⚖️ Прокурорский надзор в госзакупках: когда «мелкие нарушения» обходятся в миллиарды
Прокуратура активно включается в контроль за закупками — и делает это в судебном порядке, с реальными последствиями:
🔹 35 договоров на ремонт школ в Крымском районе (Краснодарский край) признаны недействительными из-за искусственного дробления закупки. С исполнителя взыскали 19,2 млн ₽.
🔹 В Ростове-на-Дону отменили незаконное увеличение аванса с 10% до 50% по благоустройству парка — проект «Жильё и городская среда» не стал оправданием нарушений.
🔹 В Свердловской области по иску прокурора с подрядчика, предоставившего подложные документы об опыте, взыскали 201 млн ₽ — нацпроект «Экология» требует честных участников.
🔹 В Югре — 4,5 млрд ₽! Такой ущерб причинили из-за срыва строительства больницы и заключения замещающего контракта с недобросовестным подрядчиком.
💡🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 🔤
Прокуратура сегодня — не «надзор за формальностями», а реальный инструмент защиты бюджета.
Особое внимание — дроблению закупок, некомпетентным поставщикам, подмене контрактов и некачественной приёмке.
Если вы —
✅ заказчик: не идите на «удобные» схемы — они могут стоить вам карьеры и бюджета.
✅ участник: не подавайте фиктивные документы — рискуете не только РНП, но и судебным взысканием.
📩 Нужна экспертиза контракта, защита ваших интересов или проверка на соответствие требованиям? Пишите нам — поможем избежать фатальных ошибок.
Прокуратура активно включается в контроль за закупками — и делает это в судебном порядке, с реальными последствиями:
🔹 35 договоров на ремонт школ в Крымском районе (Краснодарский край) признаны недействительными из-за искусственного дробления закупки. С исполнителя взыскали 19,2 млн ₽.
🔹 В Ростове-на-Дону отменили незаконное увеличение аванса с 10% до 50% по благоустройству парка — проект «Жильё и городская среда» не стал оправданием нарушений.
🔹 В Свердловской области по иску прокурора с подрядчика, предоставившего подложные документы об опыте, взыскали 201 млн ₽ — нацпроект «Экология» требует честных участников.
🔹 В Югре — 4,5 млрд ₽! Такой ущерб причинили из-за срыва строительства больницы и заключения замещающего контракта с недобросовестным подрядчиком.
💡
Прокуратура сегодня — не «надзор за формальностями», а реальный инструмент защиты бюджета.
Особое внимание — дроблению закупок, некомпетентным поставщикам, подмене контрактов и некачественной приёмке.
Если вы —
✅ заказчик: не идите на «удобные» схемы — они могут стоить вам карьеры и бюджета.
✅ участник: не подавайте фиктивные документы — рискуете не только РНП, но и судебным взысканием.
📩 Нужна экспертиза контракта, защита ваших интересов или проверка на соответствие требованиям? Пишите нам — поможем избежать фатальных ошибок.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10
❗ Внесены изменения в статью 95 Федерального закона № 44-ФЗ
📌 01.01.2026 вступит в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 333-ФЗ, который вносит изменения в статью 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
С 2026 года стороны контракта смогут:
- скорректировать сроки контрактов на строительный контроль при изменении периода выполнения работ по основному строительному контракту;
- применять к сделкам на благоустройство территории основание, которое разрешает менять объем и виды работ по строительным контрактам.
➡️ Подробнее: Федеральный закон от 31.07.2025 № 333-ФЗ
«О внесении изменений в статью 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
📌 01.01.2026 вступит в силу Федеральный закон от 31.07.2025 № 333-ФЗ, который вносит изменения в статью 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
С 2026 года стороны контракта смогут:
- скорректировать сроки контрактов на строительный контроль при изменении периода выполнения работ по основному строительному контракту;
- применять к сделкам на благоустройство территории основание, которое разрешает менять объем и виды работ по строительным контрактам.
➡️ Подробнее: Федеральный закон от 31.07.2025 № 333-ФЗ
«О внесении изменений в статью 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
👍11❤1
Правило 3️⃣: Мессенджеры — можно, но с подстраховкой
💬 WhatsApp, Telegram — удобно и быстро… но в суде почти бесполезны.
Почему нельзя полагаться на переписку в мессенджерах?
❌ Неподтверждённая личность: сторона может заявить: «Это не мой номер».
❌ Исчезающие доказательства: сообщения легко удалить (в т. ч. автоматически).
❌ Технические сбои: файлы в WhatsApp со временем перестают открываться.
Реальный кейс из практики
Подрядчик согласовывал через Telegram:
— цену,
— объёмы работ,
— дополнительные услуги.
В споре заказчик удалил переписку и сказал: «Я этого не писал».
Суд не принял скриншоты → оплата не взыскана.
Как действовать безопасно?
✔️ В мессенджерах — только оперативные вопросы:
«Когда встречаемся?», «Какой цвет?» и т. п.
✔️ Всё, что касается денег, сроков, объёмов, допсоглашений, — обязательно дублируйте одним из способов:
→ через ЭДО,
→ на корпоративную почту (указанную в договоре),
→ ценным письмом с описью вложения.
❗Важное предупреждение
Любую переписку (кроме ЭДО) для суда нужно заверить:
— нотариально,
— или через компьютерно‑техническую экспертизу.
Стоимость: 200–300 тыс. ₽ (при большом объёме переписки).
Вывод
→ Мессенджеры — для оперативности.
→ Договорённости — фиксируйте официально.
#госзакупки #тендеры #юридическаябезопасность #договор #суд #223ФЗ #44ФЗ #ГарантияТендерногоУспеха
💬 WhatsApp, Telegram — удобно и быстро… но в суде почти бесполезны.
Почему нельзя полагаться на переписку в мессенджерах?
❌ Неподтверждённая личность: сторона может заявить: «Это не мой номер».
❌ Исчезающие доказательства: сообщения легко удалить (в т. ч. автоматически).
