#PLP_Подряд

Если оплата обусловлена получением средств от заказчика, значит надо ждать (Постановление АС МО от 14 ноября 2023 года по делу № А40-46858/23).

⚔️ Истец обратился в суд с иском о взыскании с ответчика задолженности и неустойки по договорам подряда.

🟦 Судами двух инстанций иск удовлетворен.

🟢 Суды пришли к выводу об удовлетворении исковых требований, указав, что отсутствие финансирования со стороны третьего лица не является основанием для освобождения заказчика от исполнения гражданско-правового обязательства по оплате изготовленной переданной продукции, а оплата по договорам не может быть поставлена в зависимость от перечисления ответчику денежных средств от третьих лиц.

🟦 Суд кассационной инстанции судебные акты отменил, направив дело на новое рассмотрение.

Свою позицию суд округа аргументировал следующим образом.

(1) Заключая спорные договоры с ответчиком, истец добровольно согласился, что финансирование работ осуществляется за счет средств федерального бюджета и оплата производится после поступления денежных средств из федерального бюджета;

(2) В материалы дела не представлены доказательства и судами не было установлено, что ответчик недобросовестно воспрепятствовал поступлению денежных средств от государственного заказчика;

(3) Тот факт, что ответчик при рассмотрении дела, в том числе в отзыве на иск, не оспаривал факт надлежащего выполнения истцом работ по договорам, не может изменить условия заключенных сторонами договорам о порядке и сроках оплаты работ.

Судебная практика всех остальных округов