заявления. Кассация отменила постановление апелляции.
🗣️ Позиции сторон
— Заявитель (Серопян К.М.): требование обосновано договором ДДУ, справкой застройщика от 28.12.2020 об оплате и подтверждающими документами по взаиморасчетам; аффилированность не установлена, доказательства не оспорены.
— Фонд защиты прав дольщиков: просил оставить постановление апелляции без изменения, но ранее при рассмотрении аналогичного требования (по квартире № 126) не оспаривал основания и даже предлагал включить требование в реестр.
🏛️ Решения нижестоящих судов
— Суд первой инстанции (определение от 08.10.2024): удовлетворил заявление, признал требование Серопян К.М. о передаче квартиры обоснованным на основании зарегистрированного ДДУ и справки об оплате.
— Апелляционный суд (постановление от 10.06.2025): отменил определение первой инстанции, указав на необходимость проверки оснований для выдачи справки об оплате, и отказал в удовлетворении заявления.
🧭 Позиция кассации
Суд апелляционной инстанции неправомерно ввел дополнительное бремя доказывания, потребовав от заявителя подтверждение экономического обоснования цепочки расчетов, хотя все документы — договор займа, цессии, зачеты — представлены и не оспорены Фондом или конкурсным управляющим. Отсутствуют доказательства фальсификации, аффилированности или согласованных действий. Вступившее в силу решение по квартире № 126 (приобретённой по уступке от Серопян К.М.) подтверждает легитимность первоначального договора. Оценка доказательств произведена формально, без учёта сложившейся практики (пункт 20 Обзора ВС № 1 (2021)).
📌 Итог
Отменить постановление апелляции, оставить в силе определение первой инстанции, включить требование Серопян К.М. в реестр кредиторов четвёртой очереди и взыскать с должника 20 000 руб. судебных расходов по кассации.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Волго_Вятского_округа
ОТСУТСТВИЕ АКТА ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ НЕ ОЗНАЧАЕТ ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 06.10.2025 по делу А32-56076/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Д2Д Логистика» обратилось к ООО «Рандар» с иском о взыскании долга по договору аренды контейнеров от 22.04.2022 на сумму 9 780 441 руб., пени — 2 173 422 руб., стоимости ремонта — 27 240 руб. и стоимости утраченных контейнеров — 4 169 243 руб. Встречный иск «Рандар» о возврате переплаты в размере 11 073 954 руб. и процентов по ст. 395 ГК РФ был удовлетворен частично. Суд зачел требования, взыскав с «Д2Д Логистика» в пользу «Рандар» 7 679 304 руб. Решение от 21.02.2025 и постановление апелляции от 18.06.2025 поддержаны.
🗣️ Позиции сторон
— Истец («Д2Д Логистика»): представил доказательства передачи контейнеров до октября 2022 года, включая документы по эксплуатации и переписку; указал, что встречное предоставление получено ответчиком, поэтому неосновательного обогащения нет.
— Ответчик («Рандар»): утверждал, что контейнеры получены только 21.10.2022, акт приема-передачи до этой даты отсутствует; переплата возникла из-за неправомерного начисления платы за период до получения имущества.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция и апелляция частично удовлетворили первоначальный иск, но признали наличие переплаты по встречному иску. Основной вывод: передача контейнеров состоялась только 21.10.2022, поскольку ранее акт приема-передачи не подписан. Другие доказательства фактического использования имущества не оценены.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды ошиблись, сделав вывод о передаче имущества исключительно на основании отсутствия акта. По ст. 328 ГК РФ обязательства по договору аренды являются встречными, а презумпция исполнения может быть опровергнута и подтверждена совокупностью доказательств. Суды не исследовали переписку, расчетные документы и условия договора, которые могут свидетельствовать о фактическом использовании контейнеров до 21.10.2022. Также не было проверено участие третьего лица — ООО «Бронирование контейнерных перевозок», чьи действия могли влиять на использование имущества. Это нарушает ст. 65, 68, 71 АПК и принципы состязательности (ст. 8, 9 АПК).
📌 Итог
Отменить решение и постановление, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа
Постановление АС Северо-Кавказского округа от 06.10.2025 по делу А32-56076/2023
[карточка дела] ——— [судебный акт]
📖 Фабула дела
ООО «Д2Д Логистика» обратилось к ООО «Рандар» с иском о взыскании долга по договору аренды контейнеров от 22.04.2022 на сумму 9 780 441 руб., пени — 2 173 422 руб., стоимости ремонта — 27 240 руб. и стоимости утраченных контейнеров — 4 169 243 руб. Встречный иск «Рандар» о возврате переплаты в размере 11 073 954 руб. и процентов по ст. 395 ГК РФ был удовлетворен частично. Суд зачел требования, взыскав с «Д2Д Логистика» в пользу «Рандар» 7 679 304 руб. Решение от 21.02.2025 и постановление апелляции от 18.06.2025 поддержаны.
🗣️ Позиции сторон
— Истец («Д2Д Логистика»): представил доказательства передачи контейнеров до октября 2022 года, включая документы по эксплуатации и переписку; указал, что встречное предоставление получено ответчиком, поэтому неосновательного обогащения нет.
— Ответчик («Рандар»): утверждал, что контейнеры получены только 21.10.2022, акт приема-передачи до этой даты отсутствует; переплата возникла из-за неправомерного начисления платы за период до получения имущества.
🏛️ Решения нижестоящих судов
Первая инстанция и апелляция частично удовлетворили первоначальный иск, но признали наличие переплаты по встречному иску. Основной вывод: передача контейнеров состоялась только 21.10.2022, поскольку ранее акт приема-передачи не подписан. Другие доказательства фактического использования имущества не оценены.
🧭 Позиция кассации
Нижестоящие суды ошиблись, сделав вывод о передаче имущества исключительно на основании отсутствия акта. По ст. 328 ГК РФ обязательства по договору аренды являются встречными, а презумпция исполнения может быть опровергнута и подтверждена совокупностью доказательств. Суды не исследовали переписку, расчетные документы и условия договора, которые могут свидетельствовать о фактическом использовании контейнеров до 21.10.2022. Также не было проверено участие третьего лица — ООО «Бронирование контейнерных перевозок», чьи действия могли влиять на использование имущества. Это нарушает ст. 65, 68, 71 АПК и принципы состязательности (ст. 8, 9 АПК).
📌 Итог
Отменить решение и постановление, направить дело на новое рассмотрение в Арбитражный суд Краснодарского края.
ТГ-канал «Третья инстанция»
#АС_Северо_Кавказского_округа