❌ Технические сбои: файлы в WhatsApp со временем перестают открываться.
Реальный кейс из практики
Подрядчик согласовывал через Telegram:
— цену,
— объёмы работ,
— дополнительные услуги.
В споре заказчик удалил переписку и сказал: «Я этого не писал».
Суд не принял скриншоты → оплата не взыскана.
Как действовать безопасно?
✔️ В мессенджерах — только оперативные вопросы:
«Когда встречаемся?», «Какой цвет?» и т. п.
✔️ Всё, что касается денег, сроков, объёмов, допсоглашений, — обязательно дублируйте одним из способов:
→ через ЭДО,
→ на корпоративную почту (указанную в договоре),
→ ценным письмом с описью вложения.
❗Важное предупреждение
Любую переписку (кроме ЭДО) для суда нужно заверить:
— нотариально,
— или через компьютерно‑техническую экспертизу.
Стоимость: 200–300 тыс. ₽ (при большом объёме переписки).
Вывод
→ Мессенджеры — для оперативности.
→ Договорённости — фиксируйте официально.
#госзакупки #тендеры #юридическаябезопасность #договор #суд #223ФЗ #44ФЗ #ГарантияТендерногоУспеха
👍8💘1
Для информации: с 01.01.2026 г. вступают изменения по обеспечению контракта
Демпингующие участники не предоставляют повышенное обеспечение контракта, если требований к обеспечению нет в извещении.
Пункт 4 статьи 1 Закона от 26.12.2024 № 484-ФЗ
Сейчас наблюдают неопределенность в применении антидемпинговых мер в подобных случаях
Демпингующие участники не предоставляют повышенное обеспечение контракта, если требований к обеспечению нет в извещении.
Пункт 4 статьи 1 Закона от 26.12.2024 № 484-ФЗ
Сейчас наблюдают неопределенность в применении антидемпинговых мер в подобных случаях
💘1
⚖️ Подрядчик обязан доработать ПД за свой счёт — даже после отрицательной экспертизы
Верховный Суд РФ подтвердил: если по госконтракту проектная документация получила отрицательное заключение госэкспертизы, а подрядчик отказывается устранять замечания, заказчик вправе требовать через суд:
✅ Немедленно завершить доработку ПД за свой счёт
✅ Повторно подать документацию на госэкспертизу
✅ Оплатить неустойку за срыв сроков
ВС напомнил: устранение замечаний экспертизы и повторная подача — обязанность подрядчика, а не заказчика. Все расходы — на нём.
📌 Дело № А19-4635/2023
📌 Определение ВС РФ от 17.11.2025 № 302-ЭС25-10983
Верховный Суд РФ подтвердил: если по госконтракту проектная документация получила отрицательное заключение госэкспертизы, а подрядчик отказывается устранять замечания, заказчик вправе требовать через суд:
✅ Немедленно завершить доработку ПД за свой счёт
✅ Повторно подать документацию на госэкспертизу
✅ Оплатить неустойку за срыв сроков
ВС напомнил: устранение замечаний экспертизы и повторная подача — обязанность подрядчика, а не заказчика. Все расходы — на нём.
📌 Дело № А19-4635/2023
📌 Определение ВС РФ от 17.11.2025 № 302-ЭС25-10983
👍6💘1
Правило 4️⃣: Дополнительные работы — только после допсоглашения!
📑 Главное правило: без подписанного допсоглашения заказчик не обязан оплачивать дополнительные работы — даже если есть подписанные акты!
Почему это критично?
На стройке постоянно возникают новые задачи:
— поменять планировку,
— залить дополнительные 20 кВ.м.
— добавить перегородку,
— изменить количество подъездов или квартир.
Если выполнить их без документального оформления — деньги останутся у заказчика. Суд может признать такие работы добровольными: «подрядчик сам решил их выполнить».
Реальный кейс
Подрядчик сделал допработы без подписанного соглашения. Заказчик на совещаниях обещал: «Подпишем допник, уже даже аванс оплатили».
Когда пришло время финальной оплаты, заказчик заявил: «Дополнительных работ я не поручал, допсоглашение не подписывал».
Итог: суд встал на сторону заказчика, подрядчик потерял несколько миллионов.
Пример правильного подхода
Выявили необходимость усилить фундамент. Подрядчик:
1. Направил письмо о выявленных допработах.
2. Указал, что продолжение основного объёма невозможно.
3. Приложил допсоглашение со сметой.
Несмотря на уговоры «продолжить, подпишем позже», подрядчик ждал подписи. В итоге:
— директор «нашёлся»,
— допсоглашение подписано,
— работы выполнены и оплачены.
Такой пакет документов в суде имеет железную силу.
Что делать ✅
1. При появлении нового объёма работ:
— письменно уведомить заказчика,
— приложить допсоглашение со сметой.
2. Отправить документы ценным письмом с описью вложений + продублировать электронно.
3. Если нет подписи 10 дней — направить уведомление о приостановке допработ.
4. Не приступать к работам до подписания соглашения.
Чего НЕ делать 🛑
- Работать «на доверии».
- Выполнять устные поручения.
- Надеяться на переписку в чате (даже если она есть, её юридическая сила сомнительна).
⬇️ Вывод
Любые дополнительные работы оплачиваются только при наличии подписанного допсоглашения.
Нет допника — нет оплаты.
#госзакупки #11правил #строительнаяэкспертиза #договор #суд #223ФЗ #44ФЗ #ГарантияТендерногоУспеха
📑 Главное правило: без подписанного допсоглашения заказчик не обязан оплачивать дополнительные работы — даже если есть подписанные акты!
Почему это критично?
На стройке постоянно возникают новые задачи:
— поменять планировку,
— залить дополнительные 20 кВ.м.
— добавить перегородку,
— изменить количество подъездов или квартир.
Если выполнить их без документального оформления — деньги останутся у заказчика. Суд может признать такие работы добровольными: «подрядчик сам решил их выполнить».
Реальный кейс
Подрядчик сделал допработы без подписанного соглашения. Заказчик на совещаниях обещал: «Подпишем допник, уже даже аванс оплатили».
Когда пришло время финальной оплаты, заказчик заявил: «Дополнительных работ я не поручал, допсоглашение не подписывал».
Итог: суд встал на сторону заказчика, подрядчик потерял несколько миллионов.
Пример правильного подхода
Выявили необходимость усилить фундамент. Подрядчик:
1. Направил письмо о выявленных допработах.
2. Указал, что продолжение основного объёма невозможно.
3. Приложил допсоглашение со сметой.
Несмотря на уговоры «продолжить, подпишем позже», подрядчик ждал подписи. В итоге:
— директор «нашёлся»,
— допсоглашение подписано,
— работы выполнены и оплачены.
Такой пакет документов в суде имеет железную силу.
Что делать ✅
1. При появлении нового объёма работ:
— письменно уведомить заказчика,
— приложить допсоглашение со сметой.
2. Отправить документы ценным письмом с описью вложений + продублировать электронно.
3. Если нет подписи 10 дней — направить уведомление о приостановке допработ.
4. Не приступать к работам до подписания соглашения.
Чего НЕ делать 🛑
- Работать «на доверии».
- Выполнять устные поручения.
- Надеяться на переписку в чате (даже если она есть, её юридическая сила сомнительна).
Любые дополнительные работы оплачиваются только при наличии подписанного допсоглашения.
Нет допника — нет оплаты.
#госзакупки #11правил #строительнаяэкспертиза #договор #суд #223ФЗ #44ФЗ #ГарантияТендерногоУспеха
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍6💘1
Можно ли снизить цену госконтракта, если участник на УСН?
Ответ ВС РФ — нет.
Верховный суд поддержал нижестоящие инстанции: действующее законодательство не даёт заказчикам такого права.
Что это значит❓
Цена контракта остаётся неизменной, даже если поставщик использует упрощённую систему налогообложения.
📄 Подробности в документах:
• Определение ВС РФ от 24.11.2025 № 308-ЭС25-11719 (дело № А63-1716/2024);
• Решение АС Ставропольского края от 21.10.2024 (дело № А63-1716/2024).
Ответ ВС РФ — нет.
Верховный суд поддержал нижестоящие инстанции: действующее законодательство не даёт заказчикам такого права.
Что это значит
Цена контракта остаётся неизменной, даже если поставщик использует упрощённую систему налогообложения.
📄 Подробности в документах:
• Определение ВС РФ от 24.11.2025 № 308-ЭС25-11719 (дело № А63-1716/2024);
• Решение АС Ставропольского края от 21.10.2024 (дело № А63-1716/2024).
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10💘1
🎉 С Днём юриста! 🎉
Сегодня — день тех, кто говорит на языке закона, защищает интересы, находит решения в самых сложных ситуациях и делает мир справедливее — пусть даже по одному делу за раз. 📜⚖️
Сегодня мы принимаем поздравления и искренне поздравляем всех юристов — коллег, партнёров, наставников и друзей — с профессиональным праздником!
Спасибо вам за высокий профессионализм, выдержку, умение слушать и отстаивать позицию, за баланс между принципами и гибкостью, за каждую выигранную позицию и каждое найденное компромиссное решение.
✨ Пусть ваша работа приносит не только результат, но и удовлетворение.
✨ Пусть законы будут ясными, клиенты — адекватными, а сроки — реалистичными.
✨ А в жизни — гармония, вдохновение и время на то, что действительно важно.
Спасибо, что вы с нами.
С праздником, дорогие юристы! 🎉
Вы — основа уверенности и порядка.
Сегодня — день тех, кто говорит на языке закона, защищает интересы, находит решения в самых сложных ситуациях и делает мир справедливее — пусть даже по одному делу за раз. 📜⚖️
Сегодня мы принимаем поздравления и искренне поздравляем всех юристов — коллег, партнёров, наставников и друзей — с профессиональным праздником!
Спасибо вам за высокий профессионализм, выдержку, умение слушать и отстаивать позицию, за баланс между принципами и гибкостью, за каждую выигранную позицию и каждое найденное компромиссное решение.
✨ Пусть ваша работа приносит не только результат, но и удовлетворение.
✨ Пусть законы будут ясными, клиенты — адекватными, а сроки — реалистичными.
✨ А в жизни — гармония, вдохновение и время на то, что действительно важно.
Спасибо, что вы с нами.
С праздником, дорогие юристы! 🎉
Вы — основа уверенности и порядка.
❤11👏3👍2💘1
⚖️ Формальная ошибка в гарантии ≠ отказ от победы
Верховный Суд РФ разъяснил: если текст независимой гарантии формально не совпадает с требованиями проекта контракта, но по сути ясно выражена воля гаранта обеспечить исполнение всех обязательств подрядчика — отказывать в приёмке такой гарантии нельзя.
📌 Это означает:
— Заказчик не вправе считать победителя уклонившимся, если гарантия соответствует требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ и Постановления № 1005, даже если формулировки не дословно повторяют проект контракта.
— Например, если гарантия содержит общую формулировку вроде «обеспечивает все обязательства по контракту», а не перечисляет каждое — это не основание для отклонения.
❗️Если заказчик всё же «обвинил» победителя в уклонении из-за такой формальности — решение можно и нужно обжаловать в УФАС. Ведомство вправе признать действия заказчика незаконными и отменить протокол уклонения.
📄 Дело № А56-43143/2024
📄 Определение ВС РФ от 18.11.2025 № 307-ЭС25-12058
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Не позволяйте формальностям лишать вас контракта!
Подписывайтесь — будем вместе отстаивать ваши права в госзакупках 💼✨
Верховный Суд РФ разъяснил: если текст независимой гарантии формально не совпадает с требованиями проекта контракта, но по сути ясно выражена воля гаранта обеспечить исполнение всех обязательств подрядчика — отказывать в приёмке такой гарантии нельзя.
📌 Это означает:
— Заказчик не вправе считать победителя уклонившимся, если гарантия соответствует требованиям ст. 45 Закона № 44-ФЗ и Постановления № 1005, даже если формулировки не дословно повторяют проект контракта.
— Например, если гарантия содержит общую формулировку вроде «обеспечивает все обязательства по контракту», а не перечисляет каждое — это не основание для отклонения.
❗️Если заказчик всё же «обвинил» победителя в уклонении из-за такой формальности — решение можно и нужно обжаловать в УФАС. Ведомство вправе признать действия заказчика незаконными и отменить протокол уклонения.
📄 Дело № А56-43143/2024
📄 Определение ВС РФ от 18.11.2025 № 307-ЭС25-12058
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
Не позволяйте формальностям лишать вас контракта!
Подписывайтесь — будем вместе отстаивать ваши права в госзакупках 💼✨
👍11💘1
Правило 5️⃣: Завершили работы? Официально приглашайте на приёмку!
📑 Важно: без письменного уведомления заказчик может заявить: «Мы не знали, что работы закончены».
В чём риск?
Многие подрядчики упускают: договор часто требует специального уведомления о завершении работ.
Заказчики нередко:
- не приходят на объект;
- отказываются подписывать акты;
- находят отговорки («потом», «положите туда…»).
Ключевой момент:
- звонок или личные напоминания — не уведомление;
- официальное письмо — запускает отсчёт срока для приёмки.
Реальный кейс
Заказчик пользовался готовым помещением, но акты не подписывал. В суде ссылался на пункт о необходимости уведомления.
Подрядчик не отправил письмо — пени начислены до даты подписания актов.
Пример правильного подхода
Подрядчик направил письмо:
- «Работы по договору № __ от ..2025 завершены. Просим организовать приёмку.
- Дата готовности: ..2025.
- Срок для осмотра: до ..2025».
Затем отправил акты.
Итог: суд признал дату уведомления датой завершения работ — в пени отказали.
Что делать ✅
1. Направить официальное письмо о завершении работ.
2. Указать:
- номер и дату договора;
- объект;
- дату готовности;
- срок для приёмки.
3. Проверить в договоре:
- количество экземпляров актов;
- необходимость исполнительной документации.
Чего НЕ делать 🛑
- ограничиваться звонком или личными напоминаниями;
- передавать акты на объекте без сопроводительного письма;
- игнорировать проверку полномочий лиц, принимающих документы;
- ждать, что заказчик сам поймёт, что пора принимать работы.
⬇️ Вывод
Официальное уведомление — это момент, когда заказчик обязан реагировать. Его молчание работает в пользу подрядчика.
#11правил
📑 Важно: без письменного уведомления заказчик может заявить: «Мы не знали, что работы закончены».
В чём риск?
Многие подрядчики упускают: договор часто требует специального уведомления о завершении работ.
Заказчики нередко:
- не приходят на объект;
- отказываются подписывать акты;
- находят отговорки («потом», «положите туда…»).
Ключевой момент:
- звонок или личные напоминания — не уведомление;
- официальное письмо — запускает отсчёт срока для приёмки.
Реальный кейс
Заказчик пользовался готовым помещением, но акты не подписывал. В суде ссылался на пункт о необходимости уведомления.
Подрядчик не отправил письмо — пени начислены до даты подписания актов.
Пример правильного подхода
Подрядчик направил письмо:
- «Работы по договору № __ от ..2025 завершены. Просим организовать приёмку.
- Дата готовности: ..2025.
- Срок для осмотра: до ..2025».
Затем отправил акты.
Итог: суд признал дату уведомления датой завершения работ — в пени отказали.
Что делать ✅
1. Направить официальное письмо о завершении работ.
2. Указать:
- номер и дату договора;
- объект;
- дату готовности;
- срок для приёмки.
3. Проверить в договоре:
- количество экземпляров актов;
- необходимость исполнительной документации.
Чего НЕ делать 🛑
- ограничиваться звонком или личными напоминаниями;
- передавать акты на объекте без сопроводительного письма;
- игнорировать проверку полномочий лиц, принимающих документы;
- ждать, что заказчик сам поймёт, что пора принимать работы.
Официальное уведомление — это момент, когда заказчик обязан реагировать. Его молчание работает в пользу подрядчика.
#11правил
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍11💘1
Итоги работы: наши достижения в ноябре
➡️ Финансовый отдел
В отчётном периоде осуществлено оформление 68 гарантийных обязательств. Совокупный объём гарантированных средств составил 53 млн рублей.
➡️ Юридический отдел
Реализован комплекс мероприятий по защите прав и интересов клиентов:
🔵 обеспечено повторное рассмотрение заявки клиента в ФАС России в связи с выявленным нарушением процедуры отбора;
🔵 в досудебном порядке произведён возврат денежных средств клиенту за навязанные дополнительные услуги при приобретении автомобиля (в соответствии с положениями Федерального закона № 353‑ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите (займе)»);
🔵 предотвращено включение сведений о клиентах в реестр недобросовестных поставщиков;
🔵 расширена география взаимодействия с территориальными управлениями ФАС — начата работа с Кировской областью и Красноярским краем.
➡️ Тендерный отдел
За ноябрь 2025 года подготовлено и подано 130 заявок на участие в закупках различной степени сложности.
Основные направления деятельности:
🔵 строительство и капитальный ремонт объектов;
🔵 работы по благоустройству территорий;
🔵 специализированные услуги (включая услуги с использованием гужевого транспорта — лошадей и пони).
➕ В целях повышения профессиональной компетенции сотрудники отдела проходят программу повышения квалификации. Это позволит обеспечить дальнейшее повышение качества услуг по подготовке докуметов для ваших тендеров.
#Достижения
Представляем отчёт о ключевых результатах деятельности подразделений за прошедший месяц.
В отчётном периоде осуществлено оформление 68 гарантийных обязательств. Совокупный объём гарантированных средств составил 53 млн рублей.
Реализован комплекс мероприятий по защите прав и интересов клиентов:
🔵 обеспечено повторное рассмотрение заявки клиента в ФАС России в связи с выявленным нарушением процедуры отбора;
🔵 в досудебном порядке произведён возврат денежных средств клиенту за навязанные дополнительные услуги при приобретении автомобиля (в соответствии с положениями Федерального закона № 353‑ФЗ от 21.12.2013 «О потребительском кредите (займе)»);
🔵 предотвращено включение сведений о клиентах в реестр недобросовестных поставщиков;
🔵 расширена география взаимодействия с территориальными управлениями ФАС — начата работа с Кировской областью и Красноярским краем.
За ноябрь 2025 года подготовлено и подано 130 заявок на участие в закупках различной степени сложности.
Основные направления деятельности:
🔵 строительство и капитальный ремонт объектов;
🔵 работы по благоустройству территорий;
🔵 специализированные услуги (включая услуги с использованием гужевого транспорта — лошадей и пони).
#Достижения
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥18👍2
🔨 ВС РФ подтвердил: после окончания срока подачи заявок — никаких уточнений!
Заказчик по 223-ФЗ направил участнику уточняющие запросы, тот доискал недостающие документы — и прошёл отбор.
Но контролёры и суды (вплоть до ВС РФ) сказали: нельзя.
Почему:
- 📌 Закон №223-ФЗ не разрешает дополнять заявки после окончания срока подачи — даже по запросу заказчика.
- 📌 Такая практика создаёт неравные условия: одного просят донести, другого — сразу отклоняют.
ВС РФ отказался пересматривать дело (Определение от 13.11.2025 № 305-ЭС25-12033).
❗️Хотя в арбитражной практике мнения по этому вопросу ещё не едины — лучше не рисковать.
#223ФЗ #тендеры #госзакупки
Заказчик по 223-ФЗ направил участнику уточняющие запросы, тот доискал недостающие документы — и прошёл отбор.
Но контролёры и суды (вплоть до ВС РФ) сказали: нельзя.
Почему:
- 📌 Закон №223-ФЗ не разрешает дополнять заявки после окончания срока подачи — даже по запросу заказчика.
- 📌 Такая практика создаёт неравные условия: одного просят донести, другого — сразу отклоняют.
ВС РФ отказался пересматривать дело (Определение от 13.11.2025 № 305-ЭС25-12033).
❗️Хотя в арбитражной практике мнения по этому вопросу ещё не едины — лучше не рисковать.
#223ФЗ #тендеры #госзакупки
👍11
Правило 6️⃣: Акт выполненных работ — главное доказательство!
📑 Для суда результат работ — не объект, а документы. Суд не придёт на стройку и не посмотрит фото.
Что спросят в суде?
- Где акты?
- Где исполнительная документация?
- Где чеки на материалы?
- Как закрывали этапы?
Реальный кейс
Подрядчик направил акты ценным письмом с описью. Сохранил чек и копию описи.
Заказчик получил, но не подписал и не отказал письменно.
Итог: суд взыскал деньги — факт выполнения работ доказан.
Что делать ✅
1. Направлять акты:
- ценным письмом с описью (сохранять чек и копию);
- через ЭДО;
- в ЕИС (для госконтрактов).
2. Дублировать электронно: на e‑mail или в мессенджер.
Чего НЕ делать 🛑
- отдавать акты «в руки» без подтверждения;
- игнорировать оформление актов;
- откладывать отправку актов из‑за страха испортить отношения.
Вывод
Акт — это юридическое подтверждение вашей работы. Нет акта — нет доказательства.
#11правил
📑 Для суда результат работ — не объект, а документы. Суд не придёт на стройку и не посмотрит фото.
Что спросят в суде?
- Где акты?
- Где исполнительная документация?
- Где чеки на материалы?
- Как закрывали этапы?
Реальный кейс
Подрядчик направил акты ценным письмом с описью. Сохранил чек и копию описи.
Заказчик получил, но не подписал и не отказал письменно.
Итог: суд взыскал деньги — факт выполнения работ доказан.
Что делать ✅
1. Направлять акты:
- ценным письмом с описью (сохранять чек и копию);
- через ЭДО;
- в ЕИС (для госконтрактов).
2. Дублировать электронно: на e‑mail или в мессенджер.
Чего НЕ делать 🛑
- отдавать акты «в руки» без подтверждения;
- игнорировать оформление актов;
- откладывать отправку актов из‑за страха испортить отношения.
Вывод
Акт — это юридическое подтверждение вашей работы. Нет акта — нет доказательства.
#11правил
👍7
⚖️ Излишние требования заказчика = воспрепятствование исполнению контракта
Заказчик потребовал от подрядчика документы, не предусмотренные контрактом, отказал в допуске к объекту, отклонил график работ без оснований и не передал исходные данные — и всё это в нарушение условий договора.
В итоге исполнитель не смог приступить к работам.
Заказчик — расторг контракт в одностороннем порядке и попытался внести подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
Но Московское УФАС отказало во внесении в РНП, а суды поддержали эту позицию (дело № А40-298937/2024):
✅ Подрядчик предоставил всё, что требовалось по контракту
✅ Доптребования — неправомерны и не обусловлены договором
✅ Отказ от передачи исходных данных = прямое препятствие
✅ График работ был отклонён без обоснования, так как контракт не содержал конкретных требований к нему
📌 Суд пришёл к выводу: заказчик искусственно мешал исполнению контракта, нарушив принцип добросовестности.
📌 Излишний формализм и «надуманные» барьеры — недопустимы и вредят всей системе госзакупок.
🔗 Подробнее: (https://moscow.fas.gov.ru/news/19742
➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖ ➖
Госзакупки — не место для произвола.
Будьте уверены в своих правах и защищайте их! 💪
Подписывайтесь — помогаем выигрывать и исполнять контракты честно и эффективно.
Заказчик потребовал от подрядчика документы, не предусмотренные контрактом, отказал в допуске к объекту, отклонил график работ без оснований и не передал исходные данные — и всё это в нарушение условий договора.
В итоге исполнитель не смог приступить к работам.
Заказчик — расторг контракт в одностороннем порядке и попытался внести подрядчика в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП).
Но Московское УФАС отказало во внесении в РНП, а суды поддержали эту позицию (дело № А40-298937/2024):
✅ Подрядчик предоставил всё, что требовалось по контракту
✅ Доптребования — неправомерны и не обусловлены договором
✅ Отказ от передачи исходных данных = прямое препятствие
✅ График работ был отклонён без обоснования, так как контракт не содержал конкретных требований к нему
📌 Суд пришёл к выводу: заказчик искусственно мешал исполнению контракта, нарушив принцип добросовестности.
📌 Излишний формализм и «надуманные» барьеры — недопустимы и вредят всей системе госзакупок.
🔗 Подробнее: (https://moscow.fas.gov.ru/news/19742
Госзакупки — не место для произвола.
Будьте уверены в своих правах и защищайте их! 💪
Подписывайтесь — помогаем выигрывать и исполнять контракты честно и эффективно.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10
Правило 7️⃣: Ежедневная фотофиксация — ваша страховка
📁 Заказчик закрыл доступ на объект и отказывается платить? Фото докажут: работы велись, объём выполнен.
Почему это важно?
- Суд не выезжает на объект и не смотрит случайные фото.
- Но заверенные фото могут стать частью экспертизы и весомым доказательством.
- Помогут отбиться от претензий вроде «это не вы работали».
Реальный кейс
Подрядчик ежедневно снимал:
- общий вид объекта;
- ключевые узлы (арматуру, электрику, этапы отделки).
Фото сохранял с датами и подписями. Когда заказчик закрыл доступ и отрицал работы, из снимков собрали журнал и досудебную экспертизу.
Нотариус заверил протокол осмотра — суд принял доказательства.
Что делать ✅
1. Снимать каждый день: общий план + важные узлы.
2. Сохранять фото с датой и кратким описанием.
3. Отправлять снимки заказчику (e‑mail / мессенджер).
4. Вести журнал работ на основе фото.
5. Не удалять архив: телефон не форматировать, данные при увольнении сотрудника передавать.
Чего не делать 🛑
- Надеяться на «а вдруг обойдётся».
- Стирать фото после сдачи объекта.
- Делать только общие кадры без деталей.
Вывод
Фотофиксация — простой способ контролировать процесс и защититься в споре. Телефон у прораба всегда с собой — используйте это!
#11правил
📁 Заказчик закрыл доступ на объект и отказывается платить? Фото докажут: работы велись, объём выполнен.
Почему это важно?
- Суд не выезжает на объект и не смотрит случайные фото.
- Но заверенные фото могут стать частью экспертизы и весомым доказательством.
- Помогут отбиться от претензий вроде «это не вы работали».
Реальный кейс
Подрядчик ежедневно снимал:
- общий вид объекта;
- ключевые узлы (арматуру, электрику, этапы отделки).
Фото сохранял с датами и подписями. Когда заказчик закрыл доступ и отрицал работы, из снимков собрали журнал и досудебную экспертизу.
Нотариус заверил протокол осмотра — суд принял доказательства.
Что делать ✅
1. Снимать каждый день: общий план + важные узлы.
2. Сохранять фото с датой и кратким описанием.
3. Отправлять снимки заказчику (e‑mail / мессенджер).
4. Вести журнал работ на основе фото.
5. Не удалять архив: телефон не форматировать, данные при увольнении сотрудника передавать.
Чего не делать 🛑
- Надеяться на «а вдруг обойдётся».
- Стирать фото после сдачи объекта.
- Делать только общие кадры без деталей.
Вывод
Фотофиксация — простой способ контролировать процесс и защититься в споре. Телефон у прораба всегда с собой — используйте это!
#11правил
👍12
⁉️ Как исправить приложенные к документу о приёмке документы?
Приложенные к документу о приёмке товаров, работ, услуг файлы — его неотъемлемая часть.
Но если в них обнаружены ошибки или неточности — не беда: поставщик вправе удалить или заменить такие документы.
Как это сделать:
🔹 Если исправления влияют на цену — оформляется исправление существенных условий
🔹 Если изменения не затрагивают стоимость — оформляется исправление несущественных условий
После подписания исправления обеими сторонами:
✅ Формируется новая версия информации об исполнении контракта
✅ Предыдущая версия становится недействующей, но сохраняется в реестре ЭДО
✅ Чтобы увидеть старые редакции — включите опцию «Отображать недействующие редакции» в карточке контракта
📌 Важно: при расхождении между документом о приёмке товаров, работ, услуг и приложенными к нему документами — приоритет всегда у самого документа о приёмке (п. 2 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ).
🔤 🔤 🔤 🔤 🔤 ⬇️
Работайте в ЕИС уверенно — с пониманием, а не наугад!
Подписывайтесь на «Гарантия Тендерного Успеха», чтобы не пропустить полезные лайфхаки 💼📊
Приложенные к документу о приёмке товаров, работ, услуг файлы — его неотъемлемая часть.
Но если в них обнаружены ошибки или неточности — не беда: поставщик вправе удалить или заменить такие документы.
Как это сделать:
🔹 Если исправления влияют на цену — оформляется исправление существенных условий
🔹 Если изменения не затрагивают стоимость — оформляется исправление несущественных условий
После подписания исправления обеими сторонами:
✅ Формируется новая версия информации об исполнении контракта
✅ Предыдущая версия становится недействующей, но сохраняется в реестре ЭДО
✅ Чтобы увидеть старые редакции — включите опцию «Отображать недействующие редакции» в карточке контракта
📌 Важно: при расхождении между документом о приёмке товаров, работ, услуг и приложенными к нему документами — приоритет всегда у самого документа о приёмке (п. 2 ч. 13 ст. 94 Закона № 44-ФЗ).
Работайте в ЕИС уверенно — с пониманием, а не наугад!
Подписывайтесь на «Гарантия Тендерного Успеха», чтобы не пропустить полезные лайфхаки 💼📊
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍14
Осторожно банк КУБ
Сегодня на заседании комиссии ФАС России состоялось новое заседание комиссии по жалобе на действия банка. Ранее банк КУБ при выдаче гарантии совершил техническую ошибку и при формировании проекта гарантии указал не верный срок. Подчеркнем, что срок гарантии в самой заявке агентом был указал верный. Дальше по классике: никто не проверил, выпустили и заказчик отклонил.
Так вот сегодня в заседании ФАС банк направил целый отряд своих представителей, чтобы переложить всю ответственность на клиента. Итоговый результат не изменился – вина банка установлена и будет выдано предписание. Вопрос остался только к банку: «Честь «мундира» дороже клиента?». Есть правда небольшой бонус - рамках предписания изменение в срок гарантии (а это дополнительно целый год) банк внесет бесплатно!
Сегодня на заседании комиссии ФАС России состоялось новое заседание комиссии по жалобе на действия банка. Ранее банк КУБ при выдаче гарантии совершил техническую ошибку и при формировании проекта гарантии указал не верный срок. Подчеркнем, что срок гарантии в самой заявке агентом был указал верный. Дальше по классике: никто не проверил, выпустили и заказчик отклонил.
Так вот сегодня в заседании ФАС банк направил целый отряд своих представителей, чтобы переложить всю ответственность на клиента. Итоговый результат не изменился – вина банка установлена и будет выдано предписание. Вопрос остался только к банку: «Честь «мундира» дороже клиента?». Есть правда небольшой бонус - рамках предписания изменение в срок гарантии (а это дополнительно целый год) банк внесет бесплатно!
👍14🤔1
Правило 8️⃣: Акты скрытых работ — подписывайте сразу!
📑 Скрытые работы (арматура в фундаменте, проводка в стенах, гидроизоляция) потом не проверить. Если не зафиксировать их вовремя — заказчик может заявить: «Не делали» или «Делали, но меньше».
Почему нельзя откладывать?
- Заказчик может отказаться подписывать КС‑2: «Объёмы не подтверждены».
- Эксперт не всегда определит, кто и что делал.
- В суде решающую роль играют подписанные акты, а не слова.
Реальный кейс
Подрядчик выполнил работы, часть актов подписали. В конце — отказ. Объект ввели в эксплуатацию.
Заказчик пошёл взыскивать авансы, заявив, что доделывал другой подрядчик. Эксперт поддержал второго — у него были подписаны акты скрытых работ.
Итог: суд взыскал авансы с первого подрядчика.
Что делать ✅
1. Подписывать акты скрытых работ сразу — до закрытия работ.
2. Вести журнал работ ежедневно и согласовывать с заказчиком.
3. Подкреплять акты фотофиксацией (с датой и описанием).
Чего НЕ делать 🛑
- подписывать акты задним числом;
- откладывать ведение журнала;
- надеяться, что заказчик оплатит без подписей.
Вывод
Подписанные вовремя акты скрытых работ — ваши доказательства в суде. Нет подписей — нет защиты.
#11правил
📑 Скрытые работы (арматура в фундаменте, проводка в стенах, гидроизоляция) потом не проверить. Если не зафиксировать их вовремя — заказчик может заявить: «Не делали» или «Делали, но меньше».
Почему нельзя откладывать?
- Заказчик может отказаться подписывать КС‑2: «Объёмы не подтверждены».
- Эксперт не всегда определит, кто и что делал.
- В суде решающую роль играют подписанные акты, а не слова.
Реальный кейс
Подрядчик выполнил работы, часть актов подписали. В конце — отказ. Объект ввели в эксплуатацию.
Заказчик пошёл взыскивать авансы, заявив, что доделывал другой подрядчик. Эксперт поддержал второго — у него были подписаны акты скрытых работ.
Итог: суд взыскал авансы с первого подрядчика.
Что делать ✅
1. Подписывать акты скрытых работ сразу — до закрытия работ.
2. Вести журнал работ ежедневно и согласовывать с заказчиком.
3. Подкреплять акты фотофиксацией (с датой и описанием).
Чего НЕ делать 🛑
- подписывать акты задним числом;
- откладывать ведение журнала;
- надеяться, что заказчик оплатит без подписей.
Вывод
Подписанные вовремя акты скрытых работ — ваши доказательства в суде. Нет подписей — нет защиты.
#11правил
👍11
Вчера состоялось первое заседание Рабочей группы при Общественном совете при ФАС России по применению законодательства о государственных и корпоративных закупках.
В ней принял участие заместитель генерального директора Центра медиации и права, член Общественного Совета при УФАС Ивановской области Максим Кугданов.
В ходе первого заседания выступил приветственным словом начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Дмитрий Бомбырь.
В ходе первого заседания были определены цели и задачи Рабочей группы.
Утвердили предварительный план работы Рабочей группа на 2026 год.
Рассмотрели два конкретных вопроса из числа направленных членами Рабочей группы:
✅ Особенности формирования НМЦК для товаров, при закупке которых применяется нормы Постановления 1875 («нац. режим);
✅ Соответствие реестровой записи в реестре РПП закупаемому товару.
В ней принял участие заместитель генерального директора Центра медиации и права, член Общественного Совета при УФАС Ивановской области Максим Кугданов.
В ходе первого заседания выступил приветственным словом начальник Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Дмитрий Бомбырь.
В ходе первого заседания были определены цели и задачи Рабочей группы.
Утвердили предварительный план работы Рабочей группа на 2026 год.
В план работы уже включены более 20 вопросов, касающихся правоприменительной практики в контрактной сфере.
Рассмотрели два конкретных вопроса из числа направленных членами Рабочей группы:
✅ Особенности формирования НМЦК для товаров, при закупке которых применяется нормы Постановления 1875 («нац. режим);
✅ Соответствие реестровой записи в реестре РПП закупаемому товару.
🔥9👍1
Forwarded from Гражданский контроль госзакупок
🧭 План работы: закупочное сообщество формирует повестку
Рабочая группа утвердила масштабный план работы до середины 2026 года.
Темы — от корректировки ст. 93 и 95 Закона № 44-ФЗ до регулирования консультаций с рынком, участия коллективных участников в закупках по 223-ФЗ, механизма применения ЭКГ-рейтинга, противоречий по нацрежиму и даже новых форм картелей.
🤝 Атмосфера заседания: «Вначале осторожно, затем — уверенно»
Многие отмечали: в начале встречи чувствовалась напряжённость — слишком много острых тем, слишком много боли у заказчиков и поставщиков.
Но по мере обсуждения участники «раскачались», вопросы становились точнее, а ответы — содержательнее.
Даже технические трудности не помешали работе: один из спикеров подключился по ВКС из-за временного закрытия воздушного пространства — и активно участвовал в дискуссии.
📨 Как присоединиться
Рабочая группа открыта для всех, кто сталкивается с проблемами правоприменения:
✔️ заказчиков,
✔️ поставщиков,
✔️ экспертов,
✔️ представителей регионов.
Вопросы можно направить в Общественный совет при ФАС России или в редакцию.
🎯 Итог: закупкам нужна площадка честного разговора — и она появилась
Первое заседание показало, что накопившихся проблем слишком много, чтобы их решать точечно.
Рабочая группа стала местом, где:
— ФАС готова обсуждать сложные темы,
— профессиональное сообщество готово говорить прямо,
— а обе стороны — искать решения.
И как показал вчерашний день, Дмитрий Бомбырь и участники группы настроены на прямой профессиональный диалог без «ритуальных» фраз.
Работа начинается.
И она обещает быть интересной.
Подробности: https://gkgz.ru/temperatura-podnyalas-srazu-kak-proshlo-pervoe-zasedanie-rabochej-gruppy-po-zakupkam-pri-obshhestvennom-sovete-fas-rossii/
Рабочая группа утвердила масштабный план работы до середины 2026 года.
Темы — от корректировки ст. 93 и 95 Закона № 44-ФЗ до регулирования консультаций с рынком, участия коллективных участников в закупках по 223-ФЗ, механизма применения ЭКГ-рейтинга, противоречий по нацрежиму и даже новых форм картелей.
Это означает главное: Рабочая группа становится площадкой, где формируются реальные запросы на изменение регулирования.
🤝 Атмосфера заседания: «Вначале осторожно, затем — уверенно»
Многие отмечали: в начале встречи чувствовалась напряжённость — слишком много острых тем, слишком много боли у заказчиков и поставщиков.
Но по мере обсуждения участники «раскачались», вопросы становились точнее, а ответы — содержательнее.
Даже технические трудности не помешали работе: один из спикеров подключился по ВКС из-за временного закрытия воздушного пространства — и активно участвовал в дискуссии.
📨 Как присоединиться
Рабочая группа открыта для всех, кто сталкивается с проблемами правоприменения:
✔️ заказчиков,
✔️ поставщиков,
✔️ экспертов,
✔️ представителей регионов.
Вопросы можно направить в Общественный совет при ФАС России или в редакцию.
🎯 Итог: закупкам нужна площадка честного разговора — и она появилась
Первое заседание показало, что накопившихся проблем слишком много, чтобы их решать точечно.
Рабочая группа стала местом, где:
— ФАС готова обсуждать сложные темы,
— профессиональное сообщество готово говорить прямо,
— а обе стороны — искать решения.
И как показал вчерашний день, Дмитрий Бомбырь и участники группы настроены на прямой профессиональный диалог без «ритуальных» фраз.
Работа начинается.
И она обещает быть интересной.
Подробности: https://gkgz.ru/temperatura-podnyalas-srazu-kak-proshlo-pervoe-zasedanie-rabochej-gruppy-po-zakupkam-pri-obshhestvennom-sovete-fas-rossii/
Гражданский контроль государственных закупок
«Температура поднялась сразу»: как прошло первое заседание Рабочей группы по закупкам при Общественном совете ФАС России
Почему появление этой площадки может изменить закупочную практику — и при чем здесь ГИСП, реестровые записи и пожертвование оборудованияВчера в зале Коллегии ФА
👍6🔥2
🎉 Поздравляем всех с Днём Конституции!
Можно ли считать этот праздник профессиональным для Центра медиации и права?
Почему? Давайте посмотрим на интересные факты:
🔹 слово «жалоба» встречается в Конституции 1 раз;
🔹 слово «гарантия» — целых 27 раз;
🔹 а хотя слово «закупка» в тексте не встречается, в Конституции закреплены основные принципы закупок — в частности, принцип поддержки конкуренции (ч. 1 ст. 8).
Ещё раз от всей души поздравляем с праздником!
Если вам нужно:
• подать жалобу;
• оформить независимую гарантию;
• подготовить заявку на участие в закупке,
— специалисты Центра медиации и права с радостью вам помогут!
#ДеньКонституции #ЦентрМедиацииИПрава
Можно ли считать этот праздник профессиональным для Центра медиации и права?
С уверенностью отвечаем: да!
Почему? Давайте посмотрим на интересные факты:
🔹 слово «жалоба» встречается в Конституции 1 раз;
🔹 слово «гарантия» — целых 27 раз;
🔹 а хотя слово «закупка» в тексте не встречается, в Конституции закреплены основные принципы закупок — в частности, принцип поддержки конкуренции (ч. 1 ст. 8).
Ещё раз от всей души поздравляем с праздником!
Если вам нужно:
• подать жалобу;
• оформить независимую гарантию;
• подготовить заявку на участие в закупке,
— специалисты Центра медиации и права с радостью вам помогут!
#ДеньКонституции #ЦентрМедиацииИПрава
🔥15🤝3🎉1